太原市供电设施及照明亮化灯光秀、水秀日常运行维护 低压配电箱 扶手灯 帽壳灯 大柱灯 电源箱 路灯 拱门灯 线条灯 投光灯 地条灯 水系灯采购合同公告（太原市汾河景区管理委员会2024）
一、合同编号：11N405755225202423
二、合同名称：太原市汾河景区长风商务区区域内供电设施及照明亮化灯光秀、水秀日常运行维护项目合同
三、项目编号：1401992024CGK00046
四、项目名称：太原市汾河景区长风商务区区域内供电设施及照明亮化灯光秀、水秀日常运行维护项目
五、合同主体
采购人（甲方）：太原市汾河景区管理委员会
地 址：太原市南中环街529号清控创新基地C座26层
联系方式：0351-2772687
供应商（乙方）：海威电力有限公司
地 址：山西省太原市小店区许坦西街22号18幢2单元4层28号
联系方式：13835128789
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：太原市汾河景区长风商务区区域内供电设施及电气维护项目 数量：1.00 单价（元）：329800.00
规格型号（或服务要求）：服务范围:对长风商务区的区域路网、景观灯、配电设备以及政务大厅周边等设备进行日常维保，保证区域所有设备正常。对长风商务区域等变压器、高低压配电柜、照明装置巡检维护专人负责，保证安全运行。服务要求:详见招标文件服务时间:2024年3月1日至2024年12月31日服务标准:详见招标文件
2.合同金额（元）：329800.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2024年02月27日
八、合同公告日期：2024年02月27日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
太原市汾河景区长风商务区区域内供电设施及照明亮化灯光秀、水秀日常运行维护项目合同(11N405755225202423).pdf
太原市汾河景区长风商务区区域内供电设施及电气维护项目合同书太原市汾河景区长风商务区域内供电设施及电气维护项目合同书甲方：太原市汾河景区管理委员会乙方：海威电力有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目有关事项协商一致，同意订立本合同。一、工程项目：1、项目名称：太原市汾河景区长风商务区域内供电设施及电气维护项目。2、项目地点:太原市汾河景区管理委员会长风商务区域内二、合同期限：本项目合同期限为：2024年3月1日至2024年12月31日三、合同价款及支付方式：合同总价为:329800元(大写人民币:叁拾贰万玖仟捌佰元整)。按季度支付：6月底支付：131920元(大写人民币:壹拾叁万壹仟玖佰贰拾元整)。9月底支付：98940元(大写人民币:玖万捌仟玖佰肆拾元整)。12月底支付：98940元(大写人民币:玖万捌仟玖佰肆拾元整)。附：乙方账户信息开户银行：中国建设银行股份有限公司太原敦化坊支行账号：14050181720809000000行号：105161004162税号：91140100317168629A四、项目内容：（一）高压配电室，与供电局产权分界点接线螺丝下端到1#配电室总进线柜10KV供电缆安全检查、日常巡检、故障申报维修工作，平台1#、2#、3#、4#、5#、6#配电室，美术馆，博物馆，便民服务中心高压配电室，按相关规范和甲方要求对室内供电设备、供电缆的安全巡检及故障维修，各配电室内安全、清洁卫生打扫。由各配电室所接出的车库照明用电、消防通风供电、电梯用电进行第1页安全巡检及故障维修，对国贸六馆商业用电进行安全检查、监管。对平台上下、博物馆、美术馆全部配电箱及所接灯具进行安全检查及故障维修。主要包括：1、配电室维护：主要包括10K总降变压器、高压开关柜（包括高压智能隔离开关、互感器、测量监控元器件等），防雷设施、消防设备等。2、低压变配电设备的维护（1）变电设备：含分段开关、进线电缆、导线和支架、电缆、高低压开关、母线、互感器、电容器、变压器、变配电控制回路、接地装置。（2）配电设备（低压开关柜）：开关（空气开关）、配电线路、电线和支架、低压电缆、接地等。（3）动力照明配电设备：配电分柜、配电箱、分支开关、照明装置、漏电保护器、熔断器、配线电缆、接零接地。（4）供配电工具的管理维护，主要包括定期检验或更换绝缘棒、验电笔、绝缘手套、绝缘靴等，对工具建档管理，配电室消防设备的定期更换或检验。3、用户端配电维护，主要包括配电室架空电缆及地下电缆到用户端，以及公共区域用电的用电设备，包含：车库照明、空调、及日常用电（不包含各物业、维保单位生活工作用电）。（二）路网范围：高压侧，与供电局产权分界点接线螺丝下端到环网柜10KV供电缆及供电设备的安全检查、日常巡检、故障申报维修工作，路网1#、2#、3#、4#、5#、6#箱变（包括跻汾桥箱变、法院、检察、公安、政务大厅周边箱变路灯）、供电线路及路灯的安全检查、日常巡检、故障维修工作。