洪沟治理工程建设工程设计 洪沟治理工程设计服务费 洪沟 治理工程设计服务费采购合同公告（山阳县水利局2024）
一、合同编号：HT-山阳县-2024-00004
二、合同名称：山阳县甘沟山洪沟治理工程建设工程设计合同
三、项目编号：ZCSP-山阳县-2024-00017
四、项目名称：山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费
五、合同主体
采购人(甲方)：山阳县水利局（本级）
地址：陕西省商洛市山阳县北新街
联系方式：8380291
供应商(乙方)：陕西科源水利水电工程有限公司
地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创国际城第8幢1单元11层11101
联系方式：029-89652135
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
277200
1(项)
￥277,200.00
￥277,200.00
符合国家工程设计服务和建设期技术服务要求
合同金额： 277,200.00元，大写(人民币)：贰拾柒万柒仟贰佰元整
履约期限：2024年01月24日至2024年02月07日
履约地点：
采购方式：
七、合同签订日期
2024年01月24日
八、合同公告日期
2024年03月14日
九、其他补充事宜
合同附件：
甘沟山洪沟治理工程设计服务合同.pdf
山阳县水利局（本级）
2024年03月14日
建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称：商洛市山阳县甘沟山洪沟治理工程H程地点：商洛市山阳县合同编号：KKY-SYX-2023-060发包人：山阳县河道水库治理工程建设处承包人：陕西科源水利水电工程有限公司签订日期：2024年1月24日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包方：山阳县河道水库治理工程建设处承包方：陕西科源水利水电工程有限公司发包人委托承包人承担商洛市山阳县甘沟山洪沟治理工程任务，工程地点为山阳县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘测设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘测设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给承包人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3承包人采用的主要技术标准是：2.3.1现行相关规范标准。2.3.2设计应符合《山洪灾害防治技术文件》、《重点山洪沟防洪治理项目初步设计报告编制要求》中的设计文件组成及深度要求。2.3.3设计应考虑到委托方的要求。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容：1项目名称：商洛市山阳县甘沟山洪沟治理工程设计阶段：可研、初步设计、施工图阶段。负责内容：《商洛市山阳县甘沟山洪沟治理工程》勘测及工程可研、初步设计、施工图设计及后续技术服务工作第五条发包人须合同签订后，5个工作日内向承包人提交相关资料、文件。第六条设计人向发包人提供设计图册文件6份。第七条费用本工程设计按照国家发展计划委员会及建设部共同颁发的《工程设计收费标准》（二0二年修订本）收取设计费。经双方协商本项目设计费为：人民币贰拾柒万柒仟贰佰元整（￥277200.00元）第八条支付方式方案取得省水利厅批复后，一次性支付勘测设计总费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.5发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.6发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活、及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.7设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包人负责解决。9.2承包人责任9.2.1承包人应按国家规定的和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现39.1.1、9.1.2、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为按现行规范标准执行9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定审查范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第十条保密水利双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。38544设计资料版权为承包方所有，任何单位或个人不得以任何理由套用，经发现追究法律责任。第十一条仲裁本合同在发行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2承包人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托承包人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.5发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.7本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，承包人贰份。12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人：山阳县河道水库治理工程建设处承包人：陕西科源水利水电工程有限公司法定代表人或委托代理人Lul法定代表人或委托代理人地址：山阳县北新街246号地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创国际城第8幢1单元11层传真：传真：电话：电话：15829978300开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司西安凤城十二路支行银行账号：银行账号：61050177004500000273纳税人识别号：2024年1月24日2024年1月24日6山阳县政府采购项目核准书采购单位采购单位山阳县水利局（本级）山阳县水利局（本级）山阳县水利局（本级）山阳县水利局（本级）山阳县水利局（本级）山阳县水利局（本级）山阳县水利局（本级）项目名称项目名称山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费核准编号核准编号ZCSP-山阳县-2024-00017ZCSP-山阳县-2024-00017ZCSP-山阳县-2024-00017单位预算编码611024012001611024012001611024012001单位联系人单位联系人山阳县水利局（本级）经办山阳县水利局（本级）经办山阳县水利局（本级）经办联系电话173424710021734247100217342471002采购方式采购方式组织形式部门集中采购部门集中采购部门集中采购项目类别项目类别服务服务服务归口财政内部机构农业股农业股农业股实施形式实施形式限额以下采购限额以下采购限额以下采购是否涉及进口产品采购否否否预算总金额（元)预算总金额（元)277,200.00277,200.00277,200.00277,200.00277,200.00277,200.00277,200.00是否专门面向中小企业采购是否专门面向中小企业采购采购内容采购内容采购内容序号序号品目编码品目编码品目名称采购内容数量(单位）数量(单位）预算金额（元）11C12990000C12990000其他水利管理服务2772001（项）1（项）277,200.002233445566778采购资金采购资金序号资金来源资金来源预算编号预算编号预算项目名称预算项目名称预算金额（元）预算金额（元）1其他财政资金其他财政资金YS-山阳县-2024-00027YS-山阳县-2024-00027山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费山阳县甘沟山洪沟治理工程设计服务费277,200.00277,200.00政府采购监管部门：山阳县财政局（签章）核准日期：2024年01月23日
投标 / 标书制作要点（原创）
本洪沟治理工程建设工程设计 洪沟治理工程设计服务费 洪沟 治理工程设计服务费涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
