体边坡治理及运动场改造工程地质勘察服务 体边坡治理及运动场改造工程采购合同公告（台山市台师高级中学2024）
台山市台师高级中学北侧山体边坡治理及运动场改造工程地质勘察服务项目
采购项目名称：
台山市台师高级中学北侧山体边坡治理及运动场改造工程地质勘察服务项目
采购项目编码：
44078145616429X2311161253
项目业主：
台山市台师高级中学
服务机构：
陕西地矿第二工程勘察院有限公司
合同名称：
台山市台师高级中学北侧山体边坡治理及运动场改造工程地质勘察服务项目
合同编号：
44078145616429X2311161253
合同总金额：
￥115,545.00元
合同签订时间：
2023年12月28日
履约人员：
合同服务期限：
2023年12月29日至2024年09月30日
服务内容：
1、项目概况：台山市台师高级中学北侧山体边坡治理及运动场改造工程，边坡长约292米，边坡面积约3000平方米。 2、本项目的岩土勘探实物服务内容包括：地质勘察钻孔预计35个，其中控制孔17个，钻孔深度约25米/个，鉴别孔18个，钻孔深度约20米/个，具体完成钻孔深度要参考当地的地质情况并满足边坡设计工作的资料需求。 3、上述成果文件需同时提供所有的成果文件6份以及电子文件（刻录到光盘）1份。 4、本项目勘察要求严格按照国家有关勘察物探的规范、标准进行，勘察深度及地质勘察报告质量应符合国家有关工程勘察质量控制标准和委托人的要求，为本工程项目的设计提供地质依据，并协助业主完成后期工程验收等事项。
合同附件
台山市台师高级中学北侧山体边坡治理及运动场改造工程地质勘察服务项目合同.pdf
台山市台师高级中学 2024年01月25日
GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：台山市台师高级中学北侧山体边坡治理及运动场改造工程地质勘察服务项目工程地点：台山市台城镇合同编号：22023-018（由勘察人编填）勘察证书等级：甲级发包人：台山市台师高级中学勘察人：陕西地矿第二工程勘察院有限公司签订日期：22023.12疗中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局1发包人：台山市台师高级中学勘察人：陕西地矿第二工程勘察院有限公司发包人委托勘察人承担台山市台师高级中学北侧山体边坡治理及运动场改造工程建设场地的工程地质详细勘察任务。根据《中华人民共和国民典法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：台山市台师高级中学北侧山体边坡治理及运动场改造工程地质勘察服务项目1.2工程建设地点：台山市台城镇1.3工程勘察任务（内容）与技术要求：工程勘察任务（内容）与技术要求：按国家规范要求，查明工程建设场地的工程地质条件，提交岩土工程勘察报告。1.4承接方式：委托。1.5预计勘察工作量：勘察工程（35个钻孔，预计进尺785米）的外业工作以及相应的内业工作（含边坡稳定性评估）；第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。口2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间24.1.1本工程的勘察工作定于2023年月_日开工，2023年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按钻探进尺综合单价进行收取费用，综合单价按137元/米计取收费，最终按实际工作量进行计费收费。另修筑钻探平台及雇用吊车费用8000元。本工程详细勘察费预算费用为￥115545元整（人民币大写壹拾壹万伍仟伍佰肆拾伍元），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的30%作为定金，计元（本合同履行后，定金抵作勘察费）。提交勘察成果资料后，工程勘察费待办勘察结算后结清。乙方收取费用后需向甲方开具相应款项的增值税发票。第五条：发包人、勘察人责任05.1发包人责任高5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。35.1.5本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的时意：5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一46.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项（无）。第九条：本合同发生争议，发包人，勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后未能达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式四份，发包人二份，勘察人二份。发包人名称：勘察人名称：台山市台师高级中学陕西地矿第二工程勘察院有限公司：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签委托代理人：（签字）住住所所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真传专真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：2023年12月28日鉴证日期：2023年12月28日5
投标 / 标书制作要点（原创）
本体边坡治理及运动场改造工程地质勘察服务 体边坡治理及运动场改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