对水秀6台箱变、内河南北两台箱变及所接出的全部配电箱、灯具及接线电缆进行安全检查，日常巡查，故障维修。对和园配电室、谐园箱变的供电线路，接电线路，配电箱，照明景观灯具等进行安全检查，日常巡查，故障维修。对区域620个路灯检查并进行维修。（三）配合接入区域内临时用电，进行安全检查、日常巡查及电表的查抄。对区域所有电器设备及供电缆配合检测。完成区域内日常维保单位的临时接电及安全监管。对采购单位代建工程的配电室及其他配电设备进行临时的安全检查，日常巡查，故障上报维修。音乐喷泉供电主电缆及主进线柜的安全检查与故障维第2页修。净化水泵房供电主电缆及主进线柜房安全检查与故障维修。区域内停电应急工作及故障申报维修。在有临时活动时，负责对临时用电的保障和安全管理。附设备明细：汾河景区长风商务区设备明细汾河景区长风商务区设备明细汾河景区长风商务区设备明细汾河景区长风商务区设备明细汾河景区长风商务区设备明细汾河景区长风商务区设备明细序号名称规格单位数量备注1低压配电箱台3013P小电源箱台1楼梯隧道灯台1草坪灯个104扶手灯个3116射树灯个60帽壳灯个25大柱灯18m个6大柱灯19m个72电源箱台1大平台路灯个8拱门灯个10线条灯圈5埋地灯个126投光灯个15地条灯个112水系灯个158路灯70W个453路灯250W个202路网3路灯400W个335路网路灯个64染色灯圈8莲花灯组204台阶灯个197环岛路扶手灯片122墙角灯个22地埋灯（长条）草坪灯个个1410墙壁灯个47座椅灯个28水中灯个8柱射灯个56小射灯组20彩条灯段4中柱壁灯组14隧道LED灯个384射树灯个112低柱灯个46高柱灯个505桥上灯个25谐园路线条灯片4星灯个50地灯个26照明灯40W个12382#、3#、4#、5#车库7隧道照明灯50W个533广南、广北隧道8隧道照明灯40W个100广成桥隧道9路灯9m个24广经路10灯柱4m个23广经路11高灯400W20m个1012路灯150W个2113路灯100W个138法院、检察院、公安局、政务大厅14变压器主供800KVA台12号车库14备供400KVA台12号车库15变压器主供1000KVA台1六馆15备供630KVA台1六馆16变压器主供1001KVA台1六馆16备供631KVA台1六馆17变压器主供800KVA备供630KVA台台11六馆18变压器主供1000KVA800KVA台1六馆18备供630KVA台1六馆19变压器主供1250KVA台1西平台20路网变压器主供160KVA台1和园路21路网变压器主供161KVA台1集阜东路22路网变压器主供162KVA台1集阜西路23路网变压器主供163KVA台1谐园路24路网变压器主供315KVA台1集阜路25路网变压器主供250KVA台1长兴北街26变压器主供250KVA台1美术馆27变压器主供315KVA台1博物馆28变压器主供500KV台1和园配电室29变压器主供250KVA台1谐园配电室30水幕秀变压器160KVA台1法院西南角31水幕秀变压器160KVA台1公安局西南角32水幕秀变压器1600KVA台2环岛北路33水幕秀变压器1600KVA台2环岛北路34水幕秀变压器630KVA台2环岛北路35水幕秀变压器1600KVA台2环岛南路36水幕秀变压器1600KVA台2环岛南路37水幕秀变压器1601KVA台2环岛南路五、质量标准：1.项目管理要求：遵守采购单位各项工作制度及相关会议精神，遵守《电力维保管理办法》及相关实施细则；遵守招标文件、投标文件的相关要求及承诺。2.遵守项目技术要求：遵守各类相关技术质量及安全等规范要求，供应商所用材料须为国标合格产品，属于国家强制节能产品范围的须使用节能产品，杜绝假冒贴牌不合格产品用语维修维保中。六、双方责权约定：（一）甲方责任权利第5页1.甲方负责制定电力维护维保管理办法及相关管理细则。2.甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准，安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和应急处理预案。3.甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业。4.甲方有权对安全意识差，不听安全生产智慧的乙方人员责令退场。5.甲方提供设施，设备维修的大型材料及固定材料（除招标文件内规定乙方购买的所有材料以外的所有材料）。6.甲方负责乙方的办公场所及维护场所，并负责场所内的水电。7.甲方有权对乙方人数及工种配备进行随时检查与监督。8.甲方监督乙方合同完成情况，乙方不服从管理或者发生重大责任事故，甲方有权终止合同。9.甲方对乙方设置严格的绩效考核体系。（二）乙方的责任和权利1.乙方提供公司资质，提供付款账号及法人证件复印件。2.乙方必须严格执行国家、省、市及甲方有关安全生产的规章制度、技术规范等。3.乙方配备工人数必须严格按照招标文件及响应文件要求且必须持证上岗，未经甲方允许不得任意更换相关维修维护专业技术人员，乙方必须将相关人员证件报甲方备案。