宁夏回族自治区拆除老院区老住院部和改造景观建设工程采购合同公告（宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2024）
宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院拆除老院区老住院部和改造景观建设工程项目
一、合同编号：20240131HT000004
二、合同名称：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院拆除老院区老住院部和改造景观建设工程项目
三、项目编号：D640000-20231220180534003
四、项目名称：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院拆除老院区老住院部和改造景观建设工程项目
五、合同主体
采购人（甲方）：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院
地址：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路114号
联系方式：0951-8236660
供应商（乙方）：宁夏煜翔建设发展有限公司
地址：银川市金凤区黄河东路鸣柳岛小区（L岛)22号商业楼2号营业房
联系方式：15809667725
六、合同主要信息
主要标的名称：/
规格型号（或服务要求）：/
主要标的数量：/
主要标的单价：/
合同金额：216.000000万元
履约期限、地点等简要信息：/
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024-01-31
八、合同公告日期：2024-01-31
九、其他补充事宜：/
十、本合同对应的中标成交公告：
十一、合同附件： 合同.pdf
十二、免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，本平台对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院拆除老院区老住院部和改造景观建设工程项目工程类政府采购合同书甲方：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院乙方：宁夏煜翔建设发展有限公司CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第一部分合同协议书发包人（全称）：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院承包人（全称）：宁夏煜翔建设发展有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院拆除老院区老住院部和改造景观建设工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院拆除老院区老住院部和改造景观建设工程项目2.工程地点：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院3.资金来源：医院自筹资金4.工程内容及规模：本项目为一项总体工程，由两个分部分项工程组成。拆迁工程1、住院部（6#楼）拆除范围：6号楼单体楼，2号停车场树木移植，给排水管线（井室）、采暖管线（井室）、电气管线（井室）、弱电系统电路拆除、地基基础清除、地坪及标高与三号楼标高一致达到新建长廊、四角亭、六角景观亭要求。2、施工通道开通：打通5号楼西侧大门作为施工出入口。新建工程：1、在拆除老住院部6#楼后本次规划新建长廊两座，四角景观亭两座，六角景观亭一座。中间为重檐六角亭为中心，两侧为四角亭收口，中间通过廊架，将三个亭子连接起来，形成中医院的中心CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App景观节点。廊架长度为48米，宽3.0米的双臂廊架，每跨3米，每边8跨，高度为4米。两侧为四角亭柱距为3米，高度为6.8米；中间重檐六角亭柱，间距为3米，总高度为9米。主结构为钢木结构，木柱外刷红色漆，柱底部采用石材包裹，廊架两侧设木质座椅，顶部挖采用黄色琉璃瓦铺设，挑檐带飞兽，内部梁板采用苏氏彩绘。2、整个亭廊亮化顶部采用瓦楞灯投光，内部采用线性灯照射彩绘仿標，整体灯光采用暖色灯照射。3、场地硬化：对拆除后的场地进行硬化，总面积2205平米，采用拼色大理石材质。4、绿化景观：入口绿化保持现状，局部增加绿化种植，丰富绿化景观。建筑拆除后的空地，新增绿化用地，面积为700余平米。南侧原有建筑周边绿化景观全部予以保留，所有树木采用独立树池，中间设置烁石的做法，在保障树木生长的同时，兼顾停车需求。具体要求详见设计图纸及工程量清单。5、工程承包范围：施工图设计及工程量清单等所规定的所有内容。二、合同工期计划开始工作日期：2024年03月0L日。计划开始现场施工日期：2024年03月01日。计划竣工日期：2024年05月29日。工期总日历天数：_90天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量标准：合格2CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价（含税）为：合同总价为人民币（大写）：贰佰壹拾陆万元整（小写）：￥：2160000.00元（含税）。2.合同价格形式：合同价格形式为固定单价合同。五、工程总承包项目经理潘蓉工程总承包项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及投标函附录（如果有）；（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件；（5）承包人建议书；（6）价格清单；（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确CSS扫描全能王3亿人都在用的扫描App保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、订立时间本合同于2024年_月_31日订。十、签订地点本合同在_宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院订立。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自2024年1月31日生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包太执贰份。