浙江消防主机设施更新管道维修项目 消防重点部位系统改造项目采购合同公告(浙江经济职业技术学院2024)
一、合同编号:11N4700552172024403
二、合同名称:浙江经济职业技术学院2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)合同
三、项目编号:CTZB-2023120387
四、项目名称:浙江经济职业技术学院2024年消防主机设施更新管道维修项目
五、合同主体
采购人(甲方):浙江经济职业技术学院
地 址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街66号
联系方式:0571-86928103
供应商(乙方):维瑞数智科技控股有限公司
地 址:杭州市西湖区灯彩街567号创美华彩国际4幢19层
联系方式:0571-87925616
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:消防重点部位系统改造项目 数量:1.00 单价(元):1488000.00 规格型号(或服务要求):施工范围:按采购文件规定施工工期:按采购文件规定项目经理:冯丹丹执业证书信息:浙1112016201741559
2.合同金额(元):1488000.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024年01月25日
八、合同公告日期:2024年01月29日
九、其他补充事宜:无
附件信息:
2024年消防主机设施更新管道维修项目标项三:消防重点部位系统改造项目合同.pdf
2024年消防主机设施更新管道维修项目标项三:消防重点部位系统改造项目合同.pdf
浙江经济职业技术学院政府采购2024年消防主机设施更新管道维修项目标项三:消防重点部位系统改造项目施工合同发包人:浙江经济职业技术学院承包人:维瑞数智科技控股有限公司33010二〇二四年一月2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同第一部分合同协议书发包人(全称):浙江经济职业技术学院承包人(全称):维瑞数智科技控股有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:【2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)】。2.工程地点:【浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街66号】3.工程立项批准文号:【[20231109659号-003】4.资金来源:已落实。5.工程内容:按工程量清单。6.工程承包范围:招标文件要求及工程量清单范围。二、合同工期计划开工日期:【2024】年【1】月【18】日。计划竣工日期:【2024】年【3】月【22】日。工期总日历天数:【60】天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家施工验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)【壹佰肆拾捌万捌仟元整】(¥【1488000】元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)【壹万壹仟伍佰元整】(¥【11500】元);033010612.合同价格形式:固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理:【冯丹丹】。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)成交通知书(如果有);(2)碳商响应函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)经采购人确认的图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;第1页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间本合同于【2024】年【1】月【12】日签订。十、签订地点本合同在【浙江经济职业技术学院】签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自【发包人及承包人签字盖章,发包人收到履约保证金后】生效。十三、合同份数本合同一式6份,均具有同等法律效力,发包人执3份,承包人执2份,送政府采购监管部门备案1份。发包人:(公章)承包人:(公章经法定代表人或其委托代8法定代表人或其委托(签字)(签字)项目所属部门代表人组织机构代码:913301063282639986组织机构代码:123300004700552172地址:杭州市西湖区三墩镇灯彩街567号地址:杭州市钱塘区学正街66号华彩国际4幢1901室邮政编码:310018邮政编码:310012电话:0571-86928103电话:0571-87925616传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:中国银行杭州市钱塘新区支行开户银行:中信银行杭州西湖支行账号:354558326973账号:8110801052302842404第2页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同第二部分通用合同条款(略)使用时按(GF-2017-0201)第三部分专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:【施工组织设计:施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。】1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:浙江南正项目管理咨询有限公司;资质类别和等级:【房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级】:联系电话:【0571-872968001】:电子信箱:【】通信地址:【杭州市拱墅区环城北路141号2301C室】1.1.2.5设计人:名称:I资质类别和等级:【/】:联系电话:【】电子信箱:【:通信地址:【】。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:【1.1.3.9永久占地包括:【/】1.1.3.10临时占地包括:1.3法律适用于合同的其他规范性文件:【/】。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:【】。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:【/】。发包人提供国外标准、规范的份数:【】;发包人提供国外标准、规范的名称:【/】。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:【】1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为(1)合同协议书;(2)成交通知书;(3)碳商响应函;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;第3页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同(6)技术标准和要求(7)图纸(如有)(8)已标价工程量清单;(9)其他合同文件:①施工组织设计;②其他:询标纪要及承诺书;采购文件(含工程量清单)及采购答疑。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:【无】:发包人向承包人提供图纸的数量:【无】;发包人向承包人提供图纸的内容:【无)】。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:【施工总进度计划表、资金支付预测表、工程形象进度报告等】。承包人提供的文件的期限为:【在合同签订后7天内提供施工总进度计划表、资金支付预测表】:承包人提供的文件的数量为:【三份】:承包人提供的文件的形式为:【按发包人要求】:发包人审批承包人文件的期限:【收到后7天内】1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:【发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的完整的图纸由承包人提供】1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在【应当在有关事项发生之日起或完成后14天内】天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点:【发包人现场办公室】发包人指定的接收人为:【杨秋月】。承包人接收文件的地点:【浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街567号4幢1901室】:承包人指定的接收人为:【张扬】。监理人接收文件的地点:【监理人现场办公室】监理人指定的接收人为:【沈小弟】。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:【/】。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:【/】关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:【。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由【】承担。1.11知识产权第4页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:【归发包人所有关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:【至工程竣工验收合格止】1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:【归发包人所有】关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:【至工程竣工验收合格止】1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:【出承包人承担】。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:【是】允许调整合同价格的工程量偏差范围:【按本合同10.4.1相应条款执行】。