4.乙方负责人应按照投标承诺为所有乙方工作人员根据需要为从事高危作业人员购买与工作危险相配套的人生意外伤害保险，在工作过程中如造成人生伤亡事故，由乙方承担全部责任。5.乙方应对现场工作行为完全负责。乙方工作人员不得违章操作、不得冒险作业、不得疲劳作业，并按规定做好防护工作。6.乙方工作人员必须配备齐全的安全防护用品及劳保用品，不能满足安全工作需要时，人员不得进入工作现场。7.服务期限内因不可抗力，如暴雨等自然灾害所造成的损失，由双方协商承担解决。8.乙方须终止合同，必须于两月前书面提供申请。第6页七、维修维护材料，设备的供应和采购：1.项目的小耗材由乙方采购，严格按照甲方要求采购所需的耗材（按招标文件明细执行），其质量标准必须满足本合同第四条要求。2.甲乙双方采购的材料、设备、必须附有产品合格证和相关试验报告才能用于本服务项目，（明细以外材料、设备）材料、设备费用不含在本合同价内。八、验收标准：甲乙双方共同按照招标文件、投标文件、合同签署内容和国家相关标准进行验收。九、不可抗力：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时以书面形式向对方通报不能完全履行合同的理由，在取得有关主管机关证明后允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或者全部免于承担违约责任。十、合同生效及其他：1.本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份3.本合同在执行过程中出现未尽事宜，在双方不违背合同和招标文件的前提下友好协商解决。协商结果“已补充协议”或“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。4.甲乙双方如有一方擅自解除或终止本合同的，必须提前一个月以书面形式告知对方，以便后续其他安排。5.如下一年度此服务项目资金未落实，乙方需根据甲方的实际工作需求提供延期服务，直至确定新的中标单位。如有国家政策调整工资、社保标准或物价、市场等发生显著变化时，在延期费用履行合同时可作为考虑因素，对服务费作小幅度的调整。十一、在本合同履行过程中，因资金来源属于财政性拨款，如遇国家有关法律、法规、规章和财政性资金发生变化时，由双方签订补充协议约定合同价款的增减事宜。十二、下列文件为本合同不可分割的部分：1.人员分配及岗位职责第7页2.维护标准3.考核制度4.招标文件5.投标文件6.其他承诺7.合同附件人员及岗位职责：经理一名，负责电力维保组全面工作，中心工作指定联系人。安全负责人一名，负责区域电力方面的所有安全问题，包括高低压设备、高低压电缆、路灯景观灯具及线路、临时用电安全，商业用电安全等。灯具技术员一名，负责区域内所有类型景观照明灯具的运行和知道维修。电气技术员一名，负责区域内高低压供电设备、电缆等的运行和指导维修。普通电工六名，负责区域内日常巡查、接送电、停送电等日常工作。合计共十名。维护标准：1.所有供电局产权分界点接线螺丝下端到环网柜10KV供电电缆及供电设备（包括美术馆、博物馆、平台、路网、便民服务中心）的安全检查每季度初进行一次线路大检查，摸排路面障碍物的最新情况，检查后以文件上报并建立台账保存。2.所有10kv供电线路下高压侧变配电室及环网柜（包括平台六个配电室，博物馆一个、美术馆一个、路网一个环网柜）每季度进行一次大检查，在雨季及重大节日前进行安全大检查，每日不少于三次，按相关规范和中心制度日常巡查并填表，建立检查台账保存，每月一次卫生清楚。3.低压配电箱、箱变一周进行一次检查，对存在安全隐患，老旧的电器元件进行更换、维修，重点区域每日进行安全检查及故障维修建立检查、维修台账。每三月对低压供电缆及高压灯具进行接地安全检查，建立检查台账。4.对区域内灯具及路灯检查并进行分区管理，灯具巡检，每区每日一次，每日进行一次汇总处理，每三日进行全区汇总处理，每日填写巡检记录登记问题设备，一周汇总。每个配电箱为一个检查单位，逐回路灯，对灯具进行检查，处理第8页故障汇总后，填写检查台账。要求灯具亮灯率为100%。除路网、跻汾桥区外，其他区亮化为每周五、六、日，夏季20:00-23:30开启。冬季18:00-22:00开启。路网区夏季每日20:00-次日6:00开启，冬季每日18:00-次日7:00开启，具体时间按当日天气变化及时调整。有接待时，临时通知要求10分钟内完成送电任务。巡检时或其他人员反映街道通知有故障设备、灯具时要一小时内完成送电任务。巡检时或其他人员反映接到通知有故障设备、灯具时要一小时内处理并登记，重大问题及时上报并登记，做好安全防范措施一日内处理完成。开启、关闭亮化后半小时要确认是否实行。路灯更换需高空作业，5-10盏灯集中修理。5.区域内临时用电必须按规范执行，动力用电和照明用电必须分别配置，在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置，每台设备必须应有各自开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备（含插座）。