农业产业农产品初加工及冷链仓储 标准化冷藏库房及配套辅助设施建设 现代农业产业农产品初加工及冷链仓储 标准化冷藏库房及配套辅助设施采购合同公告（靖江市马桥镇人民政府2024）
一、合同编号：JSZC-321282-SSJT-C2024-0012001
二、合同名称：马桥镇都市农业产业农产品初加工及冷链仓储项目－横港村标准化冷藏库房及配套辅助设施建设合同
三、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案号
等、如有)：JSZC-321282-SSJT-C2024-0012
四、项目名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储－横港村标准化冷藏库房及配套辅助设施
五、合同主体
采购人（甲方）：靖江市马桥镇人民政府
地址：靖江市马桥镇南首
联系方式：13952622719
供应商（乙方）：江苏捷顺机电工程有限公司
地址：马桥镇振兴南路91号
联系方式：13641573030
六、合同主要信息
主要标的信息：马桥镇都市农业产业农产品初加工及冷链仓储项目－横港村标准化冷藏库房及配套辅助设施建设
规格型号（或服务要求）：详见采购文件
联系方式：13641573030
主要标的数量：1
主要标的单价：506885.58元
合同金额：50.6886万元
履约期限、地点等简要信息：30天
采购方式：cgfs008
七、合同签订日期：2024-03-18 00:00:00
八、合同公告日期：2024-03-18 09:52:54
九、其他补充事宜：
马桥镇横港村标准化冷藏库房及配套辅助设施建设合同.pdf
建设工程施工合同发包人：靖江市马桥镇人民政府工程名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储项目一横港村标准化冷藏库房及配套辅助设施建设承包人：江苏捷顺机电工程有限公司建造师：缪彬中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局协议书发包人（全称）：靖江市马桥镇人民政府承包人（全称）：江苏捷顺机电工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。、工程概况工程名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储项目－横港村标准化冷藏库房及配套辅助设施建设工程地点：马桥镇横港村工程内容：工程量清单及图纸范围、工程承包范围承包范围：工程量清单及图纸范围三、合同工期：开工日期：2024年月_日（以开工报告为准）竣工日期：2024年月日合同工期总日历天数30天四、质量标准工程质量标准：工程质量符合合格标准五、合同价款金额（大写）伍拾万零陆仟捌佰捌拾伍元伍角捌分（人民币）￥506885.588元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：202493018va合同订立地点：靖江市本合同双方约定签字盖章后生效。山桥A发包人：（公童）章苏住所住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：通用条款详见《建设工程施工合同》（GF—2013-0201）通用条款专用条款、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：见《通用条款》2.1条及《招标文件》3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《建筑法》《合同法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省建筑市场管理条例》3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行施工及验收规范。发包人提供标准、规范的时间：无。国内没有相应标准、规范时的约定：无。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前、肆套发包人对图纸的保密要求：无。使用国外图纸的要求及费用承担：无。、双方一般权利和义务5、工程师5.1监理单位委派的工程师监理单位：姓名：职务：总监。发包人委托的职权：见《监理合同》需要取得发包人批准才能行使的职权：无。5.2发包人派驻的工程师姓名：职务：甲方代表。职权：代表发包人实行相应职权5.3不实行监理的，工程师的职权：无。7、项目经理姓名：彬职务：项目经理联系电话：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：—（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前7天（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与座标控制点交验要求：承、发包人、设计、监理单位共同交验。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前三天完成交底工作（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如有，做好以上工作。（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方约定。8.2发包人委托承包人办理的工作：双方约定。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：双方约定（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：满足施工相关要求。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：满足施工相关要求。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前成品保护工作由承包人负责；竣工验收后成品保护工作和费用由发包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如有，做好以上工作。费用由发包人承担（8）施工场清洁卫生的要求：满足文明施工相关要求。（9）双方约定承包人应做的其他工作：双方约定。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开标前3天提供工程师确认的时间：收到后24小时内10.2群体工程中有关进度计划的要求：无13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：见《通用条款》13条四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程。19、工程试车19.5试车费用的承担：无。五、安全施工中标人负责在施工过程中严格做好安全防护措施，确保安全文明施工，如在工程施工中发生安全事故，责任由中标人负责。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用1方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：本合同采用固定总价合同：（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无23.3双方约定合同价款的其他调整因素：无24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：无25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：26、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程竣工验收合格后，付审核价40%；第二年付至审核价70%；余款第三年一次性付清。（质保期自竣工验收满一年）七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：无（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无（3）承包人可代为调剂串换的材料：无（4）到货地点与一览表不符：无（5）供应数量与一览表不符：无（6）到货时间与一览表不符：无27.6发包人供应材料设备的结算方法：无28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：无八、工程变更本工程无变更。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工验收合格满贰周后，提供竣工图贰份。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：所有隐蔽工程。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：双方另行约定。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：双方另行约定本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方另行约定。双方约定的发包人其他违约责任：双方另行约定。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：双方另行约定。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：双方另行约定。双方约定的承包人其他违约责任：双方另行约定。37、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的按下列第2种方式解决：（一）提交泰州市仲裁委员会仲裁；（二）依法向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。分包施工单位为：无。39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：见《通用条款》39条。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人内容：无。发包人委托承包人办理的保险事项：无。（2）承包人投保内容：建设工程团体意外伤害险。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：无46、合同份数46.1双方约定合同份数：正本2份，副本3份。47、补充条款1、中标单位不按本工程图纸及国家有关技术规范进行施工的，项目业主可参照《建设工程质量管理条例》对施工单位进行处罚，不得以任何理由拖延工期。2、该工程中标单位必须协助建设单位解决好施工现场周围可能产生的一切矛盾，保质保量并且按工期完成施工3、工程款优先支付人工工资。
投标 / 标书制作要点（原创）
本农业产业农产品初加工及冷链仓储 标准化冷藏库房及配套辅助设施建设 现代农业产业农产品初加工及冷链仓储 标准化冷藏库房及配套辅助设施涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
