车间建设 土石方工程 砌筑工程 混凝土及钢筋混凝土工程 金属结构工程 门窗工程 屋面及防水工程采购合同公告（泰安市岱岳区祝阳镇人民政府2024）
2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目合同公示
标段/分包号：DY-ZC-20231222-01-01，标段/分包名称2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目的合同公示见附件 附件：
祝阳车间合同1.12.doc
附件：
祝阳车间合同1.12.pdf
块链★已存证建设工程施工合同（GF—2017—0201）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1.合同协议书发包人（采购人）：泰安市岱岳区祝阳镇人民政府承包人（成交供应商）：山东省显通安装有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目。2.工程地点：祝阳镇。3.资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金、自筹资金。其中财政衔接推进乡村振兴补助资金包括：泰安市岱岳区祝阳镇大南峪村25万元；泰安市岱岳区祝阳镇桐花沟村25万元；泰安市岱岳区祝阳镇焦北村40万元。剩余资金由村级自筹。。4.工程内容：车间建设。5.工程承包范围：2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目，具体内容详见清单。二、合同工期工期：30日。三、质量标准工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）玖拾叁万陆仟元整(¥936000元)；2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：姜楠。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）报价函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过竞争性磋商形式确定合作关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年1月21日签订。十、签订地点本合同在泰安市岱岳区祝阳镇人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章后生效。十三、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份，采购代理机构2份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）（签字或盖章）地址：泰安市岱岳区祝阳镇地址：山东省肥城市泰东路008号电话：0538-8692975电话：13176125333开户银行：中国建设银行股份有限公司肥城支行账号：37001696308050000340第二部分通用条款本合同通用条款执行《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2017-0201）通用条款部分（不再附录）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；磋商文件及附件；响应文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表。。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.2.5设计人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程施工现场在建筑红线内，不涉及其他边界外场所。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程管理条例》、《清单消耗量定额》、《工程量清单计价规范》等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决；发包人提供国外标准、规范的份数：如需要，协商解决；发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：详见合同协议书部分，同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制定的为准，响应文件相关内容与磋商文件不符的，以磋商文件为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、材料和设备采购计划、经深化后的施工图纸（如有）；承包人提供的文件的期限为：进场后7日内；承包人提供的文件的数量为：4份；承包人提供的文件的形式为：纸质文件；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：/；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、桥梁、场内施工道路，满足施工及材料、设备运输的需要，相应费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施发生的费用，由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：不允许施工人员及车辆进入教育区，施工人员及车辆必须按照甲方划定的施工通道进入。由此产生的费用由承包人自行承担。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行承担。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人；承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同外或第三方。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；联系电话：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：1、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜；2、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；2、施工期间，对技术变更、工程量签证及各类文件的审批权3、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；4、撤换其认为不合格的施工单位主要管理人员5、行使合同赋予发包人的其他权力。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：应最迟于开工日期7天前移交。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工图及按质监部门、档案管理部门、物业管理和发包人要求的其他资料。承包人需要提交的竣工资料套数：3份。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后7天内,不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金）。承包人提交的竣工资料形式要求：承包人向发包人提交3套完整竣工资料，电子版1套。承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案：①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式三份，电子版档案一份；②承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后7天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后3天内签认。经监理工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后7天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。③电子版竣工图的编制，以发包人提供的施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的施工图。④电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。⑤因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。关于竣工资料的特别约定：承包人的竣工资料应依据现场实际施工情况整理编制，并对其真实性终生负责。竣工资料经监理人及发包人签字确认后，丝毫不能免除承包人承担因竣工资料不完整、不准确导致的一切问题的责任。。（10）承包人应履行的其他义务：(1)施工现场总水表后的管线之后线路、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；具体位置由承包人自行勘察，临电接入点由发包人指定，临电接入由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担。(2)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；修复因施工期间运输损坏的发包人提供的场内运输道路。