学生宿舍楼工程采购合同公告（茂名市茂南区山阁镇黄蕨小学2024）
政府采购|；合同公告；广东政府采购智慧云平台
合同编号： ["QD2024ZG0012","QD2024ZG0012"]
合同名称： ["茂南区山阁镇黄蕨小学学生宿舍楼工程","茂南区山阁镇黄蕨小学学生宿舍楼工程"]
合同签署时间： 2023-12-02 23:08:00
采购人名称： 茂名市茂南区山阁镇黄蕨小学
一、合同编号
QD2024ZG0012
二、合同名称
茂南区山阁镇黄蕨小学学生宿舍楼工程
三、项目编号
QD2024ZG0012
四、项目名称
茂南区山阁镇黄蕨小学学生宿舍楼工程
五、合同主体
采购人(甲方)：茂名市茂南区山阁镇黄蕨小学
地址：茂名市茂南区山阁镇黄蕨村
联系方式：0668-2728948
供应商(乙方)： 茂名市乾正建设有限公司
地址：茂名市人民竹园小区梅园新村5号104房
联系方式：13809788931
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
茂南区山阁镇黄蕨小学学生宿舍楼工程
1(项)
3,825,739.88
3,825,739.88
合同金额： 3,825,739.88元，大写金额：叁佰捌拾贰万伍仟柒佰叁拾玖元捌角捌分
履约期限：2024年03月18日至2024年10月04日
履约地点：茂名市茂南区山阁镇黄蕨小学
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年03月18日
八、合同公告日期
2024年03月19日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公示附件.pdf
2.采购合同公示附件.pdf
茂名市茂南区山阁镇黄蕨小学
2024年03月19日
1.采购合同公示附件.pdf
2.采购合同公示附件.pdf
广东省政府采购合同书采购计划编号：440902-2024-00299项目编号：QD2024ZG0012项目名称：茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程#idc error#第一部分合同协议书发包人（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学承包人（全称）：茂名市乾正建设有限公司根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程_施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：茂南区山阁镇黄藤小学学生宿舍楼工程。2.工程地点：茂南区山阁镇黄小学3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政拨款5.工程内容：新建学生宿舍楼一栋，地上3层，建筑总高12.54m，框架结构，占地面积401.85m，总建筑面积为1136.58m，包含土建及水电安装工程。6.工程承包范围：土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程等二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：200天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合设计标准、规范、工程标准、规范、验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰捌拾贰万伍仟柒佰叁拾玖元捌角捌分元整¥3825739.88元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）233562.80（￥贰拾叁万叁仟伍佰陆拾贰元捌角整_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）141130.52（￥壹拾肆万壹仟壹佰叁拾元伍角贰分元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥（4）暂列金额：人民币（大写）209822.89（￥_贰拾万零玖仟捌佰贰拾贰元捌角玖分_元）。2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：陆紫光1六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024318日签订。十、签订地点本合同在_茂南区山阁镇黄蕨小学_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章签字后_生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：茂名市茂南区山阁镇黄蒇小学承包人：茂名市乾正建设有限公司法定代表人(签字，法定代表人(签字)或其委托代理人：，或其委托代理人：地址：，地址：茂名市人民竹园小区梅园新村5号104房邮政编码：，邮政编码：525000法定代表人：，法定代表人：俞锦辉电话：，电话：13809788931电子信箱：，电子信箱：297070858@qg.com开户银行：，开户银行：中国工商银行股份有限公司茂名迎宾支行账号：_，账号：2016021419200070225第二部分通用合同条款本工程施工合同《通用条款》执行住房城乡建设部工商总局关于印发的《建设工程施工合同》内容（建市[2017]214号）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1、本工程碳商文件；2、本工程投标文件3、本工程中标预算；4、虫标通知书。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、省和市有关规定及标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、专用合同条款及其附件；3、通用合同条款；4、本工程碳商文件；5、本工程预算价；6、技术标准和要求；7、施工图纸（如有）；8、本工程投标文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内提供，在不影响施工进度的前提下，发包人可以延迟提供部份单位工程图纸；（如有）发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸一式3份；如需另加晒图纸，费用由承包人承担；（如有）发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：应当由承包人编制的与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：本工程开工前5天内；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求的数量提供；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后5天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在本工程开工前5天内天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：本工程施工项目部；承包人指定的接收人为：本工程现场施工员。监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。相关费用由承包人在投标报价中综合考虑。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固维修费用和其他有关费用由_L承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工单位进场前五天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的用水、用电由承包人自行安装，安装费用及水电费均由承包人负责，综合考虑在投标报价中。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按茂名市茂南区建设行政主管部门规定执行，包括竣工图及相关竣工验收资料。承包人需要提交的竣工资料套数：二套承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后20天内向建设单位提供所有竣工文件和质量保证资料，承包人提交的竣工资料形式要求：（10）承包人应履行的其他义务：3.2项目经理关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：接到报表后五天内。（2）发包人支付进度款的期限：发包人核实进度款三且。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：_小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方：厂13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：验收合格后五天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为一承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：：/13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车。关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：验收合格交付后2天内14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按合同通用条款的相关规定。竣工结算申请单应包括的内容：按合同通用条款的相关规定_。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同通用条款的相关规定_。发包人完成竣工付款的期限：按合同通用条款的相关规定。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同通用条款的相关规定。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式贰份承包人提交最终结算申请单的期限：按合同通用条款的相关规定。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期：按合同通用条款的相关规定。（2）发包人完成支付的期限：按合同通用条款的相关规定。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金（或保函）：（2）%的工程款；3）其他方式：提供金额为工程审核结算造价总价3%的质量保证金（或保函）15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第一种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：壹年15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责：.（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约任：/（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满15_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向本工程所属地的人民法院起诉。