佛山市水体综合整治工程 水闸重建工程工程地形测量服务 水闸重建工程采购合同公告（佛山市顺德区代建项目中心(佛山市顺德区工程建设中心)2024）
顺德区第一联围水体综合整治工程--黄麻涌水闸重建工程工程地形测量服务
采购项目名称：
顺德区第一联围水体综合整治工程--黄麻涌水闸重建工程工程地形测量服务
采购项目编码：
4406066886494132402060009
项目业主：
佛山市顺德区工程建设中心
服务机构：
广州地质勘察基础工程有限公司
合同名称：
顺德区第一联围水体综合整治工程--黄麻涌水闸重建工程工程地形测量服务
合同编号：
4406066886494132402060009
合同总金额：
￥44,030.04元
合同签订时间：
2024年02月29日
履约人员：
合同服务期限：
2024年02月29日至2024年12月31日
服务内容：
黄麻涌水闸重建工程主要建设内容包括:拟按 4孔水闸布置，一级顶水设计，单孔净宽 7.5m，闸总净宽 30.0m，闸室底板面高程取-2.50m。工作内容为地形测量服务。
合同附件
顺德区第一联围水体综合整治工程--黄麻涌水闸重建工程工程地形测量服务_建设工程测量合同【20240229】.pdf
佛山市顺德区工程建设中心 2024年03月06日
建设工程测量合同工程名称：顺德区第一联围水体综合整治工程--黄麻涌水闸重建工程工程地形测量服务顺德工程地点：32024013合同编号：综合甲级测量证书等级：发包人：佛山市顺德区工程建设中心承人：广州地质勘察基础工程有限公司包期：2024年2月29日签0发包人：佛山市顺德区工程建设中心承包人：广州地质勘察基础工程有限公司发包人委托承包人承担顺德区第一联围水体综合整治工程—-黄麻涌水闸重建工程工程地形测量服务任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程测量质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：顺德区第一联围水体综合整治工程—-黄麻涌水闸重建工程工程地形测量服务1.2工程建设地点：佛山市顺德区1.3工程规模：拟按4孔水闸布置，一级顶水设计，单孔净宽7.5m，闸总净宽30.0m，闸室底板面高程取-2.50m。项目总投资医算为6191.42万元。1.4工程测量任务（内容）与技术要求：1.根据发包人提供的平面图按《工程测量标准》（（GB/T50026-2020）等相关规程规范进行测量。2.本项目黄麻涌水闸地形测量及断面测量任务。1.5预计测量工作量：1.暂定黄麻涌水闸，控制点测量3个，陆地地形测量0.12平方公里，水下地形0.05平方公里，水下断面测量2.4公里，陆地断面测量2.4公里，零星测量2工日。第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等批件（复印件）。2.2提供工程测量任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。第三条：承包人向发包人提交测量成果资料并对其质量负责。承包人负责向发包人提交测量成果光碟及成果资料捌份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交测量成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交测量成果资料的时间4.1.1本工程总工期暂定20天，实际开工日期以发包人发出的开工指令为准。由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2测量工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，经委托人确认，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本项目合同价为44030.04元，测费是完成本项目所需的人工费、材料费、机械费、措施费（如安全文明措施费用、可能发生的二次搬运费用、成品保护费用等）、可能发生的多次设备进出场费、配合费、管理费、利润、规费及税金，并考虑风险因素等在内的全部费用，包括准备工作和施工措施等全部工作所须费用均必须包含在所2报综合单价中。工作内容包含但不限于完成测量并出具报告所需的进行报价。必须包括一切税收、保险，工程测量单位应承担的相应风险，并认真履行全部工程测量责任。测量单位已认真考察施工现场，因实际施工现场条件或现场各专业交叉施工等，所引起的工效降低或施工管理费用增加等不利因素，均需在本次报价中考虑，结算时此类费用不予追加计算、所报综合单价也不予调整。4.2.2本工程测量费用为含税￥44030.04元（大写：人民币肆万肆仟零叁拾元肆分）。本项目提供增值税发票，税率为6%。此费用为固定单价，按实际完成的工程量进行结算。本工程不提供预付款，承包人提交最终测量成果资料，并经发包人确认后30个工作日内，双方办理结算后，承包人可申请支付至结算金额的90%，待本工程办理完成竣工验收后后一次性付清剩余全部测量费用。4.2.3结算方式：按实际完成的工程量进行结算。但最终结算价不能超过招标控制价（47311.36元）4.2.4支付合同款前，承包人乙方需提供等额有效增值税发票，否则，发包人有权拒绝付款，一切责任及后果由乙方承担。4.2.5承包人知悉并确认：该项目为政府代建项目，该项目的资金来源为：财政资金；依据政府代建要求，该项目资金由发包人向相关部门申请下达资金计划，并申请拨付至监管账户，再发包人支付给相关设计、咨询、采购、施工等单位。鉴于此，双方就本合同的款项支付、发票开具等情况达成以下特别约定：（1）承包人须开具增值税专用发票给发包人，开票资料如下：单位名称：佛山市顺德区代建项目中心（佛山市顺德区工程建设中心）统一社会信用代码：12440606688649413G联系电话：0757-228369013开户行：顺德农商银行账号：13618800346517地址：佛山市顺德区大良新城区德民路行政服务中心西座4楼（2）承包人知悉并同意：政府相关部门对该项目资金的申请、上报、审批、拨付可能存在延迟等情况，已充分考虑到相关的风险，并不以此追究发包人付款延迟的违约责任，发包人亦无须就此承担付款延迟的违约责任。（3）本合同款项的支付期限为：达到合同约定的款项支付条件并且办理相关支付资料起三十个工作日内，向承包人支付。第五条：发包人、承包人责任5.1发包人责任5.1.1发包人以本合同书直接向承包人明确测量任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时配合为承包人解决测量现场的工作条件和出现的问题（如：拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题等）。5.1.3若测量现场看需要看守，承包人必须自己安排人手，但在有毒、有害等危险现场作业时，派专人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。5.1.4工程测量前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。45.1.5测量过程中的若发生任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付测量费。5.1.6由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期予以顺延，发包人不支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交测量成果资料）时，发包人应按每提前一天向承包人支付元计算加班费。