沙堤消防救援站施工现场道路改道采购合同公告（张家界市永定区消防救援大队2024）
一、合同编号： YDXF-GC-20240131
二、合同名称： 永定区消防救援大队沙堤消防救援站施工现场道路改道项目施工合同协议书
三、项目编号： YFZB2023-096
四、项目名称： 沙堤消防救援站施工现场道路改道项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 张家界市永定区消防救援大队
地 址： 张家界市永定区古庸路469号
联系方式：15874463849
供应商（乙方）：张家界润翔建材有限公司
地 址：张家界市永定区西溪坪办事处胡胡家河居委会锦乡苑9、10栋121室
联系方式：13307442771
六、合同主要信息
主要标的名称：详见合同
规格型号（或服务要求）：详见合同
主要标的数量：详见合同
主要标的单价：详见合同
合同金额： 17.800000万元
履约期限、地点等简要信息：详见附件
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2024-02-02
八、合同公告日期： 2024-03-21
九、其他补充事宜：
本合同对应的中标成交公告：
附件：
永定区消防救援大队沙堤消防救援站施工现场道路改道项目施工合同协议书.pdf
永定区消防救援大队沙堤消防救援站施工现场道路改道项目施工合同协议书.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
采购合同编号：YDXF-GC-20240131永定区消防救援大队沙堤消防救援站施工现场道路改道项目施工合同协议书发包人：张家界市永定区消防救援大队承包人：张家界润翔建材有限公司合同订立地点：湖南省张家界市永定区合同订立时间：2024年2月2日第一节采购合同协议书采购人（全称）：张家界市永定区消防救援大队（甲方）供应商（全称）：张家界润翔建材有限公司（乙方）为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。1.项目信息（1）采购项目名称：永定区消防救援大队沙堤消防救援站施工现场道路改道项目（2）采购计划编号：YFZB2023-096（3）项目内容：沙堤消防救援站施工现场道路改道所含内容：挖运土方、碾压夯实、沥清铺装等相关内容。（4）是否分包：否（5）项目负责人：庄建祥（6）联系电话：133074427712.合同金额（1）合同金额小写：￥178000.00元1大写：壹拾柒万捌仟元整（2）具体标的见附件（投标文件）。（3）合同定价方式：固定单价（4）付款方式：签订施工合同后10个工作日内支付合同价款30%的预付款，项目完成验收合格后付至合同价款的80%；经竣工结算后依据甲方审计结果付至工程价款的97%，余3%作为质量保证金，保质期满一年后无息退还。3.合同履行（1）起始日期：2024年2月2_日，完成日期：2024年3月4日。总日历天数：30天。（2）地点：张家界市永定区消防救援大队沙堤消防救援站（3）方式：（4）履约担保：本工程不作要求。（5）质量保证金：质保金（审计金额的3%）一年后若工程无质量问题再行支付。4.合同验收道路宽度、沥清路（1）验收主体：（2）验收方式：甲乙双方现场验收（3）验收标准：达到《工程施工质量验收规范》的合格5.组成合同的文件2本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议（2）本合同协议书（3）中标通知书（4）投标文件（5）政府采购合同专用条款（6）政府采购合同通用条款（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。（8）其他合同文件。6.合同生效本合同自双方签字并盖章之日起起生效。7.合同份数本合同一式肆份，采购人执贰份，供应商执贰份，均具有同等法律效力。合同订立时间：2024年2月2日合同订立地点：张家界市永定区消防救援大队3（公章）方（公章甲乙方：司家法定代表人法定代表人：委托代理人：委托代理人：座建祥电话：电话：13307442771传真：传真：开户银行：中国工商银行股份有限公张家界后溶街支行账号：1909100509100070444第二节采购合同通用条款“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。第三部分专用合同条款1．一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：本合同协议书及补充合同协议书、发包人和承包人之间澄清问题的来往文件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、施工设计图纸、工程量清单、组成合同的其它文件等1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称L资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：51.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：办公场地、机械设备停放场地、材料堆场、加工场、生活用地等。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：m发包人提供国外标准、规范的份数：/发包人提供国外标准、规范的名称：/1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：施工合同、补充协议、施工设计图纸、工程量清单、施工方案、签证资料1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后2个工作4份发包人向承包人提供图纸的数量：！发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括施工组织方案及技术措施；开工前7天承包人提供的文件的期限为：承包人提供的文件的数量为：2份承包人提供的文件的形式为：书面发包人审批承包人文件的期限由监理审批1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：里方提供图纸后，在10个工作日内组织图纸会审1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目部办公室发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：项目部办公室承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：项目部办公室监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决，费用按实际发生的签证计算，计入结算总价1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行71.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实际签证、结算。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：刘攀姓名：身份证号：43082219941030038职：务：联系电话：15874463849电子信箱：通信地址：永定区消防救援大队发包人对发包人代表的授权范围如下：负责签署技术文件、负责处理合同履行过程中的各种技术和经济问题、参与工程关键部位和重点部位的质量验收、督促监理人员行使职权，协调监理监管好工程质量和安全文明施工。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前必须完成三通一平，接通水、电源到现场附近，场内道路和围墙由承包方自行完成和维护，产生的费用签证并计入结算总价。提供基准点与2个以上坐标控制点，并进行现场交验。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前必须完成三通一平，接通水、电源到现场附近2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按合同通用条款执行发包人是否提供支付担保：按合同通用条款执行发包人提供支付担保的形式：按合同通用条款执行8身份证号：4308221994103003815874463849永定区消防救援大队3．承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图含电子文档承包人需要提交的竣工资料套数：二套书面竣工图，一份电子文档承包人提交的竣工资料的费用承担：由发包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：档案资料验收合格后28天内承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和相应的电子格式（10）承包人应履行的其他义务：通知义务、协力义务3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名庄建祥身份证号：******************建造师执业资格等级：建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：联系电话：13307442771电子信箱：/通信地址：沙堤街道郝坪社区承包人对项目经理的授权范围如下：_负责签署技术文件、负责履行合同内容、负责工程质量和现场安全管理、处理合同履行过程中与承包人有关的县体事宜关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于25天承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按合同通用条款执行项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按合同通用条款执行_。