2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:【杨秋月】:身份证号:【******************】职务:【千事】:联系电话:【13221072185】:电子信箱:【3036829256@QQ.com】:通信地址:【杭州市钱塘区学正街66号】发包人对发包人代表的授权范围如下:【对工程投资、质量、进度、安全文明施工等进行全面管理及外部环境协调。涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人确认】2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:【】2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:【除通用合同条款第2.4:2条规定外,开工日3天前,由承包人向发包人、监理单位提出清单内容实施方案。】2.5资金来源证明及支付担保330106发包人提供资金来源证明的期限要求:【发包人是否提供支付担保:【】发包人提供支付担保的形式:【】3.承包人3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:【发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后,认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交的竣工验收资料不完整的,有权不组织竣工验收,直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时,竣工验收资料尚不完整,或不完全符合主管部门要求的,工程竣工验收通过后,承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等,并有义务配合发包人将该些资料存档备案。第5页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同归档资料应符合工程所在地职能部门的要求】承包人需要提交的竣工资料套数:【承包人须提供工程竣工图(4套)及相应电子版。竣工资料4套、决算资料4套】承包人提交的竣T资料的费用承担:【由承包人承担】。承包人提交的竣工资料移交时间:【竣工验收合格后20天内】承包人提交的竣工资料形式要求:【向发包人提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告,并附符合归档要求的光盘(含影像、图片等资料)】。(10)承包人应履行的其他义务:【a.成品保护:承包人应做好施工现场建筑物、构筑物、设备、管线的保护工作,并对所造成的损伤、损害负全部责任,承担全部费用。对采取的保护措施发生的费用列入措施费;发现损坏应及时抢修,确保在影响范围内的设备、管线、建筑物、构筑物的正常使用,并承担有关费用。为此增加的技术措施费已包含在合同价中,不再调整。b施工场地清洁卫生要求:按工地管理的有关要求、规定执行。所发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时性设施费及不可预见的费用,均已包括在合同总价内,不调整。施工场地做到“工完、料净、场地清”,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。c进场项目班子应是承包人建制内的,挂靠承包人或临时拼凑的施工班子,一经发现并经查实后,其全部履约保证金将被没收,施工合同将被解除,并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换,承包人应在一个工作周内作出更换,并报发包人批准,不得拒绝和拖延。d承包人应严格按已确认的施工技术方案实施,并无条件在接受发包人派遗的现场代表对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。e.承包人应按期支付工人(农民工)的劳动工资,发包人有权监督承包人对于工人工资支付的发放。并有权按劳动仲裁部门的意见支付相应工资款项f.工期以发包人发出书面开工通知的次日起起算,实际工期为工期起算日起至本合同内容通过竣工验收签证的时间总和,扣除非承包人原因产生的延期或误期。8.承包人应加强安全、文明施工,确保安全操作,在施工现场采取相应的安全防护措施,由此发生有关费用,由承包人负责并承担。330106h.施工用水、用电按定额在结算时扣回。i.承包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在合同价中,不得再向发包人另行收取,如:与市政、市容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生等方面关系所发生的各种费用)。i.承包人施工时,应合理考虑工期。在具体的施工过程中,承包人必须坚决服从发包人的指挥。k.施工期间,承包人的现场管理人员和工人的办公用房、宿舍均由承包人自行解决,计入措施费。3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:【冯丹丹】:身份证号:【******************】:建造师执业资格等级:【一级】第6页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项:消防重点部位系统改造项目)施工合同建造师注册证书号:【浙1112016201741559】建造师执业印章号:【浙1112016201741559(00)】安全生产考核台格证书号:【浙建安B(2018)3194142】:联系电话:【18357128635】电子信箱:【807808592@qq.com】:通信地址:【杭州市西湖区三墩镇灯彩街567号华彩国际4幢1901室】:承包人对项日经理的授权范围如下:【全面负责木工程的质量、安全、工期及成本控制】关于项目经理每月在施工现场的时间要求:【重要施工工序或环节时项目经理必须到场】承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:【责令承包人改正】项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:【责令承包人改正】。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:【扣除相应的履约保证金】3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:【扣除相应的履约保证金】3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:【需经发包人书面同意且不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验】。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:【扣除相应的履约保证金】3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:【/】3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:【扣除相应的履约保证金】。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:【责令承包人改正】。3.5分包3.5.1分包的一般约定(1)分包内容为本项目的非主体、非关键性工作。(2)分包金额不超过合同金额的30%。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:【见《分包协议》】。其他关于分包的约定:【分包供应商应具有完成项目内容的相应能力)3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:【由承包人按《分包协议》支付】3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:【自发包人向承包人移交施工现场之日起。】。3.7履约担保承包人是否提供履约担保:【是】承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:【在合同签订后5日内,按采购文件提供合同总价2%的履约保证金作为本合同附件。其中:质量履约保证金为40%、工期履约保证金为25%、安全文明施工履约保证金为15%、项目班子到位保证金为10%、竣工资料及时提交履约保证金为5%,决算上报及时率保证金为5%。】。履约保证金在项目验收合格后扣除合同约定应扣除的款项后10日内返还余款(无息);如有履约保证金不够扣除,承包人应补足差额。第7页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:【按监理合同约定执行】关于监理人的监理权限:【按监理合同约定执行】关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:【监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人免费提供,如有其它费用由监理人自行承担】4.2监理人员总监理工程师:姓名:【沈小弟】:职务【监理工程师】:监理工程师执业资格证书号:【00187331】:联系电话:【13606623785】:电子信箱:【】通信地址:【杭州市拱墅区环城北路141号2301C室】:关于监理人的其他约定:【/】4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)【】(2)I】(3)【5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求:【/】关于工程奖项的约定:【/】HC5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定!工检查前48小时】监理人不能按时进行检查时,应提前【检查前24】小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:【48】小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:【施工现场按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)评定达到“合格“标准】6.1.4关于治安保卫的特别约定:【/】。关于编制施工场地治安管理计划的约定:【/】。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:【(1)遵守地**府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定,并办理相关审批手续。