发包人：（公章）承包人公章法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）张CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App统一社会信用代码：统一社会信用代码：12640000454002844E91641100MA75WK3E7G地址：银川市西夏区北京西路114地址：银川市金凤区黄河东路鸣柳岛小区（L岛）22号商业楼2号营业房邮政编码：邮政编码：0951-8656181电话：0951-8236660电话：传真：0951-8656181传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：宁夏银行开发区支行开户银行：中国银行银川市怀远西路支行账号：16000140900027644账号：1060043243835CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App统一社会信用代码：统一社会信用代码：12640000454002844E91641100MA75WK3E7G地址：银川市西夏区北京西路114地址：银川市金凤区黄河东路鸣柳岛小区（L岛）22号商业楼2号营业房邮政编码：邮政编码：电话：0951-8236660电话：0951-8656181传真：传真：0951-8656181电子信箱：电子信箱：开户银行：中国银行银川市怀远西开户银行：宁夏银行开发区支行路支行账号：16000140900027644账号：10600432438325.2合同解除后，承包人应妥善做好已完工程量和已购材料、设备的保护和移交工作，及时将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。25.3合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。26、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对通用条款、专用条款的内容做补充或修改，在补充条款内约定。第三部分专用合同条款1、一般约定1.1词语定义对争议评审组等概念本合同文件做如下定义：1.1.1争议评审组：/1.1.2其他概念/1.2语言文字本合同文件除使用汉语外，还使用语言文字,合同的解释以汉语语言文字为准。1.3适用法律、标准及规范除中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地地方法规、自治条列、单行条列和地**府规章外，本合同文件还需要特别明示适用的司法解释和规范性文件包括/国内没有相应标准、规范时的约定：/74CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App1.4合同文件及解释顺序本合同文件的组成及解释顺序为：①合同协议书：②中标通知书：③专用合同条款；④通用合同条款；技术条款及标准要求：图纸；①已标价工程量清单；投标函及投标函附录；招标文件及招标文件澄清、补充说明、招标控制价；双方有关工程的洽商、变更、签证等书面协议或文件：其他合同文件。1.5合同协议书本合同协议书的专门约定为：执行通用条款第1.5条。1.6图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供图纸两套。不得外传。发包人对图纸的保密要求：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前_7_天内签发图纸修改图给承包人。承包人按修改后的图纸施工。无使用国外图纸的要求及费用承担：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部潘蓉承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：项目所在地监理办公室监理人指定的接收人为：75CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App1.8转让有关本合同文件权利、义务全部或部分转让给第三人的约定：2、发包人义务（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成的“三通一平”，具备施工条件。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前7日内将以上线路接至施工场地，保证工程施工期间的需求，并符合供水，供电要求，确认计量。其计量和计价方法为：按相关规定执行。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：全天开通，保证施工期间的道路畅通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前办理。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由施工监理单位协助按有关规定办理完工程所需要的各种证件、批复。（6）水准点与坐标控制点交验要求：在开工前以书面形式交给承包人，并由发包人、承包人和监理单位现场效验。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前完成。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款。（9）发包人备案合同文件时间：为合同第一部分建设行政管理部门备案意见中的时间。（10）发包人委托承包人办理的工作：工程合同期间。（11）双方约定发包人应做的其他工作：由发包人负责协调，承包人处理相关事宜。3、监理人本建设工程的监理人为：/本合同文件约定监理人的职责和权力为：执行《建设工程监76CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App理规范》GB50319-2013；发包人委托监理人的其他监理工作。如监理人负责工程进度控制、质量控制、投资控制；配合发包人负责设计变更审核和合同管理；协调工程建设各方关系；属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制等。3.2总监理工程师姓名：职务：/发包人委托的职权：执行通用条款。需要取得发包人批准才能行使的职权：不采用3.3监理人员总监理工程师授权以下监理人员负责执行总监理工程师的部分工作。监理人员在授权范围内发生出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。监理人员姓名：/所受职权范围：执行《建设工程监理规范》GB50319-2013:监理人员履行总监理工程师指定的监理工程。3.4监理人的指示除上述条款约定的总监理工程师、监理人员外，承包人在施工中，还应接受监理人书面指示。