排水管网建设工程项目勘察及测量服务 排水管网建设工程采购合同公告（蕉岭县住房和城乡建设局2024）
广东省梅州市蕉岭县长寿新城排水管网建设工程项目勘察及测量服务
采购项目名称：
广东省梅州市蕉岭县长寿新城排水管网建设工程项目勘察及测量服务
采购项目编码：
4414270072352402401181128
项目业主：
蕉岭县住房和城乡建设局
服务机构：
广州市建邦地质勘察技术有限公司
合同名称：
广东省梅州市蕉岭县长寿新城排水管网建设工程项目勘察及测量服务
合同编号：
4414270072352402401181128
合同总金额：
￥242,200.00元
合同签订时间：
2024年02月06日
履约人员：
合同服务期限：
2024年02月06日至2024年02月25日
服务内容：
对广东省梅州市蕉岭县长寿新城排水管网建设工程进行工程测量、勘察工作，并出具相关勘察报告。
合同附件
勘察合同.pdf
蕉岭县住房和城乡建设局 2024年02月18日
建设工程勘察合同（岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探）口工程名称：广东省梅州市蕉岭县长寿新城排水管网建设工程工程地点：梅州市蕉岭县长寿新城勘察证书等级：工程勘察专业类乙级（B244056376）发包人：蕉岭县住房和城乡建设局承包人：广州市建邦地质勘察技术有限公司签订日期：2024年2月b日住房和城乡建设部监制国家工商行政管理局发包人（以下简称甲方）：蕉岭县住房和城乡建设局承包人（以下简称乙方）：广州市建邦地质勘察技术有限公司发包人委托承包人承担广东省梅州市蕉岭县长寿新城排水管网建设工程项目勘察及测量任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：广东省梅州市蕉岭县长寿新城排水管网建设工程1.2工程建设地点：梅州市蕉岭县长寿新城。1.3工程勘察任务（内容）与技术要求：按岩土工程勘察规范执行及设计单位提出的技术要求进行勘察及测量服务。1.4承接方式发包人委托。1.5本项目工程勘察及测量测绘费采用总包干价人民币242200元（大写：贰拾肆万2700贰仟贰佰元整），其中工程勘察费177500元（大写：壹拾柒万柒仟伍佰元整），测量测绘费64700.00元（大写：陆万肆仟柒佰元整）。第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）（复印件）。2.2提供工程勘察技术要求和规划总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。第三条：承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。承包人负责向发包人提交符合工程建设要求的勘察成果资料五份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作暂定于202年2_日开工，提交勘察成果资料暂定于2月204年2月2日提交。由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，经业主、监理、发包人确认工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1收费计算方式：本项目工程勘察及测量测绘费金税总包干价为人民币242200元（大写：贰拾肆万贰仟贰佰元整）。费用包括了设备进退场、材料设施费、勘察施工、标贯原位测试、取土样、土样常规试验、水样分析、资料整理、打印装订、地形测绘及税金等费用。4.2.2付款方式：合同签订后10个工作日内，发包人预付承包人本合同总价的30%即￥72660.00元（人民币大写：柒万贰仟陆佰陆拾元整）；承包人提交勘察成果及报告并经发包人认可同意后10个工作日，发包人支付合同总价的50%即￥121100.00元（人民币大写：拾贰万壹仟壹佰元整）；乙方向甲方提供的勘察报告通过施工图审查后10个工作日内付清余款￥48440.00元（人民币大写：肆万捌仟肆佰肆拾元整）。乙方在收取每笔款项前应向甲方开具与其名称一致的合法有效的等额工程发票及甲方报账所需的其他资料。4.2.3如因发包人原因（如征地等）造成承包人在合同工期内无法正常完成勘察工作，合同工期后1个月内现场仍无法进行勘察工作的，承包人最终以现场实际完成工作量出具勘察成果资料并进行计价结算。第五条：发包人、承包人责任5.1发包人责任5.1.1发包人按本合同第二条规定向承包人提供相应文件资料，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。5.1.2在勘察工作范围内，提供业主确认的施工图纸等。5.1.3发包人应及时为承包人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题等），并承担其费用。5.1.4勘察过程中的任何变更，经业主、监理及发包人同意，办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工程量支付勘察费。5.1.5发包人应保护承包人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改。5.1.6发包人为承包人提供水、电等工作生活条件。5.2承包人责任5.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托要求及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。5.2.4在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.5在勘察过程中，承包人应做好安全生产工作，如发生安全事故所有责任均由承包人负责。5.2.6勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务，并配合本项目的相关验收工作。5.2.7勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护.5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于承包人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其误工勘察费用由承包人承担。6.2发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日（合理的流程时间除外），应偿付未支付勘察费的佰分之一逾期违约金。6.3由于承包人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日（因发包人原因造成的延误时间除外），应减收勘察费佰分之一第七条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：协助甲方进行《地质勘察报告》的送审工作，并针对审图中心的审查意见免费进行修改。指派代表负责与甲方互相联络、参加甲方或甲方指定监理组建贝织的协调会，参与各验收会议，服从甲方的指示和管理。指派代表需为派驻梅州现场的驻场代表，在勘察施工过程中指派代表需配合设计院提供实时数据的要求。第九条：本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，协商不成，双方可向蕉岭县人民法院提出诉讼第十条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式肆份，发包人贰份、承包人贰份。和承包人名称：（盖章）章法定代表法定代表人或委托人：A（签宇（签字）地址：地址：电话：电话：开户行：开户银行：银行帐号：银行帐号：
投标 / 标书制作要点（原创）
本排水管网建设工程项目勘察及测量服务 排水管网建设工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