(2)承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染,需要进行夜间作业时应经有关第8页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项门(标项:消防重点部位系统改造项目)施工合同部门批准。(3)其他:a.承包人应严格按要求组织施工,遵守工程建设安全文明的有关规定,认真落实各项安全保护措施,并随时接受甲方及有关部门的监督检查:b.承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育,配备必要的劳动保护用具,保证工程的施工安全和人身安全;c.承包人应注意保护施工现场已完建筑物:d.承包人必须按国家有关规定,切实落实各项安全技术措施,确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故,其责任和由此发生的费用全部由承包人承担,包括给发包人或其他单位造成的损失均由承包人承担:e、本工程所有民工身份资料需建档备案,同时将民工身份资料提交监理人,民工上班需纳入实名制考勤,进工地上岗需统一佩带证件;f、承包人有责任为发包人、监理单位和设计单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便,该项费用在投标时应考虑;g、承包人必须根据现场实际情况合理布设有效的现场施工临时排水设施,确保场地于燥不积水;h、承包人必须严格遵守现场操作流程,尤其重视现场用电防火,具体要求如下:(1)技术合理配置、整理、更换各种保护电气,对线路和设备的过载短路故障进行可靠的保护。(2)在电气装置和线路周围不得堆放易燃易爆和强腐蚀物质,不得使用火源。(3)在电气装置相对集中的配电室等,应配置绝缘灭火器材,并禁止烟火。(4)加强电气设备相一相和相一地面绝缘,防止闪烁;i、严禁在现场随意高空抛物。】6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:【与预付款同期支付。】7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:【合同签订后7天内提供详细施工组织设计(施工方案)和进度计划】发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:【应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见】7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:【应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见】7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:【开工前7天】关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:【开工前7天】关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:【开工前7天】第9页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(7)其他:【1】16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满【】天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:【】16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法【(1)发包人有权解除合同,不予退还履约保证金,如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿,并依法承担相应的法律责任。(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任:发包人有权要求承包人重新采购合格的材料和工程设备,承包人必须及时改正并承担相应损失;如果客观上难以改正,或改正成本过高的,承包人应当赔偿给发包人造成的全部损失。(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任:承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工,严格把好每道工序的质量关,确保工程竣工验收达到合格等级。经验收,如有不合格工程,承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施,直至工程竣工验收合格,如无法修复或严重降低工程整体质量,则发包人有权扣除其全额质量履约保证金,并处以工程结算总造价的3%的违约金,并承担由此造成发包人的经济损失,如因此造成工期延误的,还应承担工期延误的违约责任。经监理单位检查或发包人抽检,发现承包人不按设计要求或者工程质量验收规范标准施工,有偷工减料现象,每发现一次,发包人有权对承包人罚款人民币2000元/次,并要求承包人及时整改,承包人应承担全部整改费用,直到质量合格为止。如果承包人套教不改,发包人有权没收履约保证金并将其清退出场并解除合同。(4)承包人违反第8.9款(材料与设备专用要求)的约定,未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任:承包人应及时停止撤离,并第17页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项门(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同承担相应损失;(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的违约责任详见本合同专用条款7.5.2。(6)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任:工程移交后,如发包人或者本工程有关的买受人发现存在质量问题的,有权要求承包人及时维修,并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的,发包人有权代为扣除履约保证金用丁维修以及支付发包人的维修管理费用(按维修费用的15%计算),并在事后要求承包人补足缺额。工程移交后,如发包人或者本工程有关的买受人发现存在重大质量问题的,有权扣除承包人的全部履约保证金,要求承包人及时维修,并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。在国家规定的保修期外,如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品(不包括甲供材料)引起的,发包人有权无限期追索,承包人应承担由此造成的一切损失。(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任:发包人有权终止合同,承包人承担发包人的一切损失。(8)承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任:由发包人或监理召集的例会和其它重要会议,承包人必须按发包人指定人选准时参加,无故缺席或迟到的,发包人有权视情节严重程度处以500元的罚款,因此导致对会议内容不了解的,其后果由承包人自负,该笔罚款由发包人在结算中直接扣除;因此导致对会议内容不了解的,其后果由承包人自负;承包人必须无条件服从发包人及监理单位合理的现场管理,若项目班子主要人员由于工作态度等原因,使发包人及监理不满意的,发包人有权要求更换,发包人有权对承包人在施工中出现的恶意违规及不服从管理等行为进行1000元/次的处罚,该笔罚款由发包人在结算中直接扣除:y承包人在施工过程中不论遇到何种困难(发包人原因及不可抗力除外),均不得以任何理由(例如发包人未签证费用)擅自停工或变相停工,否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担,同时发包人有权处以5000元/天的处罚,该笔罚款由发包人在结算中直接扣除:合同及本协议履行期间,承包人保证不拖欠民工工资,因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。若发包人因此为承包人垫款支付的,承包人应按发包人垫付款项金额的30%向发包人偿付违约金,该笔违约金由发包人在结算中直接扣除;在合同履行过程中,若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理未能履行投标书及询标纪要等相关文件中的承诺,不履行总包职责或分包与总包管理不协调,造成现场管理混乱,工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划,发包人有权要求其调整充实力量,加强管理,承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时,以承包人违约论处,发包人可终止本合同,将承包人清退出场,扣除全部履约保证金,由此引起的工期延误责任及损失由承包人负责承担:施工期间,承包人应严格实行隐蔽工程验收制度,如有未经监理方验收自行隐蔽,监理和发包人有权要求复验,所有费用由承包人承担:承包人应确保工程安全进行,所有安全事故的全部责任均由承包人承担;第18页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同本合同履行过程中,承包人被处以罚款的,以实际行为发生之日为罚款缴纳的时间;本合同中的罚款特指惩罚性违约金,本合同约定的违约金、罚款及损失赔偿款,发包人有权从履约保证金或工程款中直接扣减。合同生效后,承包人无正当理由,单方终止合同的,应向发包人承担违约责任,违约金按照合同总价的10%计取,并赔偿发包人因此造成的损失。16.2.3因承包人违约解除合同关丁承包人违约解除合同的特别约定:【因承包人原因造成工程进度严重滞后,或承包人在工期滞后并接到工程师要求整改通知后仍未有效改善工程进度的,发包人有权解除合同】发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:【1】17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:【六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况】17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后【7个工作日】内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:【1】18.3其他保险关于其他保险的约定:【承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用,费用已包含在总价中。