6.维护台账建档要求：维护单位按子项建档，具体包括（1）年度、月度维护作业计划。（2）维护技术文件。（3）维护管理台账。（4）巡查计划巡修台账。（5）安全工作台账。各类台账完整、清晰、正确。考核制度：1、电力维保组要求24小时值班制度，夜间值班人员配合甲方巡检人员签到。未签到一次罚款50元。2、区域亮化按规定时间(包括电话通知)开启，违反罚款100元。3、问题灯具、设备及时处理，同一处连续两日未处理，罚款100元(高空除外)。4、区域照明到开启或关闭时间，仍处于开启或关闭状态，罚款50元。有接待任务时，电话通知后10分钟内送电完成，逾时，发生恶劣影响罚款3000元。5、甲方抽检当日维保人员，不在岗罚款100元。6、区域片区实行责任制，定人定责，次日上交巡检表，责任片区发生问题未第9页及时上报，由12319或者中心人员发现一次扣除维保费用100元，责任人50元，在重大接待场合发生一次扣除3000元维保费，责任人100元。7、巡检表按要求进行记录，巡检记录未及时上交，每次罚款维保费10元。上交时间为次日9:00前。8、在照明开启时间内，灯具要保证99%亮灯率。灯具检查要进行到每个编号的路灯、每个配电箱每路编号的每个灯具发现损坏、不亮灯具现场处理。由中心人员或者12319发现一次扣除维保费100元,责任电工50元。在重大节日及接待场合发生一次扣除3000元维保费，责任人200元。9、其余细则详见电力系统考核及评分细则。细则扣分与上述罚款并行执行。10、乙方必须为工作人员购买人身意外伤害险，保额不低于100万，在工作中过程中发生人员伤害及财产损失（含第三方人员、财产）由乙方负责。11、必须严格遵守国家法律及相关行业标准和专业规定，必须配合甲方的工作计划，严格准守甲方制定各种规章、制度。12、额外增加工程量，依据甲方任务委派单执行。13、执行甲方规章、制度。十三、甲方与乙方签订建设工程廉政责任书；安全施工与现场协议书（详见附件一、附件二）甲方（章），乙方（章）法定负责人，法定负责人或授权代表人：（签字），或授权代表人：（签字）时间：2024年2月27日第10页附件一建设工程廉政责任书甲方：太原市汾河景区管理委员会乙方：海威电力有限公司为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的第1页费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发第2页包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，具有同等效力。发包人：（盖章），承包人：（盖章）法定代表人，法定代表人或授权代表人：（签字），或授权代表人：（签字）时间：2024年2月27日第3页附件二安全施工与文明现场协议书甲方：太原市汾河景区管理委员会乙方：海威电力有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规及省市有关文件精神，结合市政工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。一、工程概况：见施工设计图。二、安全生产目标：安全生产无事故，创“市级文明工地”和“安全标准化工地”。三、甲方职责：1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。甲方人员检查工地时有权制止任何违章操作，并勒令其停工整改，直至满足安全操作规程的条件后才能复工，同时对违章人员和违章次数进行记录，并根据情节轻重给予适当的经济处罚。2、工程开工前，甲方应组织有关技术人员对乙方进行安全技术交底，3、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。4、对工地中出现的各种不符合行为进行处理。第1页5、按照上级指示，部署并组织安全管理工作。6、对承包商在建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的应用，推进建设工程安全生产的科学管理予以鼓励。四、乙方职责：1、依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和工程建设强制性标准进行施工，并对建设工程承担安全责任。2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则和环境保护相关要求。内容须包括以下方面；2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；2.2对职工进行安全文明教育；2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、地面等）良好；做好防疫、防传染性疾病工作；2.6做好爱民便民及其它工作；2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；2.8有关法律、法规、文件要求的其它工作。