第四章安全施工合同建设单位（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：茂名市乾正建设有限公司（以下简称“乙方”）为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，甲乙双方特此签订如下安全施工合同。一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全建设的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管建设必需管安全”的原则进行安全建设管理，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。4．组织对乙方施工现场安全施工检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全建设的法律法规、有关安全建设的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管建设必须管安全”的原则，加强安全建设宣传教育，增强全员安全建设意识，建立健全各项安全建设的管理机械和安全建设管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全建设责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全建设管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全建设责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全建设的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违2024318法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，项目经理必须承担管理责任。6．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7.施工中必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的建设安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失责人员。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式贰份，合同双方各执一份，双方法定代表人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：大，地址：地址：电话：电话：签约日期：年月日签约地址：茂名市茂南区山阁镇黄藤小学第五章施工廉政合同建设单位（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：茂名市乾正建设有限公司（以下简称“乙方”根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方现就订立如下施工廉政合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑工程有关规定。（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。2024318第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建筑工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建筑工程建设市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程_的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：签约日期：年月日：签约地点：茂名市茂南区山阁镇黄藤小学广东省政府采购合同书采购计划编号：440902-2024-00299项目编号：QD2024ZG0012项目名称：茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程#idc error#第一部分合同协议书发包人（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学承包人（全称）：茂名市乾正建设有限公司根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程_施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：茂南区山阁镇黄藤小学学生宿舍楼工程。2.工程地点：茂南区山阁镇黄小学3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政拨款5.工程内容：新建学生宿舍楼一栋，地上3层，建筑总高12.54m，框架结构，占地面积401.85m，总建筑面积为1136.58m，包含土建及水电安装工程。6.工程承包范围：土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程等二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：200天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合设计标准、规范、工程标准、规范、验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰捌拾贰万伍仟柒佰叁拾玖元捌角捌分元整¥3825739.88元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）233562.80（￥贰拾叁万叁仟伍佰陆拾贰元捌角整_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）141130.52（￥壹拾肆万壹仟壹佰叁拾元伍角贰分元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥（4）暂列金额：人民币（大写）209822.89（￥_贰拾万零玖仟捌佰贰拾贰元捌角玖分_元）。2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：陆紫光1六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024318日签订。十、签订地点本合同在_茂南区山阁镇黄蕨小学_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章签字后_生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：茂名市茂南区山阁镇黄蒇小学承包人：茂名市乾正建设有限公司法定代表人(签字，法定代表人(签字)或其委托代理人：，或其委托代理人：地址：，地址：茂名市人民竹园小区梅园新村5号104房邮政编码：，邮政编码：525000法定代表人：，法定代表人：俞锦辉电话：，电话：13809788931电子信箱：，电子信箱：297070858@qg.com开户银行：，开户银行：中国工商银行股份有限公司茂名迎宾支行账号：_，账号：2016021419200070225第二部分通用合同条款本工程施工合同《通用条款》执行住房城乡建设部工商总局关于印发的《建设工程施工合同》内容（建市[2017]214号）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1、本工程碳商文件；2、本工程投标文件3、本工程中标预算；4、虫标通知书。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、省和市有关规定及标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、专用合同条款及其附件；3、通用合同条款；4、本工程碳商文件；5、本工程预算价；6、技术标准和要求；7、施工图纸（如有）；8、本工程投标文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内提供，在不影响施工进度的前提下，发包人可以延迟提供部份单位工程图纸；（如有）发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸一式3份；如需另加晒图纸，费用由承包人承担；（如有）发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：应当由承包人编制的与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：本工程开工前5天内；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求的数量提供；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后5天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在本工程开工前5天内天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：本工程施工项目部；承包人指定的接收人为：本工程现场施工员。监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。相关费用由承包人在投标报价中综合考虑。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固维修费用和其他有关费用由_L承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工单位进场前五天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的用水、用电由承包人自行安装，安装费用及水电费均由承包人负责，综合考虑在投标报价中。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按茂名市茂南区建设行政主管部门规定执行，包括竣工图及相关竣工验收资料。承包人需要提交的竣工资料套数：二套承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后20天内向建设单位提供所有竣工文件和质量保证资料，承包人提交的竣工资料形式要求：（10）承包人应履行的其他义务：3.2项目经理关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：接到报表后五天内。（2）发包人支付进度款的期限：发包人核实进度款三且。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：_小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方：厂13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：验收合格后五天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为一承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：：/13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车。