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失由承包人及保险公司承担全部责任和费用。所有保险不应免除由于承包人过失造成的损失而承担的责任】。330106102承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:【是。】18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:【1】20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:【否】20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:【1】选定争议评审员的期限:【】争议评审小组成员的报酬承担方式:【1】其他事项的约定:【1】20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:【1】第19页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第保决(1)向【】仲裁委员会中请仲裁;智(2)向【发包人所在地】人民法院起诉第20页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同附件1:工程质量保修书工程质量保修书发包人(全称)【浙江经济职业技术学院】承包人(全称):【维瑞数智科技控股有限公司】发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就【2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)】(工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目,具体包括图纸、工程量清单、采购文件规定范围内的工程以及双方约定的其他项目。保修内容为承包人对浙江经济职业技术学院2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)全部工程的质量缺陷(含产品质量及施工质量)及由于承包人维修造成的质量缺陷,承担免费保修义务,避免出现任何质量劣化现象。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为【5】年;3.装修工程为【2】年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为【2】年;5.供热与供冷系统为【/个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为【/】年;7.其他项目保修期限约定如下:【3】年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为【24】个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。3301062.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第21页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项门(标项:消防重点部位系统改造项目)施工合同六、双方约定的其他工程质量保修事项:【】工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。甲方乙方签字甲方盖章:乙方盖章:2024年月_2024年月30100第22页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同附件2:廉政责任合同廉政责任合同第一条:根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和党风廉政建设的有关规定,为进一步规范工程建设中的经济活动管理,经双方协商一致,制订以下廉政责任合同。第二条:廉政责任合同(以下简称本合同)由浙江经济职业技术学院(以下简称甲方)与维瑞数智科技控股有限公司承包人(以下简称乙方)共同签订。第三条:纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。第四条:甲乙双方的权利和义务一、甲乙双方应严格遵守党和国家法规、党风廉政建设及《反不正当竞争法》的各项规定。二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同各项条款,自觉按合同办事,严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。三、甲、乙双方人员洽谈业务时,必须选择在办公场所或发包人确定的其它公共场所由二人以上共同进行,严禁私下商谈串通。第五条甲方的权利和义务一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣;对无法拒收的,应及时上交纪检部门。二、甲方人员在业务交往中或项目结束后,不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券,不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。第六条:乙方的权利和义务一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后,也不得进行上述赠送。二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口,邀请甲芳人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。第七条:违约责任一、甲方人员若违反本合同,其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失,甲方按有关规定予以赔偿。3010二、甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定,一经查实,有权终止其经济合同,由此而造成的损失由乙方负责赔偿;并将乙方列入不良行为名单登记入册,取消其在该工程任何经济项目的谈判活动。同时,有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。三、乙方人员若违反本合同,其主管部门应对违法违纪人员严肃查处,因此而给甲方造成的损失,乙方按有关规定予以赔偿。四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为,应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。5第八条:甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程,及时布置、认真检查、严格考核。第23页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同第九条:本合同在甲乙双方签订重大经济台同的同时签订。第十条:本合同作为本次所签订的《2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)》的附件,经合同双方共同签署后立即生效。甲方签字乙方签字:甲方盖章:乙方盖章1月22024年_2024年_月日330106第24页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同附件3:安全生产、文明施工责任书安全生产、文明施工责任书发包人(全称):浙江经济职业技术学院(以下简称“甲方”)承包人(全称):维瑞数智科技控股有限公司(以下简称“乙方”)为了保障甲方师生安全、施工现场周边设施安全,乙方施工人员安全、施工机械材料的安全及文明施工,经双方协商一致,特订立如下条款一、工程概况1.工程名称:2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)2.工程作业地点:地点:【浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街66号】3.工程施工时间:【60日历天】4.工程双方联系人及联系电话:甲方:【杨秋月13221072185】乙方:【张扬13777812694】二、文明施工要求(一)甲方责任1.甲方根据学院统一安排,检查和指导工程文明施工情况,发现问题提出限期整改意见。2.甲方在施工中、竣工验收期间向乙方提供必要的帮助和配合。(二)乙方责任1.乙方应严格按照国家法律和行业法规、规范要求,制订文明施工的具体方案,报甲方备案,对施工现场落实文明施工各项措施。2.乙方对需进场的材料、机械,与甲方协调,确定堆放场地。施工期间要维护建筑物外立面、各项设施的清洁、完好,如有损坏,须照价赔偿损失。3.乙方负责教育施工人员在施工现场不准乱扔垃圾、乱接电线以及随意翻动甲方公共、教育设施。严禁随意进入未经允许的非施工区域。进入学院内的工程机械和施工车辆应服从校方人员的调度和指挥,因施工方原因造成学院公共设施破损等行为,应赔偿损失。4.施工期间产生的建筑垃圾及生活垃圾,应及时清运出校园范围。在施工区域设置必要的告知标志或警示牌,有专职或兼职的义务疏导人员。三、安全生产要求3301061020208(一)甲方责任1.甲方工程联系人配合乙方进行安全检查,有权制止违章作业,遇到险情,通知乙方停工,并责令限期整改。甲方对乙方拒不整改安全隐患的行为可予以经济处罚。(二)乙方责任1.乙方应严格按照国家法律和行业法规、施工规范要求,制订安全生产施工方案,报甲方备案,并严格按此方案组织安全生产,自觉接受甲方对项目施工过程的安全检查。2.乙方负责进行对施工人员安全生产教育,督促施工人员严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护(如安全帽、安全绳、安全网等)和消防措施,负责日常的安全检查、监督工作。3.施工期间严格遵守与甲方商定的作业时间和各项安全、防火的管理制度,并听从甲方第25页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同管理人员对工程的现场指挥、安排。如有违反并造成甲方损失的,应承担赔付损失的不利后果。情节严重的将追究刑事责任。4.因施工造成堵塞、漏水、漏电、塌陷、沉降等质量问题,需负责修复。