(3)发包人代表要求由承包人负责设计的内容是：无；(4)承包人应在每月25日前向发包人代表提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的月报，每月二十八日前向发包人代表提交三份施工月报；(5)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时问：至少有5个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定；(6)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可；(7)承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；(8)对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责；(9)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担；(10)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，费用由承包人承担；(11)承包人负责施工场地清洁，交工前应将所有临时设施(临时道路、房屋、管线等)拆除并清理出场，现场应达到技术规范与合同的要求；(12)专门用于本项目施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本项目施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之问转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场；(13)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任；(14)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；（15）承包人所派施工现场的现场管理人员及所有管理人员必须与投标书一致，否则一经查处，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并计入建筑市场不良行为；（16）如发生施工爆破作业，则所需的批件由承包人自行解决，费用由承包人负担；（17）提供有关人员上岗证，施工机械设备合格证、年审证明等有关证件。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：姜楠；身份证号：******************；建造师执业资格等级：一级；建造师注册证书号：鲁1372022202306867；建造师执业印章号：鲁1372022202306867；安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2020）8026377；联系电话：13176125333；电子信箱：78130415@qq.com；通信地址：山东省肥城市泰东路008号；承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不得少于25天，否则每缺勤一天，项目负责人按2000元/天进行处罚。发包人在施工现场设立指纹机，对承包人项目负责人及所有现场管理人员进行考勤。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），缴纳违约金2000元；2天以上（含2天）的，缴纳违约金5000元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目负责人或解除合同。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款2‰-5‰违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款2‰-5‰违约金。增加：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目负责人无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；（2）项目负责人或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目负责人或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换并缴纳违约金伍万元：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤连续两月考勤天数每月不足25天⑥打、骂、威胁发包人及监理人派驻现场人员⑦工作期间饮酒⑧法律法规规定的其他不称职行为或违法行为；（3）因承包人原因项目负责人不能到场需要更换的，经发包人同意可更换具有同等级别、同等奖项的项目负责人，并缴纳违约金伍万元，更换的项目负责人不具备同等级别、同等奖项的，缴纳违约金捌万元。项目负责人或主要施工管理人员应该与投标时的人员保持一致，否则扣罚本合同价款2%-5%的违约金。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款2‰-5‰违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须提前一周报发包人批准。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2‰-5‰的违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：给工程造成质量、进度影响的需承担相应责任。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发接受证书之日止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：/。关于监理人的监理权限：/。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/；监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：/小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零死亡、零事故。如因承包人原因发生安全事故时，除承担全部责任外，无条件接受发包人100000元/次的处罚。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任，由承包人负责保安管理，费用已包含在合同价款中。关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划的编制，保安制度、责任制度、报告制度的编制均由承包人负责，在进场后5日内，报送发包人审核、备案，发生制安保卫事件和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权处以缴纳每次5000元至50000元违约金。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照发包人现场文明施工工地标准执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在每次拨付的工程款中。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：提交进度计划后7天或同时提交。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起3天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟为约定开工日期前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天缴纳合同价款的千分之一作为违约金，自工期延误开始发包人有权随时单方解除合同并重新更换施工单位，承包人在未完善结算手续的情况下必须立即无条件撤出工地，同时，承包人应承担给发包人造成的所有损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等；发包人、承包人、监理人三方共同认定为不利物质条件的其他情形。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：根据泰安市历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候条件。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：由发包人视实际情况而定。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本工程使用的材料、设备，发包方有采购权或参与采购。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中；如需临时占地，由承包人自行办理申请手续并承担相关费用。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：房屋、场地。施工现场需要配备的试验设备：由承包人负责，发包人有权随时抽检查验，对此所造成的费用由承包人自行承担。施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责，发包人有权随时抽检查验，对此所造成的费用由承包人自行承担。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：符合相关试验标准。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：10.4.1.1已标价工程量清单中有适用于变更项目的，应采用该项目的单价；10.4.1.2已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；10.4.1.