4、承包人4.1般义务（1）承包人施工资质证书、项目机构人员证件、施工组织设计、质量报监和与施工相关的业务范围内应完成的相关文件及提交时间：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：依据施工进度（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包方按相关规范标准自行解决。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：办公室一间及相关办公设施。福（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管77CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App因发生设计变更或停水、停电、不可抗力等因素造成工程停工的，工期相应顺延。11.1异常恶劣的气候条件发包人承包人对异常恶劣对气候条件理解为大风、大雨、大雪、山洪、地震、重大疫情等自然灾害和有毒有害气体、辐射等其他危险因素。11.2承包人的工期延误由于承包人原因，致使工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算按工程合同价0.1%。/天。11.3工期提前对承包人按发包人要求提前竣工，以及给发包人带来效益对合理提前竣工，发包人的奖励或向承包人支付奖金12、暂停施工发包人承包人有关暂停施工的约定执行通用条款第12条13、工程质量（1）发包人承包人有关质量的约定：按照合同约定的验收标准执行。（2）发包人承包人关于中间验收部位的约定：执行通用条款。（3）工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人应提前_48小时以书面形式通知监理人验收。验收合格后，监理人应在24小时内在验收记录上签字，规定时间内监理人不在验收记录上签字，视为监理人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包人在监理人限定的时间内修改后重新验收。14、试验和检验发包人、承包人、监理人关于进行材料、工程设备和工程试验和检验的约定：执行通用条款。81CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App15、变更15.1变更的范围和内容发包人承包人关于变更的约定：合同实施过程中由发包人提出或由承包人提出并经发包人批准的合同工程任何工作的增、减、取消或施工工艺、顺序的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。15.3变更程序15.3.2变更估价因非承包人原因引起的工程量增减与招标文件中提出的工程量发生的偏差，对工程量清单项目的综合单价产生的影响，其变化幅度在10%以内的应执行原有的综合单价；变化幅度在10%以外的部分，其综合单价以及对应的措施项目费予以调整。15.5承包人的合理化建议15.5.1承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人按国家有关规定和以下约定给予承包人奖励或支付其奖金无15.6暂估价15.6.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系约定如下：由发包人组织进行招投标或询价活动。15.6.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，对暂估价的约定如下：由发包人牵头，组织有关部门进行市场询价，后以询价单作为购买标准，结算单价按实际购买设备材料费进行价款调整。16、价格调整双方约定合同价格（款）的其他调整因素：固定综合单价。17、计量与支付82CSS扫描全能王3亿人都在用的扫描App17.1计量17.1.3计量周期单价子目已完成工程量按月（旬、月）计量，总价子目的计量周期按工程确定。17.1.4单价子目的计量（1）承包人应在一个计量周期到期后7天内，对已完成的工程量进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。（2）监理人认为有必要通知承包人共同复核工程量的，应提前3天通知承包人。17.1.5总价子目的计量总价子目的分辨和计量的约定执行通用条款第17.1.5条款规定。17.2合同价格（款）和预付款17.2.1本合同价格（款）采用（2）固定综合单价合同方式确定（1）采用固定总价合同：固定总价合同必要时调整的约定：不采用_。（2）采用固定综合单价合同：综合单价中包括的风险范围：承包人承担5%以内的材料、设备价格风险、5%以内的施工机械使用费的风险、5%以内工程量价格调整的风险。风险范围以外综合单价调整方法：国家法律、法规、规章和政策发生变化；省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外。（3）采用可调价格合同合同价款调整方法：不采用。（4）成本加酬金合同17.2.2预付款83CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订30日内，发包人向承包人支付合同价款总额30%的工程预付款。17.2.3预付款保函发包人和承包人关于预付款保函的约定：17.2.4预付款扣回与还清预付款在工程进度付款中扣回的办法：17.2.5.2实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分以及安全防护和文明施工措施费用的约定预付方式。预付实体性消耗和非实体性消耗部分工程款的时间、比例：预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：17.3工程进度付款17.3.1付款周期及进度款支付方式工程进度款结算的时间、支付方式：合同签订后30日内发包方向承包方支付合同总价30%的工程预付款（即￥648000.00元）；工程竣工验收合格后30日内，发包方向承包方支付至合同总造价80%的工程款；审计决算完成后由发包方向承包方支付至决算金额97%的工程款，剩余3%质保金在质保期到期后30个工作日内由发包方向承包方支付。施工期间发生变更和增减的费用决算完成后支付。17.3.2进度付款申请单承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单二份；17.3.3进度付款证书和支付时间进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和如下约定办理：执行通用条款17.3.3条。17.4质量保证金17.4.1监理人在发包人的进度付款中，关于扣留质量保证金的约定：.直接扣留的质量保证金总额达到(金额或比例）为止。