并视情况予以必要的赔偿。5.在施工活动中严禁出现影响施工质量和使用安全的行为。禁止使用国家明令淘汰的建筑施工材料和设施。6.乙方必须为施工人员办理人身保险。在施工作业期间,因施工方责任造成的人身伤亡、设施损坏事故,均由乙方负全责。四、如有未尽事宜,由双方协商议定。五、本责任书作为《2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同》的附件,自双方签字、盖章之日起生效,至工程项目竣工验收并整改完毕后终止。甲方签字乙方签字:甲方盖章:乙方盖章:2024年月2日2024年1月25日第26页共26页浙江经济职业技术学院政府采购2024年消防主机设施更新管道维修项目标项三:消防重点部位系统改造项目施工合同发包人:浙江经济职业技术学院承包人:维瑞数智科技控股有限公司33010二〇二四年一月2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同第一部分合同协议书发包人(全称):浙江经济职业技术学院承包人(全称):维瑞数智科技控股有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:【2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)】。2.工程地点:【浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街66号】3.工程立项批准文号:【[20231109659号-003】4.资金来源:已落实。5.工程内容:按工程量清单。6.工程承包范围:招标文件要求及工程量清单范围。二、合同工期计划开工日期:【2024】年【1】月【18】日。计划竣工日期:【2024】年【3】月【22】日。工期总日历天数:【60】天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家施工验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)【壹佰肆拾捌万捌仟元整】(¥【1488000】元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)【壹万壹仟伍佰元整】(¥【11500】元);033010612.合同价格形式:固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理:【冯丹丹】。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)成交通知书(如果有);(2)碳商响应函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)经采购人确认的图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;第1页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间本合同于【2024】年【1】月【12】日签订。十、签订地点本合同在【浙江经济职业技术学院】签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自【发包人及承包人签字盖章,发包人收到履约保证金后】生效。十三、合同份数本合同一式6份,均具有同等法律效力,发包人执3份,承包人执2份,送政府采购监管部门备案1份。发包人:(公章)承包人:(公章经法定代表人或其委托代8法定代表人或其委托(签字)(签字)项目所属部门代表人组织机构代码:913301063282639986组织机构代码:123300004700552172地址:杭州市西湖区三墩镇灯彩街567号地址:杭州市钱塘区学正街66号华彩国际4幢1901室邮政编码:310018邮政编码:310012电话:0571-86928103电话:0571-87925616传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:中国银行杭州市钱塘新区支行开户银行:中信银行杭州西湖支行账号:354558326973账号:8110801052302842404第2页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同第二部分通用合同条款(略)使用时按(GF-2017-0201)第三部分专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:【施工组织设计:施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。】1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:浙江南正项目管理咨询有限公司;资质类别和等级:【房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级】:联系电话:【0571-872968001】:电子信箱:【】通信地址:【杭州市拱墅区环城北路141号2301C室】1.1.2.5设计人:名称:I资质类别和等级:【/】:联系电话:【】电子信箱:【:通信地址:【】。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:【1.1.3.9永久占地包括:【/】1.1.3.10临时占地包括:1.3法律适用于合同的其他规范性文件:【/】。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:【】。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:【/】。发包人提供国外标准、规范的份数:【】;发包人提供国外标准、规范的名称:【/】。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:【】1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为(1)合同协议书;(2)成交通知书;(3)碳商响应函;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;第3页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同(6)技术标准和要求(7)图纸(如有)(8)已标价工程量清单;(9)其他合同文件:①施工组织设计;②其他:询标纪要及承诺书;采购文件(含工程量清单)及采购答疑。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:【无】:发包人向承包人提供图纸的数量:【无】;发包人向承包人提供图纸的内容:【无)】。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:【施工总进度计划表、资金支付预测表、工程形象进度报告等】。承包人提供的文件的期限为:【在合同签订后7天内提供施工总进度计划表、资金支付预测表】:承包人提供的文件的数量为:【三份】:承包人提供的文件的形式为:【按发包人要求】:发包人审批承包人文件的期限:【收到后7天内】1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:【发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的完整的图纸由承包人提供】1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在【应当在有关事项发生之日起或完成后14天内】天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点:【发包人现场办公室】发包人指定的接收人为:【杨秋月】。承包人接收文件的地点:【浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街567号4幢1901室】:承包人指定的接收人为:【张扬】。监理人接收文件的地点:【监理人现场办公室】监理人指定的接收人为:【沈小弟】。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:【/】。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:【/】关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:【。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由【】承担。1.11知识产权第4页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:【归发包人所有关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:【至工程竣工验收合格止】1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:【归发包人所有】关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:【至工程竣工验收合格止】1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:【出承包人承担】。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:【是】允许调整合同价格的工程量偏差范围:【按本合同10.4.1相应条款执行】。2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:【杨秋月】:身份证号:【******************】职务:【千事】:联系电话:【13221072185】:电子信箱:【3036829256@QQ.com】:通信地址:【杭州市钱塘区学正街66号】发包人对发包人代表的授权范围如下:【对工程投资、质量、进度、安全文明施工等进行全面管理及外部环境协调。涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人确认】2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:【】2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:【除通用合同条款第2.4:2条规定外,开工日3天前,由承包人向发包人、监理单位提出清单内容实施方案。】