关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：验收合格交付后2天内14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按合同通用条款的相关规定。竣工结算申请单应包括的内容：按合同通用条款的相关规定_。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同通用条款的相关规定_。发包人完成竣工付款的期限：按合同通用条款的相关规定。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同通用条款的相关规定。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式贰份承包人提交最终结算申请单的期限：按合同通用条款的相关规定。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期：按合同通用条款的相关规定。（2）发包人完成支付的期限：按合同通用条款的相关规定。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金（或保函）：（2）%的工程款；3）其他方式：提供金额为工程审核结算造价总价3%的质量保证金（或保函）15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第一种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：壹年15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责：.（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约任：/（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满15_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向本工程所属地的人民法院起诉。第四章安全施工合同建设单位（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：茂名市乾正建设有限公司（以下简称“乙方”）为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，甲乙双方特此签订如下安全施工合同。一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全建设的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管建设必需管安全”的原则进行安全建设管理，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。4．组织对乙方施工现场安全施工检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全建设的法律法规、有关安全建设的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管建设必须管安全”的原则，加强安全建设宣传教育，增强全员安全建设意识，建立健全各项安全建设的管理机械和安全建设管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全建设责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全建设管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全建设责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全建设的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违2024318法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，项目经理必须承担管理责任。6．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7.施工中必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的建设安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失责人员。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式贰份，合同双方各执一份，双方法定代表人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：大，地址：地址：电话：电话：签约日期：年月日签约地址：茂名市茂南区山阁镇黄藤小学第五章施工廉政合同建设单位（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：茂名市乾正建设有限公司（以下简称“乙方”根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方现就订立如下施工廉政合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑工程有关规定。（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。2024318第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建筑工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建筑工程建设市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程_的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：签约日期：年月日：签约地点：茂名市茂南区山阁镇黄藤小学广东省政府采购合同书采购计划编号：440902-2024-00299项目编号：QD2024ZG0012项目名称：茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程#idc error#第一部分合同协议书发包人（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学承包人（全称）：茂名市乾正建设有限公司根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程_施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：茂南区山阁镇黄藤小学学生宿舍楼工程。2.工程地点：茂南区山阁镇黄小学3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政拨款5.工程内容：新建学生宿舍楼一栋，地上3层，建筑总高12.54m，框架结构，占地面积401.85m，总建筑面积为1136.58m，包含土建及水电安装工程。6.工程承包范围：土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程等二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：200天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合设计标准、规范、工程标准、规范、验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰捌拾贰万伍仟柒佰叁拾玖元捌角捌分元整¥3825739.88元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）233562.80（￥贰拾叁万叁仟伍佰陆拾贰元捌角整_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）141130.52（￥壹拾肆万壹仟壹佰叁拾元伍角贰分元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥（4）暂列金额：人民币（大写）209822.89（￥_贰拾万零玖仟捌佰贰拾贰元捌角玖分_元）。2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：陆紫光1六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024318日签订。十、签订地点本合同在_茂南区山阁镇黄蕨小学_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章签字后_生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：茂名市茂南区山阁镇黄蒇小学承包人：茂名市乾正建设有限公司法定代表人(签字，法定代表人(签字)或其委托代理人：，或其委托代理人：地址：，地址：茂名市人民竹园小区梅园新村5号104房邮政编码：，邮政编码：525000法定代表人：，法定代表人：俞锦辉电话：，电话：13809788931电子信箱：，电子信箱：297070858@qg.com开户银行：，开户银行：中国工商银行股份有限公司茂名迎宾支行账号：_，账号：2016021419200070225第二部分通用合同条款本工程施工合同《通用条款》执行住房城乡建设部工商总局关于印发的《建设工程施工合同》内容（建市[2017]214号）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1、本工程碳商文件；2、本工程投标文件3、本工程中标预算；4、虫标通知书。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、省和市有关规定及标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、专用合同条款及其附件；3、通用合同条款；4、本工程碳商文件；5、本工程预算价；6、技术标准和要求；7、施工图纸（如有）；8、本工程投标文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内提供，在不影响施工进度的前提下，发包人可以延迟提供部份单位工程图纸；（如有）发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸一式3份；如需另加晒图纸，费用由承包人承担；（如有）发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：应当由承包人编制的与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：本工程开工前5天内；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求的数量提供；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后5天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在本工程开工前5天内天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：本工程施工项目部；承包人指定的接收人为：本工程现场施工员。