5.1.7发包人对承包人的投标书、测量方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议等，享有就该项技术成果取得的使用权利、经济权利和其他权利。5.1.8发包人不提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，承包人应自行调查了解(发包人给予必要协助)，相关费用已包含在合同价款中，发包人不再单列付费。承包人在实施工程测量工作过程中如发生人身伤害或造成经济损失时，须自行承担赔偿责任。5.1.9发包人有权将承包人提交的测量文件成果委托给第三方进行审核，承包人需无条件配合并按审核意见进行修改完善，直至成果满足第三方的要求(或通过评审），相关费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付费用。5.2承包人责任5.2.1承包人应按中华人民共和国国家、广东省、佛山市、顺德区规定和合同约定的技术规范、标准进行测量，按本合同规定的进度要求向发包人交付测量成果（出现本合同规定的有关交付测量文件顺延的情况除外）。并对提交的测量成果的质量负责。承包人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及测量成果，承包人同时应5向发包人提交上述资料及测量设计成果的电子文档，将测量及有关资料(测量成果、文书等）制作成光碟交发包人，版权归发包人所有。5.2.2由于承包人提供的测量成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部测量费用；或因测量质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的测量费外，发包人有权追索因此造成的全部损失(经第三方评估)。5.2.3在工程测量前，提出测量纲要或测量组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。承包人需向发包人报送测量技术要求，经批准后开展相关工作，承包人应对钻探过程进行全过程拍摄，保留相关视频和图片，以供发包人检查。若发包方对芯样储存有其他要求的，承包人应无偿配合。5.2.4承包人实施测量作业所需的安全生产防护费用已包含在合同价款中，发包人不再单列付费。承包人在实施测量工作过程中，须遵照执行国家、广东省、佛山市及顺德区颁布的关于安全生产、文明施工管理相关规定，所需费用已包含在合同价款中，发包人不再单列付费。5.2.5承包人应负责解决测量现场的工作条件以及与测量外业相关的问题（如：拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、修复通行道路、挖好排水沟渠以及作业机械等）。5.2.6对于工程测量变更相关事宜，承包人应严格按照本合同及发包人有关测量变更管理办法的规定执行。5.2.7在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.8测量完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若承包人无能力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，费用由承包人承担。5.2.9合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。承包人指定本项目负责人：庞钦文，15014689665第六条：违约责任6.1确因发包人之故而造成停、窝工的。工期按实际工日顺延，发包人不支付其他费用（大型机械因停、窝工原因导致的二次进出场地费另计）。6.2由于承包人原因造成测量成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，另向发包人支付合同金额10%的违约金；若承包人无力在规定时间内补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部测量费用；因测量质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的测量费外，发包人有权追索因此造成的全部损失(经第三方评估)。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未进行测量工作的，不退还发包人已付定金；已进行测量工作的；按实际完成的工作量向承包人支付测量费。承包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人按签约合同价的20%向发包人支付违约金。6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付测量费，逾期付款按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率予以支付违约金；但因测量单位原因导致的除外。6.5由于承包人原因未按合同规定时间（日期）提交测量成果资料，每超过一日，委托人有权将按5000元计扣承包人违约金。逾期超过15天时，委托人有权终止或解除本合同，并有权扣除合同金额20%的违约金。7第七条：知识产权承包人根据本合同完成的工作成果在交付发包人后，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有，发包人应可以不受限制地使用该些工作成果。承包人的工作成果不得侵犯他人的知识产权，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。因承包人提供的资料导致侵权的，由承包人承担责任。承包人在完成本合同约定工作中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在合同总价之中，发包人无须另行支付。第八条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第九条：本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人均可向工程所在地人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆份，发包人肆份、承包人贰份。德合同文）（以下为签署页、发包人名称：承包人名称佛山市顺德区工程建设中心广州地质勘察基础工程有限公司（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：所：广州市越秀区环市东路477号住主所所：广州市越秀区环市东路477号邮政编码：邮政编码：5100758电话：电话话：020-87305456传真：传真：020-87305456开户银行：开户银行：中国建设银行环市东路支行银行帐号：银行帐号：44001490505050402090（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日9
投标 / 标书制作要点（原创）
本水体综合整治工程 水闸重建工程工程地形测量服务 水闸重建工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。佛山市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