2.5资金来源证明及支付担保330106发包人提供资金来源证明的期限要求:【发包人是否提供支付担保:【】发包人提供支付担保的形式:【】3.承包人3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:【发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后,认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交的竣工验收资料不完整的,有权不组织竣工验收,直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时,竣工验收资料尚不完整,或不完全符合主管部门要求的,工程竣工验收通过后,承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等,并有义务配合发包人将该些资料存档备案。第5页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同归档资料应符合工程所在地职能部门的要求】承包人需要提交的竣工资料套数:【承包人须提供工程竣工图(4套)及相应电子版。竣工资料4套、决算资料4套】承包人提交的竣T资料的费用承担:【由承包人承担】。承包人提交的竣工资料移交时间:【竣工验收合格后20天内】承包人提交的竣工资料形式要求:【向发包人提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告,并附符合归档要求的光盘(含影像、图片等资料)】。(10)承包人应履行的其他义务:【a.成品保护:承包人应做好施工现场建筑物、构筑物、设备、管线的保护工作,并对所造成的损伤、损害负全部责任,承担全部费用。对采取的保护措施发生的费用列入措施费;发现损坏应及时抢修,确保在影响范围内的设备、管线、建筑物、构筑物的正常使用,并承担有关费用。为此增加的技术措施费已包含在合同价中,不再调整。b施工场地清洁卫生要求:按工地管理的有关要求、规定执行。所发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时性设施费及不可预见的费用,均已包括在合同总价内,不调整。施工场地做到“工完、料净、场地清”,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。c进场项目班子应是承包人建制内的,挂靠承包人或临时拼凑的施工班子,一经发现并经查实后,其全部履约保证金将被没收,施工合同将被解除,并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换,承包人应在一个工作周内作出更换,并报发包人批准,不得拒绝和拖延。d承包人应严格按已确认的施工技术方案实施,并无条件在接受发包人派遗的现场代表对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。e.承包人应按期支付工人(农民工)的劳动工资,发包人有权监督承包人对于工人工资支付的发放。并有权按劳动仲裁部门的意见支付相应工资款项f.工期以发包人发出书面开工通知的次日起起算,实际工期为工期起算日起至本合同内容通过竣工验收签证的时间总和,扣除非承包人原因产生的延期或误期。8.承包人应加强安全、文明施工,确保安全操作,在施工现场采取相应的安全防护措施,由此发生有关费用,由承包人负责并承担。330106h.施工用水、用电按定额在结算时扣回。i.承包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在合同价中,不得再向发包人另行收取,如:与市政、市容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生等方面关系所发生的各种费用)。i.承包人施工时,应合理考虑工期。在具体的施工过程中,承包人必须坚决服从发包人的指挥。k.施工期间,承包人的现场管理人员和工人的办公用房、宿舍均由承包人自行解决,计入措施费。3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:【冯丹丹】:身份证号:【******************】:建造师执业资格等级:【一级】第6页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项:消防重点部位系统改造项目)施工合同建造师注册证书号:【浙1112016201741559】建造师执业印章号:【浙1112016201741559(00)】安全生产考核台格证书号:【浙建安B(2018)3194142】:联系电话:【18357128635】电子信箱:【807808592@qq.com】:通信地址:【杭州市西湖区三墩镇灯彩街567号华彩国际4幢1901室】:承包人对项日经理的授权范围如下:【全面负责木工程的质量、安全、工期及成本控制】关于项目经理每月在施工现场的时间要求:【重要施工工序或环节时项目经理必须到场】承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:【责令承包人改正】项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:【责令承包人改正】。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:【扣除相应的履约保证金】3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:【扣除相应的履约保证金】3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:【需经发包人书面同意且不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验】。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:【扣除相应的履约保证金】3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:【/】3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:【扣除相应的履约保证金】。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:【责令承包人改正】。3.5分包3.5.1分包的一般约定(1)分包内容为本项目的非主体、非关键性工作。(2)分包金额不超过合同金额的30%。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:【见《分包协议》】。其他关于分包的约定:【分包供应商应具有完成项目内容的相应能力)3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:【由承包人按《分包协议》支付】3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:【自发包人向承包人移交施工现场之日起。】。3.7履约担保承包人是否提供履约担保:【是】承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:【在合同签订后5日内,按采购文件提供合同总价2%的履约保证金作为本合同附件。其中:质量履约保证金为40%、工期履约保证金为25%、安全文明施工履约保证金为15%、项目班子到位保证金为10%、竣工资料及时提交履约保证金为5%,决算上报及时率保证金为5%。】。履约保证金在项目验收合格后扣除合同约定应扣除的款项后10日内返还余款(无息);如有履约保证金不够扣除,承包人应补足差额。第7页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:【按监理合同约定执行】关于监理人的监理权限:【按监理合同约定执行】关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:【监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人免费提供,如有其它费用由监理人自行承担】4.2监理人员总监理工程师:姓名:【沈小弟】:职务【监理工程师】:监理工程师执业资格证书号:【00187331】:联系电话:【13606623785】:电子信箱:【】通信地址:【杭州市拱墅区环城北路141号2301C室】:关于监理人的其他约定:【/】4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)【】(2)I】(3)【5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求:【/】关于工程奖项的约定:【/】HC5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定!工检查前48小时】监理人不能按时进行检查时,应提前【检查前24】小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:【48】小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:【施工现场按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)评定达到“合格“标准】6.1.4关于治安保卫的特别约定:【/】。关于编制施工场地治安管理计划的约定:【/】。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:【(1)遵守地**府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定,并办理相关审批手续。(2)承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染,需要进行夜间作业时应经有关第8页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项门(标项:消防重点部位系统改造项目)施工合同部门批准。(3)其他:a.承包人应严格按要求组织施工,遵守工程建设安全文明的有关规定,认真落实各项安全保护措施,并随时接受甲方及有关部门的监督检查:b.承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育,配备必要的劳动保护用具,保证工程的施工安全和人身安全;c.承包人应注意保护施工现场已完建筑物:d.