湖北前港道扩容治理工程采购合同公告（湖北鄂州花湖经济开发区管理委员会2024）
鄂州市鄂城区花湖开发区本级鄂州市杨家湖泵站前港道扩容治理工程合同公告
一、合同编号：1
二、合同名称：鄂州市杨家湖泵站前港道扩容治理工程
三、项目编号：1
四、项目名称：鄂州市杨家湖泵站前港道扩容治理工程
五、合同主体
1、采购人（甲方）：鄂州市鄂城区花湖开发区本级
2、地址：湖北鄂州花湖经济开发区管理委员会
3、联系方式：18671106110
4、供应商（乙方）：鄂州惠正建设工程有限责任公司
5、地址：湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道莲花村君盛华府B1809室
6、联系方式：15826995551
六、合同主要信息
1、主要标的名称：鄂州市杨家湖泵站前港道扩容治理工程
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：3138733.66元
5、合同金额：313.873366(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2021年12月10日至2022年01月10日；履约地点：湖北鄂州花湖经济开发区管理委员会
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：420704-2024-00126
七、合同签订日期：2021-12-08
八、合同公告日期：2024-02-08
九、其他补充事宜：
无
相关下载
杨家湖泵站前港道扩容治理工程合同.pdf
第一部分协议书发包人：（全称）湖北鄂州花湖经济开发区管理委员会承包人：（全称）鄂州惠正建设工程有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：鄂州市杨家湖泵站前港道扩容治理工程工程地点：鄂州市花湖开发区工程规模：鄂州市杨家湖泵站前港道扩容治理工程包括市政管网工程、市政土建工程，具体以工程量清单为准工程立项批准或核准、备案文号：资金来源：国资二、工程承包范围施工图纸及工程量清单所指定的范围三、合同工期开工日期：2021年12月日竣工日期：2021年1月日30（日历）天。合同工期总日历天数：四、工程质量工程质量标准：要求达到《工程施工质量验收规范》的合格标准五、合同价款合同价款：（大写）：叁佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾元陆角陆分（小写）：3138733.66其中：安全防护、文明施工措施费：（大写）：其它约定：六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效2021年12月本合同订立时间：日湖北鄂州花湖经济开发区管理委员会本合同订立地点：双方签字盖章之日起双方约定本合同自生效。十、合同备案备案。本合同生效后必须送BIT承包人：（公章）：法定代表人：法定代表委托代理人：委托代理人：第三部分专用条款1定义需要重新定义的词语和新定义的的词语：按通用条款执行。2合同文件及解释22.1合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：按通用条款执行。3语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：按国家、省、市现行法律、法规、规章及行政主管部门颁布的行业标准、规范执行4通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。发包人：湖北鄂州花湖经济开发区管理委员会叶堰清通讯地址：收件人：邮政编码：联系电话：0027-60699537电子邮箱：传真账号：1811004529200000567开户银行：工行鄂州花湖支行承包人：鄂州惠正建设工程有限责任公司通讯地址：湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道莲花村君盛华府B1809室收件人：肖攀联系电话：15826995551邮政编码：传真电子邮箱：开户银行：中国农业银行股份有限公司鄂州东城支行账号：L17607201040015175监理单位：湖北百年建设监理有限责任公司通讯地址：武汉市武昌区中南一路66号收件人：刘启迟联系电话：18908685016邮政编码：传真：电子邮箱：造价咨询单位：中昕国际项目管理有限公司通讯地址：鄂州市鄂城区滨湖东路在水一方小区东侧11-12号收件人：陈志明联系电话：15671983365传真：邮政编码：电子邮箱：14发包人14.1发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具各施工条件的时间：开工前开工前（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：无（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前（4）提供资料的时间：双方共同办理（5）办理有关所需证件的约定：开工前（6）组织现场交验的时间：由承包人约定（7）组织图纸会审和设计交底的约定：双方共同办理（8）协调保护工作的约定：（9）发包人应做的其他工作及其约定：按要求办委托给承包人负责的部分工作有：另行协商14.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：（1）提供的时间：合同签订生效后三天内（2）提供的份数：施工图两套现状14.3提供施工场地的标准：开工前提供施工场地的时间：15承包人15.1承包人有关工作的约定（1）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无（2）承包人应做的其他工作及要求：1.遵守有关法律和规定，接受发包人和监理的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。承包人在施工过程中如违反国家有关法律、法规和规定，承包人将承担法律责任，并承担由此给发包人造成的一切损失。