84CSS扫描全能王3亿人都在用的扫描App17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单工程接收证书颁发后，承包人向监理人提交竣工付款申请单份数和期限：自接到证书起7日内向监理提交竣工付款申请单；并提出相关证明材料。除通用条款以外竣工付款申请单还应包括以下内容：17.6最终结清发包人承包人约定结算审查期：30日且小于2个月。17.6.1最终结清申请单（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人向监理人提交最终结清申请单份数和期限：自缺陷责任期终止证书签发证书签发起7日内向监理提交最终清审单，并提供相关证明材料。18、竣工验收18.1竣工验收申请报告承包人提供竣工验收申请报告的约定：竣工2-5天前提供肆份。18.2验收经验收合格工程的实际竣工日期的约定：以提交竣工验收报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。18.3单位工程验收单位工程、中间交工工程的范围和竣工时间：执行通用条款。18.4试运行设备安装工程具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行的，发包人应在试车前，24小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。18.4.1发包人与承包人关于试运行的约定：无约定。18.5竣工清场18.5.1工程接收证书颁发后，发包人与承包人对施工场地进行85CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App清理的约定：执行通用条款。18.5.2发包人与承包人就恢复临时占地，或者场地清理的约定：执行通用条款。18.6施工队伍的撤离，缺陷责任期满时，发包人与承包人对承包人的人员和施工设备撤离施工场地的约定：执行通用条款。19、缺陷责任与保修责任本工程质量保修范围、期限和责任见附件3工程质量保修书。20、保险20.1工程保险（1）发包人投保内容：执行通用条款。发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。（2）承包人投保内容：为从事本工程的作业人员办理意外伤害保险，费用由承包人承担。20.2第三者责任险20.2.1在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人以承包人和发包人的共同名义，投保的第三者责任险，其保险费率、保险金额、保险费用的承担等有关内容的约定：由承包人承担。20.3其他保险承包人为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险的约定：执行通用条款。20.4保险凭证承包人应在开工后7天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。21、不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1发包人承包人关于不可抗力除通用条款列举以外其他情形的约定：无约定。一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小86CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App时的约定：造成工期顺延的予以签证。21.2不可抗力后果及其处理21.2.1不可抗力造成损害的责任发包人承包人关于不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，承担责任的其他约定：执行通用条款。22、违约双方约定的发包人其他违约责任：执行通用条款。双方约定的承包人其他违约责任：执行通用条款。23、索赔发包人承包人关于索赔的约定：执行通用条款。24、争议的解决24.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，采用下面的第（2）种方式解决。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。87CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App工程质量保修书发包人（全称）：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院承包人（全称）：宁夏煜翔建设发展有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程项目名称：宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院拆除老院区老住院部和改造景观建设工程施工（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。清单内新建项目内容。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.电气管线、给排水含中水管道安装工程为二年；3.供热管道安装工程为三个采暖期。4.其他项目保修期限约定如下：其他保修期为二年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知88CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费从质量保证金中扣除。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%六、其他：双方约定的其他工程质量保修事项：无本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公地址：银川市北京西路114号地址：银川市金凤区黄河东路鸣柳岛小区岛）22号商业楼2号营业房华林法定代表人（签字):法定代表人（签字）:89CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App委托代理人(签字)：委托代理人（签字）：电话：0951-8236660电话：0951-8656181传真：传真：0951-8656181开户银行：中国银行银川市怀远西路支行开户银行：宁夏银行开发区支行账号：106004324383账号：1600014090002764490CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本拆除老院区老住院部和改造景观建设工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。宁夏回族自治区项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