承包人必须按国家有关规定,切实落实各项安全技术措施,确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故,其责任和由此发生的费用全部由承包人承担,包括给发包人或其他单位造成的损失均由承包人承担:e、本工程所有民工身份资料需建档备案,同时将民工身份资料提交监理人,民工上班需纳入实名制考勤,进工地上岗需统一佩带证件;f、承包人有责任为发包人、监理单位和设计单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便,该项费用在投标时应考虑;g、承包人必须根据现场实际情况合理布设有效的现场施工临时排水设施,确保场地于燥不积水;h、承包人必须严格遵守现场操作流程,尤其重视现场用电防火,具体要求如下:(1)技术合理配置、整理、更换各种保护电气,对线路和设备的过载短路故障进行可靠的保护。(2)在电气装置和线路周围不得堆放易燃易爆和强腐蚀物质,不得使用火源。(3)在电气装置相对集中的配电室等,应配置绝缘灭火器材,并禁止烟火。(4)加强电气设备相一相和相一地面绝缘,防止闪烁;i、严禁在现场随意高空抛物。】6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:【与预付款同期支付。】7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:【合同签订后7天内提供详细施工组织设计(施工方案)和进度计划】发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:【应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见】7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:【应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见】7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:【开工前7天】关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:【开工前7天】关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:【开工前7天】第9页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:【如对承包人造成损失,双方友好协商。】(7)其他:【1】16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满【】天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:【】16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法【(1)发包人有权解除合同,不予退还履约保证金,如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿,并依法承担相应的法律责任。(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任:发包人有权要求承包人重新采购合格的材料和工程设备,承包人必须及时改正并承担相应损失;如果客观上难以改正,或改正成本过高的,承包人应当赔偿给发包人造成的全部损失。(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任:承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工,严格把好每道工序的质量关,确保工程竣工验收达到合格等级。经验收,如有不合格工程,承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施,直至工程竣工验收合格,如无法修复或严重降低工程整体质量,则发包人有权扣除其全额质量履约保证金,并处以工程结算总造价的3%的违约金,并承担由此造成发包人的经济损失,如因此造成工期延误的,还应承担工期延误的违约责任。经监理单位检查或发包人抽检,发现承包人不按设计要求或者工程质量验收规范标准施工,有偷工减料现象,每发现一次,发包人有权对承包人罚款人民币2000元/次,并要求承包人及时整改,承包人应承担全部整改费用,直到质量合格为止。如果承包人套教不改,发包人有权没收履约保证金并将其清退出场并解除合同。(4)承包人违反第8.9款(材料与设备专用要求)的约定,未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任:承包人应及时停止撤离,并第17页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项门(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同承担相应损失;(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的违约责任详见本合同专用条款7.5.2。(6)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任:工程移交后,如发包人或者本工程有关的买受人发现存在质量问题的,有权要求承包人及时维修,并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的,发包人有权代为扣除履约保证金用丁维修以及支付发包人的维修管理费用(按维修费用的15%计算),并在事后要求承包人补足缺额。工程移交后,如发包人或者本工程有关的买受人发现存在重大质量问题的,有权扣除承包人的全部履约保证金,要求承包人及时维修,并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。在国家规定的保修期外,如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品(不包括甲供材料)引起的,发包人有权无限期追索,承包人应承担由此造成的一切损失。(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任:发包人有权终止合同,承包人承担发包人的一切损失。(8)承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任:由发包人或监理召集的例会和其它重要会议,承包人必须按发包人指定人选准时参加,无故缺席或迟到的,发包人有权视情节严重程度处以500元的罚款,因此导致对会议内容不了解的,其后果由承包人自负,该笔罚款由发包人在结算中直接扣除;因此导致对会议内容不了解的,其后果由承包人自负;承包人必须无条件服从发包人及监理单位合理的现场管理,若项目班子主要人员由于工作态度等原因,使发包人及监理不满意的,发包人有权要求更换,发包人有权对承包人在施工中出现的恶意违规及不服从管理等行为进行1000元/次的处罚,该笔罚款由发包人在结算中直接扣除:y承包人在施工过程中不论遇到何种困难(发包人原因及不可抗力除外),均不得以任何理由(例如发包人未签证费用)擅自停工或变相停工,否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担,同时发包人有权处以5000元/天的处罚,该笔罚款由发包人在结算中直接扣除:合同及本协议履行期间,承包人保证不拖欠民工工资,因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。若发包人因此为承包人垫款支付的,承包人应按发包人垫付款项金额的30%向发包人偿付违约金,该笔违约金由发包人在结算中直接扣除;在合同履行过程中,若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理未能履行投标书及询标纪要等相关文件中的承诺,不履行总包职责或分包与总包管理不协调,造成现场管理混乱,工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划,发包人有权要求其调整充实力量,加强管理,承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时,以承包人违约论处,发包人可终止本合同,将承包人清退出场,扣除全部履约保证金,由此引起的工期延误责任及损失由承包人负责承担:施工期间,承包人应严格实行隐蔽工程验收制度,如有未经监理方验收自行隐蔽,监理和发包人有权要求复验,所有费用由承包人承担:承包人应确保工程安全进行,所有安全事故的全部责任均由承包人承担;第18页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同本合同履行过程中,承包人被处以罚款的,以实际行为发生之日为罚款缴纳的时间;本合同中的罚款特指惩罚性违约金,本合同约定的违约金、罚款及损失赔偿款,发包人有权从履约保证金或工程款中直接扣减。合同生效后,承包人无正当理由,单方终止合同的,应向发包人承担违约责任,违约金按照合同总价的10%计取,并赔偿发包人因此造成的损失。16.2.3因承包人违约解除合同关丁承包人违约解除合同的特别约定:【因承包人原因造成工程进度严重滞后,或承包人在工期滞后并接到工程师要求整改通知后仍未有效改善工程进度的,发包人有权解除合同】发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:【1】17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:【六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况】17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后【7个工作日】内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:【1】18.3其他保险关于其他保险的约定:【承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用,费用已包含在总价中。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失由承包人及保险公司承担全部责任和费用。所有保险不应免除由于承包人过失造成的损失而承担的责任】。330106102承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:【是。】