泸州市雨水资源化利用 配置水处理设备 土石方采购合同公告（泸州市政府投资建设工程管理第一中心2024）
合同备案
（市政排口雨水资源化利用项目） 合同公告（标准文本）
项目名称
项目所在地
市政排口雨水资源化利用项目
四川省·泸州市·市本级
发包人名称
发包人地址
发包人电话
泸州市政府投资建设工程管理第一中心
龙马潭区杜家街384号
08302589738
承包人名称
承包人地址
承包人电话
四川省城市建设工程咨询集团有限公司
成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号
02886789336
签约合同价（元）
签约合同价（其他价格形式）
283230
签约合同日期（施工、监理适用）
计划开工日期
计划交工日期
计划竣工日期
2024-02-04
签约合同日期（勘察、设计、货物适用）
计划开始日期
计划完成日期
承包人承担的工作
质量要求
监理服务
合格
承包人项目经理（施工适用）
证件及证号
技术负责人（项目总工）
证件及证号
承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）
证件及证号
姜德虹
51014272
项目描述
新建雨水储水池6个、总容积6200立方米，管理用房建筑面积60平方米；配套建设土石方及挡墙工程、场地铺装、绿化、党政文化墙、板房、及人行便桥等附属设施；改造管网，配置水处理设备6套等。 包含：土石方、路面、建筑（结构）﹑排水、海绵化改造及景观等施工图范围内所有工程内容。
备注（应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由）
第一中标候选人
注：1.项目名称要详细填写，有标段（包）的，应详细到标段（包）。
2.承包人是联合体的，应扩展表格分别填写。例：
承包人名称
承包人地址
承包人电话
甲公司
..
..
乙公司
..
..
丙公司
..
..
3.签约合同价（其他价格形式），是指除元（人民币）外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价（元）应以阿拉伯数字填写。
4.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 2015年，填写为2015；2015/9/15 9:00:00填写为20150915－9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的，须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构（如有）在合同公告纸质文本上加盖单位公章（多页还应加盖骑缝章）并和电子文档一起上传到四川省公共资源交易信息网。上传的电子文档作公告正文，纸质文本作为公告附件。
附件：
监理合同-市政排口.doc
附件：
监理合同-市政排口.pdf
1.1.适用于房屋建筑和市政工程、园林绿化工程、土地整理工程、地质灾害工程合同编号：____________建设工程监理合同（GF-2012-0202）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局1.1.1.第一部分协议书委托人（全称）：泸州市政府投资建设工程管理第一中心监理人（全称）：四川城市建设工程咨询集团有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：市政排口雨水资源化利用项目；2.工程地点：泸州市龙马潭区枣林园社区、云台社区、江阳区二环路（棉花坡大道）、长江滨江路（龙驰路交叉口）、沱江二桥（南侧）、长江大桥（南侧）；3.工程规模：新建雨水储水池6个、总容积6200立方米，管理用房建筑面积60平方米；配套建设土石方及挡墙工程、场地铺装、绿化、党政文化墙、板房、及人行便桥等附属设施；改造管网，配置水处理设备6套等。包含：土石方、路面、建筑（结构）﹑排水、海绵化改造及景观等施工图范围内所有工程内容。4.工程概算投资额或建筑安装工程费：投资估算为3361万元，其中：建安工程费用约2756万元。5.监理范围包括：对龙马潭区的枣林园社区、云台社区，江阳区的二环路（棉花大道）、长江滨江路、沱江二桥（南侧）、长江大桥（南侧）6个雨水排口进行雨水资源化利用改造，建设地下雨水集蓄设施。包含：基坑土石方、路基路面、结构、排水、电气、海绵化改造及景观绿化等施工图及招标工程清单范围的全部内容（含工程环保、水保的施工过程监理等工作）。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）；3.投标文件；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：姜德虹，身份证号码：******************，注册号：51014272。五、签约酬金签约酬金（大写）：贰拾捌万叁仟贰佰叁拾元整（¥283230.00元）。六、期限1.监理期限：随施工工期约6个月（含施工延长期）及缺陷责任期24个月（含质量保修期）。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间：年月日。2.订立地点：泸州市政府投资建设工程管理第一中心。3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。委托人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人或其授权的代理人法定代表人或其授权的代理人：：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：0830--2589738电话：1.1.2.第二部分通用条件1.1.3.详见《市政排口雨水资源化利用项目监理招标文件》，第四章合同条款及格式，第二部分通用条件。1.1.4.第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：对龙马潭区的枣林园社区、云台社区，江阳区的二环路（棉花大道）、长江滨江路、沱江二桥（南侧）、长江大桥（南侧）6个雨水排口进行雨水资源化利用改造，建设地下雨水集蓄设施。包含：基坑土石方、路基路面、结构、排水、电气、海绵化改造及景观绿化等施工图及招标工程清单范围的全部内容（含工程环保、水保的施工过程监理等工作）。2.1.2监理工作内容还包括：（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按相关规定对用于工程的材料采取平行检验、见证取样等方式进行抽检；对工程施工质量进行巡视、平行检验，对关键部位、关键工序进行旁站，并应及时记录检查情况。编制平行检测方案，第一次工地会议后七天内报委托人。对施工质量及程材料、构配件、设备等的平行检测平行检验的项目、数量、频率等内容需满足相关法律、法规以及有关技术标准、设计文件和工程验收要求。平行检测相关费用包含于监理服务费中。