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按照根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《山东省建筑工程消耗量定额》16年版;《价目表执行鲁标定字【2020】24号文；《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》（鲁建标字【2022】7号）；《山东省住房和城乡建设厅关于调整工程建设疫情防控相关费用的通知》（鲁建标字【2022】5号）；《山东省住房和城乡建设厅关于发布山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2021年度）的通知》（鲁建标字【2022】2号）；泰建办发【2017】44号文；增值税执行《山东省住房和城乡建设厅的通知》（鲁建标字【2019】10号文）；社会保险费执行鲁建建管字【2018】17号文；泰建办发【2017】32号文件泰安市住房和城乡建设局办公室关于转发《山东省住房和城乡建设厅关于2016版建设工程计价依据与工程量清单计价配套衔接有关问题的通知》的通知；人工费执行泰建发【2020】16号文件；材料执行市场价格(或供应价格)；综合取费后的89.5％作为最高结算价；经审计单位、发包人确定后执行或由施工单位提报单价，经发包人、跟踪审计单位及审计部门确认后执行。10.4.1.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人、审计部门等相关部门确认后调整。10.4.1.5工程实施中图纸的修改、设计变更所引起工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。当实际数量发生变化时，由发包人代表和现场的监理工程师、承包人、审计部门等相关部门共同签字认可。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：在合同实施期间不因材料、机械、人工、政策、成本、市场波动等任何因素而进行调整。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：符合国家及山东省规定的标准计价规范等。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按合同要求完成每个支付节点的工作后（竣工验收合格前）。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付签订合同后，按财政局资金拨款额度及进度拨付项目资金；待项目主体工程完工并经验收合格审计完成后，支付至审计定案值的97%；预留3%的质量保证金，通过使用证明工程质量各项指标均合格后方可拨付，质量保证期为两年。12.4.1付款周期关于付款周期的约定：执行通用合同条款。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。（2）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：具备验收条件后，承包人提起申请、监理人14天报发包人28内审批完。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：执行通用合同条款。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验合格后。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用合同条款。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式叁份。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣（交）工验收之日起计12个月。其他约定执行通用条款。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；关于质量保证金的补充约定：无。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，最长不能超过48小时。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：先发延期通知，调整开工日期。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）在承包人无正当理由延长工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用。（2）承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人须按发包人要求及时补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金；（3）合同履约期间，工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件，承包人应执行，因此发生的费用已包含在本合同内，结算时不予调整。（4）承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，出现质量问题，应按发包人、监理人的要求改正，直至停工整改，且工期不予顺延。（5）双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪、冰雹、台风、高温等异常天气，也已考虑停水、停电、节假日、道路施工影响等不利因素，承包人不得因以上理由提出工期和费用索赔。（6）承包人承担各种违约金后，仍不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须继续承担赔偿责任。（7）各种违约按国家法律法规规定及现场管理办法执行。（造成损失的由承包方承担）。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：①违约金或罚金，应约定比例或金额；②继续履行；③赔偿损失；④延长缺陷责任期；⑤造成质量和安全事故的，应承担行政处罚或刑事责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：对未完“工程价值”评估、解约后移交、退还保证金等。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与磋商文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本项目除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(1)、(2)两项由承包人负责投保：(1)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；(2)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。在本合同工程的施工、缺陷修复履行保修义务过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本项目有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。18.3其他保险关于其他保险的约定：意外伤害保险。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外（要强制投保）。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向泰安仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地的人民法院起诉。附件1：工程质量保修书发包人（全称）：泰安市岱岳区祝阳镇人民政府承包人（全称）：山东省显通安装有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为10年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程，隐蔽部分为10年，非隐蔽部分为5年；5．供热与供冷系统为5个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：自工程竣工验收合格之日起2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：泰安市岱岳区祝阳镇地址：山东省肥城市泰东路008号法定代表人或法定代表人或授权代表(签字或盖章)：授权代表(签字或盖章)：电话：0538-8692975电话：13176125333附件2安全生产合同为在2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主泰安市岱岳区祝阳镇人民政府(以下简称“甲方”)与承包人2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动，各级领导，工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划，布置，检查，总结和评比。3.建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目负责人(项目经理)到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门，人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人(项目经理)是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁，暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气，起重，建筑登高架设作业，锅炉，压力容器，焊接，机动车船艇驾驶，爆破，潜水，瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目经理）必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有盯关的安全标志牌。