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：912.4工程进度款支付12.4.1付款周期签订施工合同后10个工作日内支付合同价款30%的预付款，项目完成验收合格后付至合同价款的80%；经竣工结算后依据甲方审计结果付至工程价款的97%，余3%作为质量保证金，保质期满一年后无息退还。12.4.2进度付款申请单的编制按照16.1.2第2款执行关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（2）发包人支付进度款的期限：承包人于每月25号向发包人报送当月已完成工程量，发包人须于7天内完成审批并签发进度款支付证书，并于下月5号之前完成支付发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照16.1.2第2款执行12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13．验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。1813.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：合同范围内施工内容全部完成、验收会已开、档案资料移交甲方后发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按合同通用条款执行13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按合同通用条款执行发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向发包人支付违约金，迟延违约金最多不超过迟延工程价款的3%13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按合同通用条款执行承担；（1）单机无负荷试车费用由（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按合同通用条款执行13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：预验收后一周退场14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格之日起30天内竣工结算申请单应包括的内容：按合同通用条款执行14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：19发包人完成竣工付款的期限：由双方认可的第三关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：方专业工程造价审计单位进行复核、评定14.4最终结清14.4.1最终结清申请单壹份承包人提交最终结清申请单的份数：30天内承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提供结清申请单5个工作日内完成审批（2）发包人完成支付的期限：按12.4.1付款周期的约定进行支付15．缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：竣工验收之后12个月15.3质量保证金在工关于是否扣留质量保证金的约定：程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：20关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按建设部2000年80号令执行15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时之内16．违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按合同通用条款执行16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按合同通用条款执行（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人须以迟延付款金额为基数，并按中国人民银行同期所发布的银行贷款基准利率的2.5倍承担违约金逾期支付超过7天的，乙方有权停工，停工所造成的损失由甲方承担（3）发包人违反第10.1款【变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按合同通用条款执行（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按合同通用条款执行（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按合同通用条款执行（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按合同通用条款执行（7）其他：按合同通用条款执行2116.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项【发包人违约的情形）约定暂停施工满15天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按合同通用条款执行16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按合同通用条款执行16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按合同通用条款执行_发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按实际发生的签证据实结算17．不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：如遇地震、冰霜、台风自然灾害等不可抗力因素，则工期顺延17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18．保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按合同通用条款执行18.3其他保险关于其他保险的约定：按合同通用条款执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按合同通用条款执行2218.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：（1）向张家界仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。23附件工程质量保修书发包人（全称）：张家界市永定区消防救援大队承包人（全称）：张家界润翔建材有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就张家界市永定消防救援大队沙堤消防站施工现场道路改道项目项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为1年;3．装修工程为1年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为_12_个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。24四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（公章）承包人：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理大！（签字）（签字）地址：地址：张家界市永定区西溪坪办事处胡胡家河居委会锦乡苑9、10栋121室邮政编码：427000邮政编码：427000法定代表人：法定代表人：汤敬苹委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：工电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国工商银行股份有限公司张家界后溶街支行账号：账号：190910050910007044425#idc error#
投标 / 标书制作要点（原创）
本沙堤消防救援站施工现场道路改道涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