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的规范、标准、规程；（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；（4）本工程监理的委托合同及补充合同；（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；（7）其他监理依据。2.2.2相关服务依据包括：/。2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：生病等特殊情形。2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：变更审核等事宜。在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：经委托人批准。2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按施工过程管理、竣工资料需要及委托人代表要求提交监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件。2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。监理人应在本合同终止后15天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场约定。3.委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：王宏毅。3.6答复委托人同意在28天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4.违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为：/，比例为：/，汇率为：/。5.3支付酬金正常工作酬金的支付：支付次数支付时间支付比例支付金额首付款完成施工工程量的50%支付至监理合同价的50%¥141615.00元第二次付款工程竣工验收支付至监理合同价的80%¥84969.00元第三次付款工程施工竣工结算审计完出具结算审计报告后支付至监理合同价的97%¥48149.00元最后付款质保期满全部支付完毕¥8497.00元6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：签字并盖单位章后，合同生效。6.2变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不调整6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不调整6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：如遇非承包人原因，工程停（缓）建，双方现场代表负责完善相关资料手续，根据现场实际完成工作量（工程施工结算价）与招标工作量（工程施工中标价）的比例折算实际监理费。6.2.6不调整。7.争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。（2）向工程项目所在地人民法院提起诉讼。8.其他8.2检测费用委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。8.3咨询费用委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。8.4奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为/%。8.6保密委托人申明的保密事项和期限：/。监理人申明的保密事项和期限：/。第三方申明的保密事项和期限：/。8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。9.补充条款9.1监理人派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理机构人员应与投标书附表中报送的人员名单及人数相一致，项目总监以及其它所有监理人员押证监理，并不得在其他项目兼职，工程主体完工后退还所有证件。若因监理人特殊原因，确需更换派驻到本项履行监理服务的主要监理机构人员时，更换人员的资质不应低于原人员的资质，并应事先得到委托人的同意并经行政主管部门批准后方可更换，且不免除监理人的违约责任:（1）更换总监理工程师,支付违约金0.5万元/人·次（2）更换各专业监理工程师,支付违约金0.3万元/人·次（3）更换监理员,支付违约金0.1万元/人·次如监理人擅自更换人员的，应安下列情形向委托人支付违约金：（1）擅自更换总监理工程师,支付违约金1.0万元/次；（2）擅自更换专业监理工程师，支付违约金0.5万元/名/次；（3）擅自更换现场监理员，支付违约金0.3万元/名/次。9.2监理人应根据工程进度、难易程度、合同工期、现场条件等因素，建立现场监理机构，配备相应的人员和设备。监理人应合理调配监理机构人员的人数及进出场时间，以便很好地满足各阶段施工监理的需要。监理人应在本合同签订后7日之内将监理机构人员的进场安排计划报委托人审批。监理人派驻到项目所在地履行监理服务的项目负责人及主要监理人员，必须常驻现场。若出于某种原因需要暂时离开现场时，必须提请建设单位批准后方可离开。监理机构应如实记录各监理机构人员及行政事务人员的出勤情况及工作内容，并在每月月末提交建设单位签字确认。委托人可视监理机构违约的严重程度采取下列措施之一：（1）人员缺岗的违约金：总监理工程师：每月在工地时间不得少于20天，每天不得少于8小时，（否则）按1000元/人·天的支付违约金给委托人；专业监理工程师(无论何职务)：每月在工地时间不得少于20天，每天不得少于8小时，（否则）按500元/人·天的支付违约金给委托人；监理员：每月在工地时间（不得）少于20天，每天不得少于8小时，（否则）按200元/人·天的支付违约金给委托人。（2）监理机构人员一年内缺岗累计2个月以上(含2个月)的,支付5000元/人的违约金。（3）委托人在巡查现场时，发现现场监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员）缺岗、无故未到场情况，对同一人，第一次发现提出警告，第二次及以后按500元/人.次支付违约金。（4）委托人在巡查现场时，发现施工方有违规操作或出现质量缺陷或安全隐患，监理人对施工安全和质量问题不采取措施或不作为，第一次提出警告，立即返工或进行整改，监理人按1000元/次，第二次及之后2000元/次向委托人支付违约金。9.3监理人还需承担以下违约责任：（1）发生特别重大事故监理人须向委托人支付违约金3~5万元/次，发生重大事故监理人须向委托人支付违约金2~3万元/次，发生较大事故监理人须向委托人支付违约金1~2万元/次，发生一般事故监理人须向委托人支付违约金0.5~1万元/次。