10.乙方必须按照工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本陆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加章公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人或授权代表法定代表人或授权代表（签字或盖章）：（签字或盖章）：2024年1月21日2024年1月21日单项工程投标报价汇总表工程名称：2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目 序号单位工程名称金额(元)其 中(元)序号单位工程名称金额(元)暂列金额及特殊项目暂估价材料暂估价规费1建筑工程823286.38 52597.902装饰工程112713.62 6913.74 合 计936000.00 59511.64单位工程投标报价汇总表工程名称：建筑工程 第1页 共1页序号项目名称金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费644914.52 1.1 土石方工程40772.62 1.2 砌筑工程43788.89 1.3 混凝土及钢筋混凝土工程72369.25 1.4 金属结构工程446040.37 1.5 门窗工程32880.09 1.6 屋面及防水工程9063.30 2措施项目费57796.19 2.1 总价措施项目13590.74 2.2 单价措施项目44205.45 3其他项目费 3.1 暂列金额 3.2 专业工程暂估价 3.3 特殊项目暂估价 3.4 计日工 3.5 采购保管费 3.6 其他检验试验费 3.7 总承包服务费 3.8 其他 4规费52597.90 5设备费 5.1 甲供设备费 6甲供材料费 7税金67977.77 投标报价合计=1+2+3+4+5+7823286.38 分部分项工程量清单与计价表工程名称：建筑工程 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额(元)序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价 土石方工程 1010101001001平整场地1.场地厚度土≤300mm的机械平整场地，挖、填、运、找平。2.场内挖填(运输)土方，余土外运，运距自行考虑。m21015.2701.381401.07 2010101002001挖一般土方1.土壤类别:详见地勘报告，包含但不限于（乱砖石、地上建筑残余物、毛石基础、砼基础、砖基础、杂填土、坚土、软塑、流塑、硬塑、泥浆等）；2.含土方机械开挖、打堆、装车、运输、卸车；3.多种因素（工作面、放坡、基坑分步开挖、工程测量、施工期间雨水的排除、临时便道的施工养护、机械多次进出场等）造成的增加土方量综合考虑到报价中；4.按照省、市有关要求运至政府规定的堆放地点，渣土处置费、内倒、运距综合考虑；5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算；6.综合考虑人工配合基底清理；7.挖沟槽土方、挖一般土方、挖基坑土方、挖沟槽土方统称为挖一般土方，工程量合并计算m3250.26024.086026.26 3010103001001回填方1.土质要求：素土，场地取土2.压实、密实度要求：分层夯填，平整，满足设计及规范要求3.备注：含场内倒运，场内运土，土方运距及检测试验费综合考虑。m3147.02019.502866.89 4010103004001竣工清理1.垃圾清理2.运距、弃土场自行考虑m37716.0503.9530478.40 分部小计 40772.62 砌筑工程 5010401001001砖基础1.砖品种、规格:MU15烧结煤矸实心砖2.墙体厚度:详图纸3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆m311.860493.925857.89 6010401003001实心砖墙1.砌块品种、规格、强度等级:MU15:烧结煤矸石普通砖 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆3.墙体厚度：综合考虑m313.480524.817074.44 7010405001001轻质墙板1.墙板材质:外墙100mm岩棉保温板m2281.230109.7230856.56 分部小计 43788.89 混凝土及钢筋混凝土工程 8010501001001垫层1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C20混凝土随打随抹平3.基础类型:独立基础m314.020538.187545.28 9010501001002垫层1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C20混凝土随打随抹平3.基础类型:条形基础m36.560512.093359.31 10010501003001独立基础1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.基础形式:独立基础4.其他：具体要求详见图纸m355.710542.0530197.61 11010502001001矩形柱1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C203.柱种类、断面:基础独立短柱m37.450679.965065.70 12010502001002后浇混凝土1.混凝土种类:基础独立短柱50mm后浇2.混凝土强度等级:C40无收缩稀释混凝土m30.4601181.44543.46 13010503004001圈梁1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C203.构件名称:地圈梁及圈梁m33.810856.633263.76 14010507001001散水、坡道1.面层名称:混凝土散水，宽度800， 设于建筑周边2.做法:1）60厚C20混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光2）150厚3:7灰土夯实3）素土夯实,向外找坡4%4）注:流水坡度4%，沿墙设缝、沿墙长度每隔8~12m处留伸缩缝宽20，油膏嵌缝散水与墙交接处留20，宽缝用1:2沥青砂浆灌缝m235.42075.012656.85 15010507001002散水、坡道1.名称：混凝土坡道2.位置：室外入口坡道3.做法：1）150厚C25混凝土,随捣随抹,表面做搓板状麻面。2）300厚3:7灰土3）素土夯实,压实系数不小于0.95m222.000137.713029.62 16010515001001现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400φ62.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头t0.0615791.38353.27 17010515001002现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:箍筋HRB300φ82.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头t0.4275791.372472.91 18010515001003现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400φ122.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头t1.5575421.968441.99 19010515001004现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400φ202.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头t0.7534775.673596.08 20010515001005现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400φ222.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头t0.3864775.671843.41 分部小计 72369.25 金属结构工程 21010604001001钢梁1.钢材品种、规格:Q345B，详设计图纸2.螺栓种类:未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级，大六角头高强螺栓及其螺母、垫圈的制作符合现行国家标准，普通螺栓符合现行国家标准3.部位： 梁柱钢架，含连接板、螺栓等4.探伤要求:执行现行国家规范及施工规程5.防火要求:刷防火涂料，耐火极限1.5小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t21.9377813.32171400.80 22010603001001实腹钢柱1.钢材品种、规格:Q345B,详设计图纸2.螺栓种类:未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：抗风柱，含连接板、螺栓等4.探伤要求:执行现行国家规范及施工规程5.