18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:【1】20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:【否】20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:【1】选定争议评审员的期限:【】争议评审小组成员的报酬承担方式:【1】其他事项的约定:【1】20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:【1】第19页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第保决(1)向【】仲裁委员会中请仲裁;智(2)向【发包人所在地】人民法院起诉第20页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同附件1:工程质量保修书工程质量保修书发包人(全称)【浙江经济职业技术学院】承包人(全称):【维瑞数智科技控股有限公司】发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就【2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)】(工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目,具体包括图纸、工程量清单、采购文件规定范围内的工程以及双方约定的其他项目。保修内容为承包人对浙江经济职业技术学院2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)全部工程的质量缺陷(含产品质量及施工质量)及由于承包人维修造成的质量缺陷,承担免费保修义务,避免出现任何质量劣化现象。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为【5】年;3.装修工程为【2】年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为【2】年;5.供热与供冷系统为【/个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为【/】年;7.其他项目保修期限约定如下:【3】年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为【24】个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。3301062.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第21页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项门(标项:消防重点部位系统改造项目)施工合同六、双方约定的其他工程质量保修事项:【】工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。甲方乙方签字甲方盖章:乙方盖章:2024年月_2024年月30100第22页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同附件2:廉政责任合同廉政责任合同第一条:根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和党风廉政建设的有关规定,为进一步规范工程建设中的经济活动管理,经双方协商一致,制订以下廉政责任合同。第二条:廉政责任合同(以下简称本合同)由浙江经济职业技术学院(以下简称甲方)与维瑞数智科技控股有限公司承包人(以下简称乙方)共同签订。第三条:纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。第四条:甲乙双方的权利和义务一、甲乙双方应严格遵守党和国家法规、党风廉政建设及《反不正当竞争法》的各项规定。二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同各项条款,自觉按合同办事,严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。三、甲、乙双方人员洽谈业务时,必须选择在办公场所或发包人确定的其它公共场所由二人以上共同进行,严禁私下商谈串通。第五条甲方的权利和义务一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣;对无法拒收的,应及时上交纪检部门。二、甲方人员在业务交往中或项目结束后,不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券,不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。第六条:乙方的权利和义务一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后,也不得进行上述赠送。二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口,邀请甲芳人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。第七条:违约责任一、甲方人员若违反本合同,其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失,甲方按有关规定予以赔偿。3010二、甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定,一经查实,有权终止其经济合同,由此而造成的损失由乙方负责赔偿;并将乙方列入不良行为名单登记入册,取消其在该工程任何经济项目的谈判活动。同时,有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。三、乙方人员若违反本合同,其主管部门应对违法违纪人员严肃查处,因此而给甲方造成的损失,乙方按有关规定予以赔偿。四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为,应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。5第八条:甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程,及时布置、认真检查、严格考核。第23页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同第九条:本合同在甲乙双方签订重大经济台同的同时签订。第十条:本合同作为本次所签订的《2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)》的附件,经合同双方共同签署后立即生效。甲方签字乙方签字:甲方盖章:乙方盖章1月22024年_2024年_月日330106第24页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同附件3:安全生产、文明施工责任书安全生产、文明施工责任书发包人(全称):浙江经济职业技术学院(以下简称“甲方”)承包人(全称):维瑞数智科技控股有限公司(以下简称“乙方”)为了保障甲方师生安全、施工现场周边设施安全,乙方施工人员安全、施工机械材料的安全及文明施工,经双方协商一致,特订立如下条款一、工程概况1.工程名称:2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)2.工程作业地点:地点:【浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街66号】3.工程施工时间:【60日历天】4.工程双方联系人及联系电话:甲方:【杨秋月13221072185】乙方:【张扬13777812694】二、文明施工要求(一)甲方责任1.甲方根据学院统一安排,检查和指导工程文明施工情况,发现问题提出限期整改意见。2.甲方在施工中、竣工验收期间向乙方提供必要的帮助和配合。(二)乙方责任1.乙方应严格按照国家法律和行业法规、规范要求,制订文明施工的具体方案,报甲方备案,对施工现场落实文明施工各项措施。2.乙方对需进场的材料、机械,与甲方协调,确定堆放场地。施工期间要维护建筑物外立面、各项设施的清洁、完好,如有损坏,须照价赔偿损失。3.乙方负责教育施工人员在施工现场不准乱扔垃圾、乱接电线以及随意翻动甲方公共、教育设施。严禁随意进入未经允许的非施工区域。进入学院内的工程机械和施工车辆应服从校方人员的调度和指挥,因施工方原因造成学院公共设施破损等行为,应赔偿损失。4.施工期间产生的建筑垃圾及生活垃圾,应及时清运出校园范围。在施工区域设置必要的告知标志或警示牌,有专职或兼职的义务疏导人员。三、安全生产要求3301061020208(一)甲方责任1.甲方工程联系人配合乙方进行安全检查,有权制止违章作业,遇到险情,通知乙方停工,并责令限期整改。甲方对乙方拒不整改安全隐患的行为可予以经济处罚。(二)乙方责任1.乙方应严格按照国家法律和行业法规、施工规范要求,制订安全生产施工方案,报甲方备案,并严格按此方案组织安全生产,自觉接受甲方对项目施工过程的安全检查。2.乙方负责进行对施工人员安全生产教育,督促施工人员严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护(如安全帽、安全绳、安全网等)和消防措施,负责日常的安全检查、监督工作。3.施工期间严格遵守与甲方商定的作业时间和各项安全、防火的管理制度,并听从甲方第25页共26页2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同管理人员对工程的现场指挥、安排。如有违反并造成甲方损失的,应承担赔付损失的不利后果。情节严重的将追究刑事责任。4.因施工造成堵塞、漏水、漏电、塌陷、沉降等质量问题,需负责修复。并视情况予以必要的赔偿。5.在施工活动中严禁出现影响施工质量和使用安全的行为。禁止使用国家明令淘汰的建筑施工材料和设施。6.乙方必须为施工人员办理人身保险。在施工作业期间,因施工方责任造成的人身伤亡、设施损坏事故,均由乙方负全责。四、如有未尽事宜,由双方协商议定。五、本责任书作为《2024年消防主机设施更新管道维修项目(标项三:消防重点部位系统改造项目)施工合同》的附件,自双方签字、盖章之日起生效,至工程项目竣工验收并整改完毕后终止。甲方签字乙方签字:甲方盖章:乙方盖章:2024年月2日2024年1月25日第26页共26页
投标 / 标书制作要点(原创)
本消防主机设施更新管道维修项目 消防重点部位系统改造项目涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。浙江项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