发生安全事故后，未按安全监督人员整改期限完成整改，监理人须向委托人支付违约金1~2万元/次。发生事故未依法或按有关规定报告，监理人须向委托人支付违约金0.5~1万元/次。安全隐患未按整改期限完成整改，监理人须向委托人支付违约金1000~5000元/次。（2）无论是承包人原因还是监理人原因造成返工，监理人须向委托人支付违约金1000~3000元/次。（3）未按住建部《建设工程监理规范》开展有关监理工作，监理人须向委托人支付违约金1000-3000元/次。9.4履约担保监理人是否提供履约担保：是。监理人提供履约担保的金额：履约保证金=中标价的10%。监理人提交履约担保的期限：发出中标通知书之日起7日之内,监理人提供履约担保的形式：以现金或者支票形式全额提交，必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交；以银行保函或专业担保公司保函或保险公司保险合同形式提交，必须提供银行出具的保函或保险公司出具的保险合同或专业担保公司出具的保函原件，且保费必须通过中标人基本账户转出，所产生的费用由监理人全部承担。履约担保的期限及退还：履约担保期从合同签订之日起到工程竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善之日。采用现金担保方式的，在工程竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善后退还，现金退还到中标人的基本账户；采用银行保函、保证保险、担保公司担保函方式的，担保期限应在工程竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善后失效。附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：/。A-2设计阶段：/。A-3保修阶段：保修期内，监理人对承包人修复质量缺陷进行监理。修复监理的责任由监理人负责。A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：/。附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1. 工程技术人员 根据实际需要及现场情况，另行约定。2. 辅助工作人员 根据实际需要及现场情况，另行约定。3. 其他人员 根据实际需要及现场情况，另行约定。B-2委托人提供的房屋名称数量面积提供时间1. 办公用房 根据实际需要及现场情况，另行约定。2. 生活用房 根据实际需要及现场情况，另行约定。3. 试验用房 根据实际需要及现场情况，另行约定。4. 样品用房 根据实际需要及现场情况，另行约定。用餐及其他生活条件 根据实际需要及现场情况，另行约定。B-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1. 工程立项文件根据实际需要及现场情况，另行约定。2. 工程勘察文件根据实际需要及现场情况，另行约定。3. 工程设计及施工图纸根据实际需要及现场情况，另行约定。4. 工程承包合同及其他相关合同根据实际需要及现场情况，另行约定。5. 施工许可文件根据实际需要及现场情况，另行约定。6. 其他文件根据实际需要及现场情况，另行约定。B-4委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间1. 通讯设备根据实际需要及现场情况，另行约定。2. 办公设备根据实际需要及现场情况，另行约定。3. 交通工具根据实际需要及现场情况，另行约定。4. 检测和试验设备根据实际需要及现场情况，另行约定。适用于房屋建筑和市政工程、园林绿化工程、土地整理工程、地质灾害工程合同编号：____________建设工程监理合同（GF-2012-0202）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：泸州市政府投资建设工程管理第一中心监理人（全称）：四川城市建设工程咨询集团有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：市政排口雨水资源化利用项目；2.工程地点：泸州市龙马潭区枣林园社区、云台社区、江阳区二环路（棉花坡大道）、长江滨江路（龙驰路交叉口）、沱江二桥（南侧）、长江大桥（南侧）；3.工程规模：新建雨水储水池6个、总容积6200立方米，管理用房建筑面积60平方米；配套建设土石方及挡墙工程、场地铺装、绿化、党政文化墙、板房、及人行便桥等附属设施；改造管网，配置水处理设备6套等。包含：土石方、路面、建筑（结构）﹑排水、海绵化改造及景观等施工图范围内所有工程内容。4.工程概算投资额或建筑安装工程费：投资估算为3361万元，其中：建安工程费用约2756万元。5.监理范围包括：对龙马潭区的枣林园社区、云台社区，江阳区的二环路（棉花大道）、长江滨江路、沱江二桥（南侧）、长江大桥（南侧）6个雨水排口进行雨水资源化利用改造，建设地下雨水集蓄设施。包含：基坑土石方、路基路面、结构、排水、电气、海绵化改造及景观绿化等施工图及招标工程清单范围的全部内容（含工程环保、水保的施工过程监理等工作）。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）；3.投标文件；4.专用条件；5.通用条件；，第1页共11页6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：姜德虹，身份证号码：******************，注册号：51014272。五、签约酬金签约酬金（大写）：贰拾捌万叁仟贰佰叁拾元整（¥283230.00元）。六、期限1.监理期限：随施工期约6个月（含施工延长期）及缺陷责任期24个月（含质量保修期）。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间：年月日。2.订立地点：泸州市政府投资建设工程管理第一中心。3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。委托人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人或其授权的代理人法定代表人或其授权的代理人：：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：0830--2589738电话：，第2页共11页委托人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人或其授权的代理人法定代表人或其授权的代理人：：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：0830--2589738电话：第二部分通用条件详见《市政排口雨水资源化利用项目监理招标文件》，第四章合同条款及格式，第二部分通用条件。