防火要求:刷防火涂料，耐火极限2.5小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t1.4917941.4211840.66 23010606001001钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格:Q235B、102*3.0圆管，详设计图纸2.螺栓种类:未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位： 屋面系杆，含连接板、螺栓等4.探伤要求:执行现行国家规范及施工规程5.防火要求:刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t0.9238011.837394.92 24010606001002钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格:Q235B，详设计图纸2.螺栓种类:未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：水平支撑(M20钢筋)、柱间支撑(127*5圆、102*3圆管)，含连接板、螺栓等4.探伤要求:执行现行国家规范及施工规程5.防火要求:刷防火涂料，耐火极限2.5小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t2.5048011.3720060.47 25010606001003钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格:Q235B详设计图纸2.螺栓种类:未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位： 屋面拉条、斜拉条（M12圆钢）、屋面撑杆（φ32*2.5圆管）及屋面隅撑（L50*4），含连接板、螺栓等4.探伤要求:执行现行国家规范及施工规程5.防火要求:刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t0.8308238.776838.18 26010606001004钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格:Q235B、C200*70*20*2.3,详设计图纸2.螺栓种类:未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位： 墙面拉条、窗框、门框、门上梁，含连接板、螺栓等4.探伤要求:执行现行国家规范及施工规程5.防火要求:刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t3.9027965.9631083.18 27010606001005钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格:Q235B、HN200*100*5.5*8,详设计图纸2.螺栓种类:未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位： 雨篷梁，含连接板、螺栓等4.探伤要求:执行现行国家规范及施工规程5.防火要求:刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t0.3167966.452517.40 28010606002001钢檩条1.钢材品种、规格:Q235B、C200*70*20*2.3,详设计图纸2.螺栓种类:高强螺栓采用大六角高强螺栓、普通螺栓符合现行国家标准3.部位： 屋面钢檩条，含连接板、螺栓等4.探伤要求:执行现行国家规范及施工规程5.防火要求:刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t5.0616937.8535112.46 29010606011001钢板天沟1.钢材品种、规格:3mm厚度m42.00050.532122.26 30010516001001螺栓1.螺栓种类:地脚螺栓2.规格:M33：长度：1.158米3.材质：Q235套48.00085.164087.68 31010516001002螺栓1.螺栓种类:地脚螺栓2.规格:M30：长度1.03米3.材质：Q235套48.00083.444005.12 32010516001003螺栓1.螺栓种类:地脚螺栓2.规格:M24：0.834米3.材质：Q235套12.00082.58990.96 33010516001004螺栓1.螺栓种类:高强螺栓套400.00010.764304.00 34011405001001金属面油漆1.构件名称:主钢架2.油漆品种、刷漆遍数:防火涂料t21.9371262.6727699.19 35011405001002金属面油漆1.构件名称:除主钢构件外其余钢构件2.油漆品种、刷漆遍数:防火涂料t15.027501.787540.25 36010901002001型材屋面防水屋面1.部位：厂房钢结构屋面2.规格：100厚岩棉保温板m2864.160103.2889250.44 37010901002002型材屋面1.型材品种、规格:雨棚彩钢瓦包封m214.40064.96935.42 38010901003001阳光板屋面1.名称：屋面采光带m2166.390113.3318856.98 分部小计 446040.37 门窗工程 39010802002001彩板门压型钢板墙体外门，带1.2*2.1米平开小门1.说明：含购买、运输、安装、预埋件、所有五金配件等所有工作内容2.开启方式、平开，等综合考虑在报价中3.备注：满足甲方及验收要求m252.080161.388404.67 40010807001001金属（塑钢、断桥）窗1.门窗型材:65系列普通铝合金单层玻璃推拉窗2.门窗玻璃:5+12A+5+12A+5三玻两空隔热铝合金平开窗，当单块玻璃面积大于1.5m2、全部门玻璃及玻璃底边最终装修面小于500mm的落地窗3.开启方式:推拉窗，外设纱窗，推拉门窗必须有防脱装置4.门窗框与门窗洞口之间的缝隙，应采用聚氨酯等高效保温材料填实，并用密封膏嵌缝；密封垫、密封条等均应满足设计要求5. 外窗隔热断桥铝合金框料及外门铝合金框料均喷涂灰色氟碳漆6.备注:综合考虑五金件，门窗节点应符合设计、规范要求，满足甲方及验收要求m2142.390171.8924475.42 分部小计 32880.09 屋面及防水工程 41031001006001塑料管1.安装部位:室内2.材质、规格:HDPE300排水管m42.00068.692884.98 42040504009001雨水口1.材质：砖砌雨水检查井2.规格：长度600mm*宽度400mm*深度600mm座4.000115.45461.80 43010902004001屋面排水管1.排水管品种、规格:DN150UPVC落水管2.具体做法详见图纸要求m30.40037.841150.34 44010903003001墙面砂浆防水（防潮）1.部位：室内地面下60处2.做法：20厚1：2.5水泥砂浆内掺水泥重量3%~5%的防水剂m2140.11032.594566.18 分部小计 9063.30 合 计644914.52 单位工程投标报价汇总表工程名称：装饰工程 第1页 共1页序号项目名称金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费94442.16 1.1 楼地面装饰工程85830.19 1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程4657.98 1.3 油漆、涂料、裱糊工程3953.99 2措施项目费2051.09 2.1 总价措施项目2051.09 2.2 单价措施项目 3其他项目费 3.1 暂列金额 3.2 专业工程暂估价 3.3 特殊项目暂估价 3.4 计日工 3.5 采购保管费 3.6 其他检验试验费 3.7 总承包服务费 3.8 其他 4规费6913.74 5设备费 5.1 甲供设备费 6甲供材料费 7税金9306.63 投标报价合计=1+2+3+4+5+7112713.62 分部分项工程量清单与计价表工程名称：装饰工程 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额(元)序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价 楼地面装饰工程 1011101003001细石混凝土楼地面1.名称:混凝土地面,用于厂区内地面2.做法:1）素土夯实,压实度不小于90%2）25厚粗砂结合层3）150厚C25混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光4）注:混凝土浇筑时应分仓跳格浇筑,每仓6000X6000。分仓缝做法详01J304页114节点2a、3a.并满足GB50037-2014规范要求。m2999.42085.8885830.19 分部小计 85830.19 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 2011201001001墙面一般抹灰1.墙体类型:厂房砖墙内外侧2.面层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆10厚抹平m2135.92034.274657.98 分部小计 4657.98 油漆、涂料、裱糊工程 3011407001001墙面喷刷涂料1.名称：乳胶漆内墙面2.位置：厂房内墙面3.做法：4）满刮腻子二遍5）两遍乳胶漆m257.87023.711372.10 4011407001002墙面喷刷涂料1.名称：混合砂浆墙面2.部位：办公楼外墙3.