芒果优势特色产业集群果园提质增效采购合同公告（百色市田阳区果业发展中心2024）
一、合同编号：11N0079221982024401
二、合同名称：田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目(续建)B分标合同
三、项目编号：BSZC2024-C2-210003-GXYZ
四、项目名称：田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目(续建)
五、合同主体
采购人（甲方）：百色市田阳区果业发展中心
地 址：百色市田阳县田州镇解放东路7号电子商务公共服务中心6楼
联系方式：0776-3211188
供应商（乙方）：广西汉鼎工程建设有限公司
地 址：百色市右江区龙景西路9号聚宝苑B区B1.B2综合楼项目B2幢11层1102-1103号
联系方式：15078194405
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：B分标：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（弄坡村） 数量：1.00 单价（元）：678966.67 规格型号（或服务要求）：施工范围:2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（弄坡村），新建硬化路长1.300公里，建设内容包含路基、路面、会车道及涵洞、项目标志碑、警示桩等。具体以施工图纸及工程量清单为准。施工工期:60日历天项目经理:薛源执业证书信息:桂245151655668
2.合同金额（元）：678966.67
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年03月21日
八、合同公告日期：2024年03月21日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
Ｂ分标施工合同3.21－田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目(续建)B分标.pdf
田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目(续建)B分标施工合同项目招标编号：BSZC2024-C2-210003-GXYZ发包方：色市田阳区果业发展中心承包方：广西汉鼎工程建设有限公司日期：2024年3月21日第一部分合同协议书发包人（全称）：百色市田阳区果业发展中心承包人（全称）：广西汉鼎工程建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目(续建)B分标工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目(续建)B分标工程2.工程地点：百色市田阳区。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：财政性资金。5.工程内容：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（弄坡村），新建硬化路长1.300公里，建设内容包含路基、路面、会车道及涵洞、项目标志碑、警示桩等。具体以施工图纸及工程量清单为准。6.工程承包范围：2023年田阳区芒果园产业道路建设项目（弄坡村），新建硬化路长1.300公里，建设内容包含路基、路面、会车道及涵洞、项目标志碑、警示桩等。具体以施工图纸及工程量清单为准。二、合同工期计划开工日期：2024年3月21日。（具体以发包人书面通知为准）计划竣工日期：2024年5月19日。工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）陆拾柒万捌仟玖佰陆拾陆元陆角柒分（¥678966.67元）；2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：薛源。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（8）其他合同文件：竞争性谈判文件及附件（含所有补充通知）；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年3月21日签订。十、签订地点本合同在百色市田阳区果业发展中心签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：百色市田阳区果业发展中心（公章）承包人：广西汉鼎工程建设有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）统一社会信用代码：，统一社会信用代码：91450603348562303D地址：百色市田阳区田州镇解放中路7号6楼地址：百色市右江区龙景西路9号聚宝苑区B1.B2邮政编码：，综合楼项目B2幢11层1102-1103号法定代表人：，邮政编码：533000委托代理人：，法定代表人：电话：0776-3211188，委托代理人：传真：，电话：0776-2825608电子信箱：，传真：0776-2825608开户银行：，电子信箱：1352874519@qq.com账号：，开户银行：中国建设银行百色龙景支行账号：45050167611009866666第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第三部分专用合同条款（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：工程实施过程中签订的补充协议。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：，；资质类别和等级：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.2.5设计人：名称：广西翔鸿建设集团有限公司；资质类别和等级：公路工程设计丙级；联系电话：，；电子信箱：/，；通信地址：广西百色市右江区百城街道城东大道153号恒宁城市广场2#楼6层607-611号，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：执行本合同通用条款。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.3法律名称：；资质类别和等级：联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：广西翔鸿建设集团有限公司；资质类别和等级：公路工程设计丙级；联系电话：电子信箱：/适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范及行业标准、规范等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无，。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）成交通知书（3）投标文件及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸、工程量清单（8）招标文件（含所有补充通知和答疑）（9）工程造价成果文件1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起3个工作日内；发包人向承包人提供图纸的数量：1套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：施工范围全部内容。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：（1）总进度计划（2）施工组织设计；承包人提供的文件的期限为：图纸会审后15个有效工作日内提供；承包人提供的文件的数量为：贰份，；承包人提供的文件的形式为：提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；发包人审批承包人文件的期限：从收到之日起7个有效工作日内给予确认。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行本合同通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定地点；发包人指定的接收人为：本工程项目负责人。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部，；承包人指定的接收人为：承包人项目经理，。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；监理人指定的接收人为：总监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线为边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用发生后，另行约定。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人负责。1.13工程量清单错误的修正本合同采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围:除深化设计、设计变更、工程量清单缺项（或漏项）、政策性调整及工程暂定价以外的其他风险。风险范围以外合同价款调整方法：①因深化设计、设计变更、工程量清单缺项（或漏项）引起工程项目和工程量变化的，其增减部分的工程量经承、发包双方签证，并经监理工程师确认后，费用予以调整，并按以下办法计算费用：工程量清单中有相同细目的，按投标人相同细目的中标单价进行结算。工程量清单中有类似细目的，按投标人类似细目的中标单价进行结算。新增项目或工程量清单说明为暂定价的内容，结算综合单价按本招标文件10.2约定定额并乘以中标下浮系数（中标价/本工程招标控制价）进行计算。