监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。相关费用由承包人在投标报价中综合考虑。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固维修费用和其他有关费用由_L承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工单位进场前五天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的用水、用电由承包人自行安装，安装费用及水电费均由承包人负责，综合考虑在投标报价中。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按茂名市茂南区建设行政主管部门规定执行，包括竣工图及相关竣工验收资料。承包人需要提交的竣工资料套数：二套承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后20天内向建设单位提供所有竣工文件和质量保证资料，承包人提交的竣工资料形式要求：（10）承包人应履行的其他义务：3.2项目经理关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：接到报表后五天内。（2）发包人支付进度款的期限：发包人核实进度款三且。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：_小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方：厂13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：验收合格后五天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为一承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：：/13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车。关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：验收合格交付后2天内14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按合同通用条款的相关规定。竣工结算申请单应包括的内容：按合同通用条款的相关规定_。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同通用条款的相关规定_。发包人完成竣工付款的期限：按合同通用条款的相关规定。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同通用条款的相关规定。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式贰份承包人提交最终结算申请单的期限：按合同通用条款的相关规定。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期：按合同通用条款的相关规定。（2）发包人完成支付的期限：按合同通用条款的相关规定。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金（或保函）：（2）%的工程款；3）其他方式：提供金额为工程审核结算造价总价3%的质量保证金（或保函）15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第一种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：壹年15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责：.（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约任：/（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满15_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向本工程所属地的人民法院起诉。第四章安全施工合同建设单位（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：茂名市乾正建设有限公司（以下简称“乙方”）为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，甲乙双方特此签订如下安全施工合同。一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全建设的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管建设必需管安全”的原则进行安全建设管理，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。4．组织对乙方施工现场安全施工检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全建设的法律法规、有关安全建设的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管建设必须管安全”的原则，加强安全建设宣传教育，增强全员安全建设意识，建立健全各项安全建设的管理机械和安全建设管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全建设责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全建设管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全建设责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全建设的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违2024318法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，项目经理必须承担管理责任。6．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7.施工中必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的建设安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失责人员。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式贰份，合同双方各执一份，双方法定代表人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：大，地址：地址：电话：电话：签约日期：年月日签约地址：茂名市茂南区山阁镇黄藤小学第五章施工廉政合同建设单位（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：茂名市乾正建设有限公司（以下简称“乙方”根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方现就订立如下施工廉政合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑工程有关规定。（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。2024318第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建筑工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建筑工程建设市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程_的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：签约日期：年月日：签约地点：茂名市茂南区山阁镇黄藤小学广东省政府采购合同书采购计划编号：440902-2024-00299项目编号：QD2024ZG0012项目名称：茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程#idc error#第一部分合同协议书发包人（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学承包人（全称）：茂名市乾正建设有限公司根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程_施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：茂南区山阁镇黄藤小学学生宿舍楼工程。2.工程地点：茂南区山阁镇黄小学3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政拨款5.工程内容：新建学生宿舍楼一栋，地上3层，建筑总高12.54m，框架结构，占地面积401.85m，总建筑面积为1136.58m，包含土建及水电安装工程。6.工程承包范围：土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程等二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：200天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合设计标准、规范、工程标准、规范、验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰捌拾贰万伍仟柒佰叁拾玖元捌角捌分元整¥3825739.88元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）233562.80（￥贰拾叁万叁仟伍佰陆拾贰元捌角整_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）141130.52（￥壹拾肆万壹仟壹佰叁拾元伍角贰分元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥（4）暂列金额：人民币（大写）209822.89（￥_贰拾万零玖仟捌佰贰拾贰元捌角玖分_元）。2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：陆紫光1六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024318日签订。