做法：1）外墙真石漆两道2）满刮2~3厚柔性腻子分遍找平3）5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布4）1：3水泥砂浆10厚找平（另计）5）烧结煤矸墙（另计）m278.05033.082581.89 分部小计 3953.99 合 计94442.16 建设工程施工合同（GF—2017—0201）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分合同协议书发包人（采购人）：泰安市岱岳区祝阳镇人民政府承包人（成交供应商）：山东省显通安装有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目。2.工程地点：祝阳镇。3.资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金、自筹资金。其中财政衔接推进乡村振兴补助资金包括：泰安市岱岳区祝阳镇大南峪村25万元；泰安市岱岳区祝阳镇桐花沟村25万元；泰安市岱岳区祝阳镇焦北村40万元。剩余资金由村级自筹。4.工程内容：车间建设。5.工程承包范围：2023年岱岳区祝阳镇车间建设项目，具体内容详见清单。二、合同工期工期：30日。三、质量标准工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）玖拾叁万陆仟元整(¥936000元)；2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：姜楠。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）报价函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过竞争性磋商形式确定合作关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年1月21日签订。十、签订地点本合同在泰安市岱岳区祝阳镇人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章后生效。十三、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份，采购代理机构2份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）（签字或盖章）地址：泰安市岱岳区祝阳镇地址：山东省肥城市泰东路008号电话：0538-8692975电话：13176125333开户银行：中国建设银行股份有限公司肥城支行账号：37001696308050000340第二部分通用条款本合同通用条款执行《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2017-0201）通用条款部分（不再附录）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；磋商文件及附件；响应文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.2.5设计人：名称：，/；资质类别和等级：，/；联系电话：，/；电子信箱：，/；通信地址：，/，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程施工现场在建筑红线内，不涉及其他边界外场所。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关规定。1.4标准和规范名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.2.5设计人：名称：/资质类别和等级：联系电话：/电子信箱：/通信地址：/1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程管理条例》、《清单消耗量定额》、《工程量清单计价规范》等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决；发包人提供国外标准、规范的份数：如需要，协商解决；发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：详见合同协议书部分，同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制定的为准，响应文件相关内容与磋商文件不符的，以磋商文件为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：，/；发包人向承包人提供图纸的数量：，/；发包人向承包人提供图纸的内容：，/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、材料和设备采购计划、经深化后的施工图纸（如有）；承包人提供的文件的期限为：进场后7日内；承包人提供的文件的数量为：4份；承包人提供的文件的形式为：纸质文件；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。发包人向承包人提供图纸的期限：/发包人向承包人提供图纸的数量：/发包人向承包人提供图纸的内容：/承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：/；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、桥梁、场内施工道路，满足施工及材料、设备运输的需要，相应费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施发生的费用，由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：不允许施工人员及车辆进入教育区，施工人员及车辆必须按照甲方划定的施工通道进入。由此产生的费用由承包人自行承担。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行承担。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人；承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同外或第三方。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。。//2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；联系电话：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：1、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜；2、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；2、施工期间，对技术变更、工程量签证及各类文件的审批权3、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；4、撤换其认为不合格的施工单位主要管理人员5、行使合同赋予发包人的其他权力。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：应最迟于开工日期7天前移交。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工图及按质监部门、档案管理部门、物业管理和发包人要求的其他资料。承包人需要提交的竣工资料套数：3份。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后7天内,不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金）。承包人提交的竣工资料形式要求：承包人向发包人提交3套完整竣工资料，电子版1套。承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案：①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式三份，电子版档案一份；②承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后7天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后3天内签认。经监理工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后7天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。③电子版竣工图的编制，以发包人提供的施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的施工图。④电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。⑤因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。关于竣工资料的特别约定：承包人的竣工资料应依据现场实际施工情况整理编制，并对其真实性终生负责。竣工资料经监理人及发包人签字确认后，丝毫不能免除承包人承担因竣工资料不完整、不准确导致的一切问题的责任。（10）承包人应履行的其他义务：(1)施工现场总水表后的管线之后线路、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；具体位置由承包人自行勘察，临电接入点由发包人指定，临电接入由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担。(2)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；修复因施工期间运输损坏的发包人提供的场内运输道路。