2．承包人必须按期完成合同文件规定的内容，凡承包人原因未能完成或未能按质按期完成合同规定内容，造成发包人损失的，承包人负责赔偿发包人的有关损失。因承包人原因未能完成或未能按质按期完成合同文件规定内容（包括阶段性违约），发包人有权另择施工单位，完成承包人不能按质按量按时完成的内容，所发生的费用（含综合费用）由承包人承担。3.发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责，若发生非政府原因（如当地居民无故干扰施工），或非发包人指令影响施工而导致工期拖延及财产等方面的损失，全部由承包人自行承但。15.6承包人负责的设计的约定无（1）合同约定由承包人负责的设计：无（2）承包人提供设计的时间：17.1发包人任命的发包人代表是：黄志国_任命_王国平为项目负责人，任命_刘炳池、叶堰清_为工程现场管理员。联络通讯地址与方式如下：通讯地址：花湖区城市建设局联系电话：027-60699537邮政编码：传真：电子邮箱：17.2发包人代表职权范围：按通用条款执行18监理工程师18.1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师监理单位：湖北百年建设监理有限责任公司法定代表人：郭晓东任命_刘启迟_为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：武汉市武昌区中南一路66号联系电话：18908685016邮政编码：传电子邮箱：真：19造价工程师19.1负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师造价咨询单位：中昕国际项目管理有限公司法定代表人：薛昕任命周秀芬、陈志明_为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下：通讯地址：鄂州市鄂城区滨湖东路在水一方小区东侧11-12号联系电话：15671983365邮政编码：传真：电子邮箱：20承包人代表肖攀20.1承包人任命的承包人代表是：联络通讯地址与方式如下：通讯地址：湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道莲花村君盛华府B1809室邮政编码：联系电话：15826995551传真：电子邮箱：分包人2121.1分包人及有关约定：不允许分包23工程担保23.1承包人向发包人提供履约担保的约定：无（1）担保金额：（2）提供履约担保时间：合同签订之前（3）提供履约担保方式：无23.4发包人向承包人提供支付担保的约定：（1）担保金额：无（2）提供支付担保时间：无（3）出具支付担保方式：无26不可抗力26.1不按通用条款执行不可抗力的其他情形：按通用条款执行27保险27.1发包人委托承包人办理保险事项有：通用条款27.1款的第（1）项；口通用条款27.1款的第（2）项：口通用条款27.1款的第（3）项。28进度计划和报告无28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：36质量目标36.1合同质量的奖罚：执行投标文件的承诺。38安全防护和文明施工38.2安全生产目标管理的奖罚：执行投标文件的承诺。执行投标文件的承诺。文明施工目标管理的奖罚：41发包人供应材料设备41.1约定发包人是否供应材料设备M发包人不供应材料设备，本条不适用。口发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。41.6发包人供应材料设备的本工程结算方式：45隐蔽工程和中间验收45.1中间验收部位包括：47工程试车47.1约定是否试车口不需要试车的，本条不适用。需要试车的，试车的内容及要求具体如下：49竣工验收49.5，中间交工工程的验收59本工程无中间交工工程的，本款不适用。本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：口其范围包括：（1）、工程，计划竣工时间：,其范围包括：（2）—工程，计划竣工时间：其范围包括：（3）、工程，计划竣工时间：（4）工程,计划竣工时间：，其范围包括：7/51工程计量和计价51.1工程计量和计价的依据1、招标文件中约定的计价要求：（1）业主提供的鄂州市杨家湖泵站前港道扩容治理工程图纸；（2）《工程量清单项目计量规范》（2013-湖北）（3）《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）（4）《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》鄂建办【2019】93号文：（5）《关于调整湖北省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》鄂建办【2020】42号文：（6）2021年5月《鄂州工程造价》信息；2、双方达成的其它计价要求：招标范围内的清单项目执行招投标文件规定，清单量与实际不符或变更增减的情况只调整清单总量及总价，单价维持不变。如变更以及增补项目清单中没有的项目，则按控制价与投标价下浮比例计算：51.2承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：无54提前竣工奖与误期赔偿费54.1提前竣工奖的约定不设提前竣工奖的，本款不适用。口设提前竣工奖的，（1）每日历天奖励额度为.元。元。（2）提前竣工奖的最高限额54.2误期赔偿费的约定执行投标承诺元。（1）每日历天赔付额度：执行投标承诺元。（2）误期赔偿费最高限额是：55合同价款与调整55.22合同价格调整方式口采用固定价格合同，选择其中之一：口采用固定总价合同采用固定单价合同合同风险范围如下：LE具体风险范围详见51一条工程计量和计价依据史“双方达成的其它计价要求”（2）对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定，自主投价，该部分风险由承包人全部承担。