十、签订地点本合同在_茂南区山阁镇黄蕨小学_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章签字后_生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：茂名市茂南区山阁镇黄蒇小学承包人：茂名市乾正建设有限公司法定代表人(签字，法定代表人(签字)或其委托代理人：，或其委托代理人：地址：，地址：茂名市人民竹园小区梅园新村5号104房邮政编码：，邮政编码：525000法定代表人：，法定代表人：俞锦辉电话：，电话：13809788931电子信箱：，电子信箱：297070858@qg.com开户银行：，开户银行：中国工商银行股份有限公司茂名迎宾支行账号：_，账号：2016021419200070225第二部分通用合同条款本工程施工合同《通用条款》执行住房城乡建设部工商总局关于印发的《建设工程施工合同》内容（建市[2017]214号）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1、本工程碳商文件；2、本工程投标文件3、本工程中标预算；4、虫标通知书。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、省和市有关规定及标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、专用合同条款及其附件；3、通用合同条款；4、本工程碳商文件；5、本工程预算价；6、技术标准和要求；7、施工图纸（如有）；8、本工程投标文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内提供，在不影响施工进度的前提下，发包人可以延迟提供部份单位工程图纸；（如有）发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸一式3份；如需另加晒图纸，费用由承包人承担；（如有）发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：应当由承包人编制的与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：本工程开工前5天内；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求的数量提供；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后5天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在本工程开工前5天内天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：本工程施工项目部；承包人指定的接收人为：本工程现场施工员。监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。相关费用由承包人在投标报价中综合考虑。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固维修费用和其他有关费用由_L承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工单位进场前五天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的用水、用电由承包人自行安装，安装费用及水电费均由承包人负责，综合考虑在投标报价中。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按茂名市茂南区建设行政主管部门规定执行，包括竣工图及相关竣工验收资料。承包人需要提交的竣工资料套数：二套承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后20天内向建设单位提供所有竣工文件和质量保证资料，承包人提交的竣工资料形式要求：（10）承包人应履行的其他义务：3.2项目经理关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：接到报表后五天内。（2）发包人支付进度款的期限：发包人核实进度款三且。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：_小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方：厂13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：验收合格后五天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为一承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：：/13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车。关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：验收合格交付后2天内14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按合同通用条款的相关规定。竣工结算申请单应包括的内容：按合同通用条款的相关规定_。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同通用条款的相关规定_。发包人完成竣工付款的期限：按合同通用条款的相关规定。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同通用条款的相关规定。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式贰份承包人提交最终结算申请单的期限：按合同通用条款的相关规定。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期：按合同通用条款的相关规定。（2）发包人完成支付的期限：按合同通用条款的相关规定。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金（或保函）：（2）%的工程款；3）其他方式：提供金额为工程审核结算造价总价3%的质量保证金（或保函）15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第一种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：壹年15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责：.（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约任：/（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满15_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向本工程所属地的人民法院起诉。第四章安全施工合同建设单位（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：茂名市乾正建设有限公司（以下简称“乙方”）为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，甲乙双方特此签订如下安全施工合同。一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全建设的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管建设必需管安全”的原则进行安全建设管理，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。4．组织对乙方施工现场安全施工检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全建设的法律法规、有关安全建设的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管建设必须管安全”的原则，加强安全建设宣传教育，增强全员安全建设意识，建立健全各项安全建设的管理机械和安全建设管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全建设责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全建设管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全建设责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全建设的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违2024318法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，项目经理必须承担管理责任。6．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7.施工中必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的建设安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失责人员。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式贰份，合同双方各执一份，双方法定代表人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：大，地址：地址：电话：电话：签约日期：年月日签约地址：茂名市茂南区山阁镇黄藤小学第五章施工廉政合同建设单位（全称）：茂名市茂南区山阁镇黄小学（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：茂名市乾正建设有限公司（以下简称“乙方”根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方现就订立如下施工廉政合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑工程有关规定。（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。2024318第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建筑工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建筑工程建设市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为茂南区山阁镇黄小学学生宿舍楼工程_的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：签约日期：年月日：签约地点：茂名市茂南区山阁镇黄藤小学
投标 / 标书制作要点（原创）
本学生宿舍楼工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