(3)发包人代表要求由承包人负责设计的内容是：无；(4)承包人应在每月25日前向发包人代表提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的月报，每月二十八日前向发包人代表提交三份施工月报；(5)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时问：至少有5个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定；单位工程投标报价汇总表工程名称：建筑工程，第1页共1页序号项目名称金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费644914.521.1土石方工程40772.621.2砌筑工程43788.891.3混凝土及钢筋混凝土工程72369.251.4金属结构工程446040.371.5门窗工程32880.091.6屋面及防水工程9063.302措施项目费57796.192.1总价措施项目13590.742.2单价措施项目44205.453其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3特殊项目暂估价3.4计日工3.5采购保管费3.6其他检验试验费3.7总承包服务费3.8其他4规费52597.905设备费5.1甲供设备费6甲供材料费7税金67977.77投标报价合计=1+2+3+4+5+7投标报价合计=1+2+3+4+5+7823286.38分部分项工程量清单与计价表工程名称：建筑工程号序项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）号序项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价土石方工程1010101001001平整场地1.场地厚度土300mm的机械平整场地，挖、填、运、找平。2.场内挖填（运输）土方，余土外运，运距自行考虑。m21015.2701.381401.072010101002001挖一般土方1.土壤类别：详见地勘报告，包含但不限于（乱砖石、地上建筑残余物、毛石基础、砼基础、砖基础、杂填土、坚土、软塑、流塑、硬塑、泥浆等）；2.含土方机械开挖、打堆、装车、运输、卸车；3.多种因素（工作面、放坡、基坑分步开挖、工程测量、施工期间雨水的排除、临时便道的施工养护、机械多次进出场等）造成的增加土方量综合考虑到报价中；4.按照省、市有关要求运至政府规定的堆放地点，渣土处置费、内倒、运距综合考虑；5.工程量计算规则：按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算：6.综合考虑人工配合基底清理；7.挖沟槽王方、挖一般土方、挖基坑王方、挖沟槽土方统称为挖一般土方，工程量合并计算m3250.26024.086026.263010103001001回填方1.土质要求：素土，场地取土2.压实、密实度要求：分层夯填，平整，满足设计及规范要求3.备注：含场内倒运，场内运土，土方运距及检测试验费综合考虑。m3147.02019.502866.894010103004001竣工清理1.垃圾清理2.运距、弃土场自行考虑m37716.0503.9530478.40分部小计40772.62砌筑工程5010401001001砖基础1.砖品种、规格：MU15烧结煤研实心砖2.墙体厚度：详图纸3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆m311.860493.925857.896010401003001实心砖墙1.砌块品种、规格、强度等级：MU15:烧结煤纤石普通砖2.砂浆强度等级：M7.5混合砂浆3.墙体厚度：综合考虑m313.480524.817074.4432分部分项工程量清单与计价表工程名称：建筑工程号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价7010405001001轻质墙板1.墙板材质：外墙100mm岩棉保温板m2281.230109.7230856.56分部小计43788.89混凝土及钢筋混凝土工程8010501001001垫层1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C20混凝土随打随抹平3.基础类型：独立基础m314,020538.187545.289010501001002垫层1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C20混凝土随打随抹平3.基础类型：条形基础m36.560512.093359.3110010501003001独立基础1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C303.基础形式：独立基础4.其他：具体要求详见图纸m355.710542.0530197.6111010502001001矩形柱1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C203.柱种类、断面：基础独立短柱m37.450679.965065.7012010502001002后浇混凝土1.混凝土种类：基础独立短柱50mm后浇2.混凝土强度等级：C40无收缩稀释混凝土m30.4601181.44543.4613010503004001圈梁1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C203.构件名称：地圈梁及圈梁m33.810856.633263.7614010507001001散水、坡道1.面层名称：混凝土散水，宽度800，设于建筑周边2.做法：1）60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光2）150厚3:7灰土夯实3）素土夯实,向外找坡4%4）注：流水坡度4%，沿墙设缝、沿墙长度每隔8~12m处留伸缩缝宽20，油膏嵌缝散水与墙交接处留20，宽缝用1:2沥青砂浆灌缝m235.42075.012656.8533分部分项工程量清单与计价表工程名称：建筑工程序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价15010507001002散水、坡道1.名称：混凝土坡道2.位置：室外入口坡道3.做法：1）150厚C25混凝土，随，随抹，表面做搓板状麻面。2）300厚3:7灰土3）素土夯实,压实系数不小于0.95m222.000137.713029.6216010515001001现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：箍筋HRB40062.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头t0.0615791.38353.2717010515001002现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：箍筋HRB30082.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头t0.4275791.372472.9118010515001003现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400122.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头1.5575421.968441.9919010515001004现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400202.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头0.7534775.673596.0820010515001005现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400222.综合考虑钢筋间隔件及钢筋接头t0.3864775.671843.41分部小计72369.25金属结构工程21010604001001钢梁1.钢材品种、规格：Q345B，详设计图纸2.螺栓种类：未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级，大六角头高强螺栓及其螺母、垫圈的制作符合现行国家标准，普通螺栓符合现行国家标准3.部位：梁柱钢架，含连接板、螺栓等4.探伤要求：执行现行国家规范及施工规程5.防火要求：刷防火涂料，耐火极限1.5小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t21.9377813.32171400.8022010603001001实腹钢柱1.钢材品种、规格：Q345B,详设计图纸2.螺栓种类：未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：抗风柱，含连接板、螺栓等4.探伤要求：执行现行国家规范及施工规程5.防火要求：刷防火涂料，耐火极限2.5小时，其余详图纸t1.4917941.4211840.6634分部分项工程量清单与计价表工程名称：建筑工程号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容23010606001001钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格：Q235B、102*3.0圆管，详设计图纸2.螺栓种类：未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：屋面系杆，含连接板、螺栓等4.探伤要求：执行现行国家规范及施工规程5.