其中材料价格有信息价的按施工当期的信息价，无信息价或无定额可套的，由承、发包双方市场询价后报经监理工程师确认，最后由有资质的中介机构审定为准；②因国家和本自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行；③暂定价部分由发包人、承包人协商确定；④本工程最终结算价以资质的中介机构审定为准。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：黄彤彤，；身份证号：，；职务：，；联系电话：0776-3211188，；电子信箱：，；通信地址：百色市田阳区田州镇解放中路7号6楼。发包人对发包人代表的授权范围如下：，。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：以发包人下发进场通知7天内前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人配合承包人于开工7日前将水、电接至施工现场围墙内，费用由承包人解决。电讯线路的接通由承包人自费解决。水、电、通讯费用由承包人支付。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：，/，。发包人提供支付担保的形式：/，。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001要求提供。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过后28天内。承包人提交的竣工资料形式要求：文本及电子版。（10）承包人应履行的其他义务：另行协商。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：薛源，；身份证号：******************，；建造师执业资格等级：二级，；建造师注册证书号：桂245151655668；建造师执业印章号：，/，；安全生产考核合格证书号：桂交安B(23)G00632；联系电话：0776-2825608，；电子信箱：1352874519@qq.com，；发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。通信地址：百色市右江区龙景西路9号聚宝苑区B1.B2综合楼项目B2幢11层1102-1103号；承包人对项目经理的授权范围如下：（1）对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；（2）负责本工程的施工组织方案制定和施工组织设计；（3）负责本工程的劳动力组织和机械设备组织；（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人；（5）参与选择物资供应单位；（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（7）负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续，及时办理本工程相关索赔；（8）负责签收发包人、监理人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人公司公章后递交发包人；（9）代表承包人接受监理工程师或发包人现场代表发出的指示和指令；（10）负责办理本工程竣工结算。但未经承包人盖章同意不得以承包人和（或本工程项目部）名义向外融资、采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应在合同签订后7日内进场。且每月不少于20天保证在施工现场，否则，每少一天罚款壹万元，以此类推。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处1000元/人•次（人民币）。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：另行协商。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由发包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：7天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格28天内。竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款外，应提供审计部门出具的项目评审结论书。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工结算报告金额发包人审查时间1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天2500万元-2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天32000万元-5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。发包人完成竣工付款的期限：按付款方式的有关约定。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条（争议解决）约定处理。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式三份。承包人提交最终结算申请单的期限：28天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14天内。（2）发包人完成支付的期限：按付款方式的有关约定。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）3%的工程款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：，。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见附件《工程质量保修书》。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人可以提出索赔。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可以提出工期索赔。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人可以提出工期索赔。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人可以提出工期索赔。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：，。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同。(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：除材料、设备另行协商外，其它无偿使用。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：按通用条款，。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方因本合同所产生的争议应首先通过自行协商解决。不能协商解决的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：，。选定争议评审员的期限：，。争议评审小组成员的报酬承担方式：，。其他事项的约定：，。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：，。争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。附件附件1：工程质量保修书附件2：承包人主要施工管理人员表附件1：工程质量保修书发包人（全称）：百色市田阳区果业发展中心承包人（全称）：广西汉鼎工程建设有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目(续建)B分标（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括田阳区芒果优势特色产业集群果园提质增效项目(续建)B分标工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．桥梁工程为年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；2．道路工程为1年；3．排水（雨水）工程为年（建议道路工程中的排水工程为3年）；4．绿化工程为单位工程竣工验收合格后年；5.地下防水工程为年（建议为5年）；6．其他附属工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期满之日起14天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：百色市田阳区果业发展中心承包人(公章)：广西汉鼎工程建设有限公司地址：百色市田阳区田州镇解放中路7号地址：百色市右江区龙景西路9号聚宝苑区6楼，B1.B2综合楼项目B2幢11层1102-1103号法定代表人（签字）：，法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：，委托代理人（签字）：电话：0776-3211188，电话：0776-2825608传真：，传真：/开户银行：，开户银行：中国建设银行百色龙景支行账号：，账号：45050167611009866666邮政编码：，邮政编码：53000附件2：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员项目经理薛源项目经理工程师项目副经理造价管理叶年婷预算员工程师质量管理赵国祥质量员助理工程师材料管理高丽娟材料员工程师计划管理安全管理罗秀芬安全员助理工程师梁津华施工员助理工程师其他人员黄春柳技术负责人工程师
投标 / 标书制作要点（原创）
本芒果优势特色产业集群果园提质增效涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