口采用可调价格合同合同价格调整内容：口采采用成本加酬金合同合同构成方式：确定合同价款的其它方式合同价款的计算方式和范围：无58工程价款支付58.1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：扣回预付款的时间和比例：无58.2.1双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：（1）本工程完工验收合格后并办理合格证书，支付合同总价款的60%：完成审计结算工作并出具审计报告可付至审定价款的95%（甲方需在乙方送达竣工结算书之日起两个月内完成审计结算工作并出具审计报告），余款（5%质保金）在期满一年且无质量问题前提下即可付清。以上工程款的支付程序为：达到约定支付条件时乙方提供书面支付申请，甲方在收到乙方书面申请后七个工作日内核定工程量后即行给付。（2）双方约定，若承包人上报的竣工结算金额与政府审计部门审定金额的差距大于5%时，超出5%部分的审计费用由承包人承担。58.3发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。预付计划：支付计划：与58.2.1同步使用要求：调整方式：58.4.1约定利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率（指未按58.2.1条款约定支付的前提下）60竣工结算与结算款60.1结算的程序和时限：按通用条款60.2款至60.7款的约定办理；口双方关于结算时间、程序的其它约定：60.8约定结算特殊要求：竣工结算由乙方向甲方提交全部合格、完整的竣工档案后，在14个工作日内由甲方送交审计部门进行审计结算，审计基本费用由发包人承担，审减额超过报审额5%的，其审计费超出部分由承包人承担。支付计划：与58.2.1同步使用要求：调整方式：58.4.1约定利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率（指未按58.2.1条款约定支付的前提下）竣工结算与结算款6060.1结算的程序和时限：按通用条款60.2款至60.7款的约定办理；口双方关于结算时间、程序的其它约定：60.8约定结算特殊要求：竣工结算由乙方向甲方提交全部合格、完整的竣工档案后，在14个工作日内由甲方送交审计部门进行审计结算，审计基本费用由发包人承担，审减额超过报审额5%的，其审计费超出部分由承包人承担。61质量保证61.2质量缺陷责任期：（1）质量缺陷责任期：口六个月十二个月二十四个月■口约定的缺陷责任期：（2)质量缺陷责任期计算方式：√按照通用条款的约定。口其他计算方式：61.3质量保证的方式口工程质量保证担保工程质量保险质量保证金口其它保证方式：61.3.1工程质量保证担保的方式及担保金额：61.3.2工程质量保险的方式及保险金额：61.3.3质量保证金的金额及扣留（1）质量保证金的金额：按通用条款的约定，为工程价款结算总额的5%。口为（2）质量保证金的扣留：口按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。其他扣留方式：从工程款总额中扣留61.3.4质量保证金返还的其它约定：至到期甲方将全额无息退还质量保证金。62合同争议62.4争议或认定机构按通用条款本款的约定；不按通用条款本款的约定，具体为：（1）(2）■二十四个月口约定的缺陷责任期：（2)质量缺陷责任期计算方式：√按照通用条款的约定。口其他计算方式：61.3质量保证的方式口工程质量保证担保工程质量保险口质量保证金其它保证方式：61.3.1工程质量保证担保的方式及担保金额：61.3.2工程质量保险的方式及保险金额：61.3.3质量保证金的金额及扣留（1）质量保证金的金额：按通用条款的约定，为工程价款结算总额的5%。口为（2）质量保证金的扣留：口按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。其他扣留方式：从工程款总额中扣留61.3.4质量保证金返还的其它约定：至到期甲方将全额无息退还质量保证62合同争议62.4争议或认定机构按通用条款本款的约定；（1）不按通用条款本款的约定，具体为：(2）（3）双方同意选择下列一种方式解决争议：62.6口向仲裁委员会申请仲裁。/向有管辖权的人民法院提起诉讼。67保密要求67.1对承包人保密信息的约定：保密信息的提供时间：保密的范围：保密的责任及保密费用：69合同份数69.2合同正本的份数：两份，双方各执一份；副本的份数：肆份其中发包人贰份，承包人贰份。70补充条款70.1承包人提供竣工资料的约定承包人应按照国家、省、市及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理编制竣工档案，并于工程竣工验收合格后向发包人完整移交竣工档案。70.2竣工档案的整理和移交（1）承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后28天内将酸工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后28天内签认。经监理工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关档案的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后28天内签署档案验收意见：不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。（2）电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。（3）电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任有承包人承担。
投标 / 标书制作要点（原创）
本前港道扩容治理工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。湖北项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