，第3页共11页第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：对龙马潭区的枣林园社区、云台社区，江阳区的二环路（棉花大道）、长江滨江路、沱江二桥（南侧）、长江大桥（南侧）6个雨水排口进行雨水资源化利用改造，建设地下雨水集蓄设施。包含：基坑土石方、路基路面、结构、排水、电气、海绵化改造及景观绿化等施工图及招标工程清单范围的全部内容（含工程环保、水保的施工过程监理等工作）。2.1.2监理工作内容还包括：（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按相关规定对用于工程的材料采取平行检验、见证取样等方式进行抽检；对工程施工质量进行巡视、平行检验，对关键部位、关键工序进行旁站，并应及时记录检查情况。编制平行检测方案，第一次工地会议后七天内报委托人。对施工质量及程材料、构配件、设备等的平行检测平行检验的项目、数量、频率等内容需满足相关法律、法规以及有关技术标准、设计文件和工程验收要求。平行检测相关费用包含于监理服务费中。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的规范、标准、规程；，第4页共11页（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；（4）本工程监理的委托合同及补充合同；（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；（7）其他监理依据。2.2.2相关服务依据包括：/。2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：生病等特殊情形。2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：变更审核等事宜。在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：经委托人批准。2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按施工过程管理、竣工资料需要及委托人代表要求提交监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件。2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。监理人应在本合同终止后15天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场约定。3.委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：王宏毅。3.6答复委托人同意在28天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4.违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：，第5页共11页赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为：/，比例为：/，汇率为：/。5.3支付酬金正常工作酬金的支付：支付次数支付时间支付比例支付金额首付款完成施工程量的50%支付至监理合同价的50%¥141615.00元第二次付款工程竣工验收支付至监理合同价的80%¥84969.00元第三次付款工程施工竣工结算审计完出具结算审计报告后支付至监理合同价的97%¥48149.00元最后付款质保期满全部支付完毕¥8497.00元6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：签字并盖单位章后，合同生效。6.2变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不调整6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不调整6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：如遇非承包人原因，工程停（缓）建，双方现场代表负责完善相关资料手续，根据现场实际完成工作量（工程施工结算价）与招标工作量（工程施工中标价）的比例折算实际监理费。，第6页共11页6.2.6不调整。7.争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。（2）向工程项目所在地人民法院提起诉讼。8.其他8.2检测费用委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。8.3咨询费用委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。8.4奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为/%。8.6保密委托人申明的保密事项和期限：/。监理人申明的保密事项和期限：/。第三方申明的保密事项和期限：/。8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。9.补充条款9.1监理人派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理机构人员应与投标书附表中报送的人员名单及人数相一致，项目总监以及其它所有监理人员押证监理，并不得在其他项目兼职，工程主体完工后退还所有证件。若因监理人特殊原因，确需更换派驻到本项履行监理服务的主要监理机构人员时，更换人员的资质不应低于原人员的资质，并应事先得到委托人的同意并经行政主管部门批准后方可更换，且不免除监理人的违约责任:，第7页共11页（1）更换总监理工程师,支付违约金0.5万元/人·次（2）更换各专业监理工程师,支付违约金0.3万元/人·次（3）更换监理员,支付违约金0.1万元/人·次如监理人擅自更换人员的，应安下列情形向委托人支付违约金：（1）擅自更换总监理工程师,支付违约金1.0万元/次；（2）擅自更换专业监理工程师，支付违约金0.5万元/名/次；（3）擅自更换现场监理员，支付违约金0.3万元/名/次。9.2监理人应根据工程进度、难易程度、合同工期、现场条件等因素，建立现场监理机构，配备相应的人员和设备。监理人应合理调配监理机构人员的人数及进出场时间，以便很好地满足各阶段施工监理的需要。监理人应在本合同签订后7日之内将监理机构人员的进场安排计划报委托人审批。监理人派驻到项目所在地履行监理服务的项目负责人及主要监理人员，必须常驻现场。若出于某种原因需要暂时离开现场时，必须提请建设单位批准后方可离开。监理机构应如实记录各监理机构人员及行政事务人员的出勤情况及工作内容，并在每月末提交建设单位签字确认。