3、安全生产：3.1乙方应接受监理公司对其编制的施工组织设计中的安全生产第2页措施等进行审查。3.2乙方应接受监理公司在安全方面的指导与管理，并将有关安全技术要求向作业人员做出详细说明，并对作业人员进行安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。3.3乙方应当配备安全生产管理负责人和各班组安全员。安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并做好安全检查记录。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。若发现不安全因素，乙方应立即向管理公司、监理公司及甲方报告，不得隐瞒不报。3.4乙方作业人员中的特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，严禁无证人员上岗操作。3.5乙方应照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，严禁没有劳动保护用品的作业人员进行作业。3.6乙方在作业过程中应严格执行国家的有关规范和本企业制定的安全管理制度和安全操作规程，严禁违章操作，如因违反操作规程等原因而造成的安全和人员伤亡事故，责任和损失全部由乙方承担。3.7乙方在易燃、易爆危险场所进行作业时应制定相应的消防安全管理制度，确定消防安全责任人，配备消防设施和灭火器材，并在作业现场入口处设置明显标志，严禁一切明火作业。第3页3.8乙方应当根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，暂停作业时，乙方应当做好现场保护。3.9乙方应将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。3.10乙方应当在作业现场、场内交通道叉口等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。3.11乙方应当与现场作业人员签定安全协议书，并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至完工验收合格之日止。3.12乙方应当根据工程的特点，对作业现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定作业现场生产安全事故应急救援预案，并要求每一位作业人员应知应会。3.13乙方指定专人配合监理单位做好安全施工日志和建立安全台帐。3.14工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组，对工地现场的安全生产工作进行全面地组织和实施。3.15在发生安全事故时，启动应急预案，并及时通知业主。3.16负责安全事故的应急援救和调查处理以及记录工作。乙方应根据安全技术交底内容编制安全保障措施、安全管理制度和安全操作规程。4、乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在作业现场采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和第4页施工照明对人和环境的危害和污染，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。5、自觉维护甲方声誉，不得从事有损甲方声誉的活动。五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。六、为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：1、乙方及其下属人员在其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同第5页时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。八、本协议书为承包合同的附件，一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。本协议经签字盖章后生效。甲方：（盖章），乙方：（盖章）法定代表人，法定代表人或授权代表人：，或授权代表人：时间：2024年2月27日第6页
投标 / 标书制作要点（原创）
本供电设施及照明亮化灯光秀、水秀日常运行维护 低压配电箱 扶手灯 帽壳灯 大柱灯 电源箱 路灯 拱门灯 线条灯 投光灯 地条灯 水系灯涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。太原市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