防火要求：刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t0.9238011.837394.9224010606001002钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格：Q235B，详设计图纸2.螺栓种类：未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：水平支撑（M20钢筋）、柱间支撑（127*5圆、102*3圆管），含连接板、螺栓等4.探伤要求：执行现行国家规范及施工规程5.防火要求：刷防火涂料，耐火极限2.5小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t2.5048011.3720060.4725010606001003钢支撑、钢拉条l.钢材品种、规格：Q235B详设计图纸2.螺栓种类：未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：屋面拉条、斜拉条（M12圆钢）、屋面撑杆（32*2.5圆管）及屋面隅撑（L50*4），含连接板、螺栓等4.探伤要求：执行现行国家规范及施工规程5.防火要求：刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t0.8308238.776838.1835分部分项工程量清单与计价表工程名称：建筑工程号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价26010606001004钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格：Q235B、C200*70*20*2.3,详设计图纸2.螺栓种类：未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：墙面拉条、窗框、门框、门上梁，含连接板、螺栓等4.探伤要求：执行现行国家规范及施工规程5.防火要求：刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t3.9027965.9631083.1827010606001005钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格：Q235B、HN200*100*5.5*8,详设计图纸2.螺栓种类：未注明螺栓为摩擦型高强螺栓10.9级、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：雨蓬梁，含连接板、螺栓等4.探伤要求：执行现行国家规范及施工规程5.防火要求：刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t0.3167966.452517.4028010606002001钢棕条1.钢材品种、规格：Q235B、C200*70*20*2.3,详设计图纸2.螺栓种类：高强螺栓采用大六角高强螺栓、普通螺栓符合现行国家标准3.部位：屋面钢標条，含连接板、螺栓等4.探伤要求：执行现行国家规范及施工规程5.防火要求：刷防火涂料，耐火极限1.0小时，其余详图纸备注：包含制作、运输、安装及螺栓脚手架等所有内容t5.0616937.8535112.4629010606011001钢板天沟1.钢材品种、规格：3mm厚度m42.00050.532122.2630010516001001螺栓1.螺栓种类：地脚螺栓2.规格：M33：长度：1.158米3.材质：Q235套48.00085.164087.6831010516001002螺栓1.螺栓种类：地脚螺栓2.规格：M30：长度1.03米3.材质：Q235套48.00083.444005.1236分部分项工程量清单与计价表工程名称：建筑工程序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价32010516001003螺栓1.螺栓种类：地脚螺栓2.规格：M24：0.834米3.材质：Q235套12.00082.58990.9633010516001004螺栓1.螺栓种类：高强螺栓套400.00010.764304.0034011405001001金属面油漆1.构件名称：主钢架2.油漆品种、刷漆遍数：防火涂料t21.9371262.6727699.1935011405001002金属面油漆1.构件名称：除主钢构件外其余钢构件2.油漆品种、刷漆遍数：防火涂料t15.027501.787540.2536010901002001型材屋面防水屋面1.部位：厂房钢结构屋面2.规格：100厚岩棉保温板m2864.160103.2889250.4437010901002002型材屋面1.型材品种、规格：雨棚彩钢瓦包封m214.40064.96935.4238010901003001阳光板屋面1.名称：屋面采光带m2166.390113.3318856.98分部小计446040.37门窗工程39010802002001彩板门压型钢板墙体外门，带1.2*2.1米平开小门1.说明：含购买、运输、安装、预埋件、所有五金配件等所有工作内容2.开启方式、平开，等综合考虑在报价中3.备注：满足甲方及验收要求m252.080161.388404.6740010807001001金属（塑钢、断桥）窗1.门窗型材：65系列普通铝合金单层玻璃推拉窗2.门窗玻璃：5+12A+5+12A+5三玻两空隔热铝合金平开窗，当单块玻璃面积大于1.5m2、全部门玻璃及玻璃底边最终装修面小于500mm的落地窗3.开启方式：推拉窗，外设纱窗，推拉门窗必须有防脱装置4.门窗框与门窗洞口之间的缝隙，应采用聚氨酯等高效保温材料填实，并用密封膏嵌缝；密封垫、密封条等均应满足设计要求5.外窗隔热断桥铝合金框料及外门铝合金框料均喷涂灰色氟碳漆6.备注：综合考虑五金件，门窗节点应符合设计、规范要求，满足甲方及验收要求m2142.390171.8924475.42分部小计32880.0937分部分项工程量清单与计价表工程名称：建筑工程序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价屋面及防水工程41031001006001塑料管1.安装部位：室内2.材质、规格：HDPE300排水管m42.00068.692884.9842040504009001雨水口1.材质：砖砌雨水检查井2.规格：长度600mm*宽度400mm*深度600mm座4.000115.45461.8043010902004001屋面排水管1.排水管品种、规格：DN150UPVC落水管2.具体做法详见图纸要求m30.40037.841150.3444010903003001墙面砂浆防水（防潮）1.部位：室内地面下60处2.做法：20厚1：2.5水泥砂浆内掺水泥重量3%~5%的防水剂m2140.11032.594566.18分部小计9063.30合计合计合计合计合计合计644914.5238单位工程投标报价汇总表工程名称：装饰工程，第1页共1页序号项目名称金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费94442.161.1楼地面装饰工程85830.191.2墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程4657.981.3油漆、涂料、裱糊工程3953.992措施项目费2051.092.1总价措施项目2051.092.2单价措施项目3其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3特殊项目暂估价3.4计日工3.5采购保管费3.6其他检验试验费3.7总承包服务费3.8其他4规费6913.745设备费5.1甲供设备费6甲供材料费7税金9306.63投标报价合计=1+2+3+4+5+7投标报价合计=1+2+3+4+5+7112713.62分部分项工程量清单与计价表工程名称：装饰工程序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价其中：暂估价楼地面装饰工程011101003001细石混凝土楼地面1.名称：混凝土地面,用于厂区内地面2.做法：1)素土夯实，压实度不小于90%2）25厚粗砂结合层3）150厚C25混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光4）注：混凝土浇筑时应分仓跳格浇筑，每仓6000X6000。分仓缝做法详01J304页114节点2a、3a.并满足GB50037-2014规范要求。m2999.42085.8885830.19分部小计85830.19墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程2011201001001墙面一般抹灰1.墙体类型：厂房砖墙内外侧2.面层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆10厚抹平m2135.92034.274657.98分部小计4657.98油漆、涂料、裱糊工程3011407001001墙面喷刷涂料1.名称：乳胶漆内墙面2.位置：厂房内墙面3.做法：4）满刮腻子二遍5）两遍乳胶漆m257.87023.711372.104011407001002墙面喷刷涂料1.名称：混合砂浆墙面2.部位：办公楼外墙3.做法：1）外墙真石漆两道2)满刮2~3厚柔性腻子分遍找平3）5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布4）1:3水泥砂浆10厚找平（另计）5）烧结煤肝墙（另计）m278.05033.082581.89分部小计3953.99合计合计合计合计94442.1640
投标 / 标书制作要点（原创）
本车间建设 土石方工程 砌筑工程 混凝土及钢筋混凝土工程 金属结构工程 门窗工程 屋面及防水工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