委托人可视监理机构违约的严重程度采取下列措施之一：（1）人员缺岗的违约金：总监理工程师：每月在工地时间不得少于20天，每天不得少于8小时，（否则）按1000元/人·天的支付违约金给委托人；专业监理工程师(无论何职务)：每月在工地时间不得少于20天，每天不得少于8小时，（否则）按500元/人·天的支付违约金给委托人；监理员：每月在工地时间（不得）少于20天，每天不得少于8小时，（否则）按200元/人·天的支付违约金给委托人。（2）监理机构人员一年内缺岗累计2个月以上(含2个月)的,支付5000元/人的违约金。（3）委托人在巡查现场时，发现场监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员）缺岗、无故未到场情况，对同一人，第一次发现提出警告，第二次及以后按500元/人.次支付违约金。（4）委托人在巡查现场时，发现施工方有违规操作或出现质量缺陷或安全隐患，监理人对施工安全和质量问题不采取措施或不作为，第一次提出警告，立即返工或进行整改，监理人按1000元/次，第二次及之后2000元/次向委托人支付违约金。，第8页共11页9.3监理人还需承担以下违约责任：（1）发生特别重大事故监理人须向委托人支付违约金3~5万元/次，发生重大事故监理人须向委托人支付违约金2~3万元/次，发生较大事故监理人须向委托人支付违约金1~2万元/次，发生一般事故监理人须向委托人支付违约金0.5~1万元/次。发生安全事故后，未按安全监督人员整改期限完成整改，监理人须向委托人支付违约金1~2万元/次。发生事故未依法或按有关规定报告，监理人须向委托人支付违约金0.5~1万元/次。安全隐患未按整改期限完成整改，监理人须向委托人支付违约金1000~5000元/次。（2）无论是承包人原因还是监理人原因造成返工，监理人须向委托人支付违约金1000~3000元/次。（3）未按住建部《建设工程监理规范》开展有关监理工作，监理人须向委托人支付违约金1000-3000元/次。9.4履约担保监理人是否提供履约担保：是。监理人提供履约担保的金额：履约保证金=中标价的10%。监理人提交履约担保的期限：发出中标通知书之日起7日之内,监理人提供履约担保的形式：以现金或者支票形式全额提交，必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交；以银行保函或专业担保公司保函或保险公司保险合同形式提交，必须提供银行出具的保函或保险公司出具的保险合同或专业担保公司出具的保函原件，且保费必须通过中标人基本账户转出，所产生的费用由监理人全部承担。履约担保的期限及退还：履约担保期从合同签订之日起到工程竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善之日。采用现金担保方式的，在工程竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善后退还，现金退还到中标人的基本账户；采用银行保函、保证保险、担保公司担保函方式的，担保期限应在工程竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善后失效。，第9页共11页附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：/。A-2设计阶段：/。A-3保修阶段：保修期内，监理人对承包人修复质量缺陷进行监理。修复监理的责任由监理人负责。A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：/。，第10页共11页附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1.工程技术人员根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。2.辅助工作人员根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。3.其他人员根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。B-2委托人提供的房屋名称数量面积提供时间1.办公用房根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。2.生活用房根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。3.试验用房根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。4.样品用房根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。用餐及其他生活条件根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。B-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1.工程立项文件根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。2.工程勘察文件根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。3.工程设计及施工图纸根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。4.工程承包合同及其他相关合同根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。5.施工许可文件根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。6.其他文件根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。B-4委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间1.通讯设备根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。2.办公设备根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。3.交通工具根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。4.检测和试验设备根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。根据实际需要及现场情况，另行约定。，第11页共11页
投标 / 标书制作要点（原创）
本雨水资源化利用 配置水处理设备 土石方涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。泸州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
