运动场改造采购合同公告（汕头市达濠第二中学2024）
汕头市达濠第二中学运动场改造项目
采购项目名称：
汕头市达濠第二中学运动场改造项目
采购项目编码：
4405124559475592401220624
项目业主：
汕头市达濠第二中学
服务机构：
公和设计集团有限公司
合同名称：
汕头市达濠第二中学运动场改造项目
合同编号：
4405124559475592401220624
合同总金额：
￥13,669.40元
合同签订时间：
2024年02月02日
履约人员：
合同服务期限：
2024年02月02日至2024年03月31日
服务内容：
项目地址为濠江区珠浦中学路1号，改造总面积为3800㎡，主要内容为铲除200米跑道原有10%面层后修补底层122.3平方米、拆除原有10%步道砖235平方米、及沙池1个22平方米，200米跑道重新喷涂聚氨酯面层1223平方米、2个篮球场及跑道周边其他地面重新刷涂丙烯酸面层2270平方米，铺设10%步道砖及沙池区域257平方米并新建设置1个立定跳远区等，拟选取一家中介服务机构，对本项目进行工程设计服务，并出具工程设计图纸等成果
合同附件
建筑工程设计合同.pdf
汕头市达濠第二中学 2024年03月18日
GF-—2000----0209建设工程设计合同（一）（建设工程设计合同）工程名称：汕头市达濠第二中学运动场改造项目工程地点：汕头市濠江区达濠街道合同编号：GHSJST2024003（由设计人编填）甲级设计证书等级：发包汕头市达濠第二中学…人：设计公和设计集团有限公司人：与原件相符签订日期：2023年02月02日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局工程名称：汕头市达濠第二中学运动场改造项目工程地点：汕头市濠江区达濠街道合同编号：GHSJST2024003（由设计人编填）设计证书等级：甲级发包人：汕头市达濠第二中学…设计人：公和设计集团有限公司签订日期：与原件相符2023年02月02日发包人：汕头市达濠第二中学设计人：公和设计集团有限公司发包人委托设计人承担汕头市达濠第二中学运动场改造项目项目设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件第二条1.基本收费：设计收费以咨询工程总造价为基数（设计收费以送审价为基数），费率为500万元（含）以下收费标准4.5%，下浮25%计价收费。1.2总收费=基本收费*75%。1.3本工程送审价格为￥394020.37元，按上述所选收费方式计算：建安费*4.5%*0.75，本工程设计优惠收费为：￥13298.19元人民币（大写：壹万叁仟贰佰玖拾捌元壹角玖分），最终价格按第三方审核为准。2.本合同设计费暂按第二条第一点约定执行，届时按财政预算审核通过的审核价作为最终设计费用。预算审核报告书出具后，发包人应在一周内一次性付清设得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如果发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。3.2设计人责任：3.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。3.2.2设计人采用的主要技术标准是：1.《民用建筑设计通则》GB50352-20052.《建筑设计防火规范》50016-20063.《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）4.国家颁发的有关建筑规范、法规等3.2.3设计合理使用年限为一年。3.2.4设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。3.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。3.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏，转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如果发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第四条违约责任：4.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。4.2发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按规定支付设计费。4.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。4.4由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二4.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第五条其他5.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。5.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。5.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。5.4发包人委托设计人配合引起项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。5.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。5.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。5.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。5.8本合同一式贰份，双方各执壹份。5.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。5.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。5.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部门，与本合同具有同等法律效力。5.12本项目由公和设计集团有限公司授权于公和设计集团有限公司汕头分公司实施并代收服务费5.13其他约定事项：（手写无效）司发包人名称：汕头市达濠第二中学设计人名称：公和设计集团有限公司L法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托收款单位：公和设计集团有限公司亿汕头分公司委托代理人：（签字）委托代理人：（签字)住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：88489119传真：传真：开户银行：中国民生银行汕头分行开户银行：银行账号：699269961银行账号：
投标 / 标书制作要点（原创）
本运动场改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
