泸州市基础设施建设 污水管网改扩建工程采购合同公告（泸州市龙马潭区经济和信息化局2024）
一、合同编号：N5105042023000128-1
二、合同名称：龙马潭区食品饮料工业园基础设施建设项目-德龙桥片区“长特线”污水管网改扩建工程
三、项目编号：N5105042023000128
四、项目名称：龙马潭区食品饮料工业园基础设施建设项目-德龙桥片区“长特线”污水管网改扩建工程
五、合同主体
采购人(甲方)：泸州市龙马潭区经济和信息化局
地址：泸州市龙马潭区龙马大道3段77号
联系方式：3629519
供应商(乙方)：四川铭华建设工程有限公司
地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号4栋25楼2509号
联系方式：18227010687
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
龙马潭区食品饮料工业园基础设施建设项目-德龙桥片区“长特线”污水管网改扩建工程
1(项)
￥2,411,064.77
￥2,411,064.77
合格
合同金额： 2,411,064.77元，大写(人民币)：贰佰肆拾壹万壹仟零陆拾肆元柒角柒分
履约期限：2024年03月01日至2024年06月30日
履约地点：泸州市龙马潭区食品饮料工业园区
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年01月22日
八、合同公告日期
2024年03月22日
九、其他补充事宜
合同附件：
合同(1).pdf
泸州市龙马潭区经济和信息化局
2024年03月22日
龙马潭区食品饮料工业园基础设施建设项目-德龙桥片区“长特线”污水管网改扩建工程政府采购合同建设单位：泸州市龙马潭区经济和信息化局施工单位：四川铭华建设工程有限公司CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App政府采购合同（工程类）甲方：泸州市龙马潭区经济和信息化局（以下：统称甲方、采购方或发包方）乙方：四川铭华建设工程有限公司（以下：统称乙方、供应商或承包方）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及龙马潭区食品饮料工业园基础设施建设项目－德龙桥片区“长特线”污水管网改扩建工程（采购项目编号：N5105042023000128）的谈判文件、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。、工程概况二1.工程名称：龙马潭区食品饮料工业园基础设施建设项目-德龙桥片区“长特线”污水管网改扩建工程2.工程地点：泸州市龙马潭区食品饮料工业园区3.项目编号：N51050420230001284.工程内容、规模及承包范围主要工作内容包括：双高筋增强聚乙烯（HDPE)缠绕管污水管SNW8KN/m2DN400、双高筋增强聚乙烯（HDPE)缠绕管污水管SNW8KN/m2DN500、焊接钢管DN428X12、焊接钢管DN426X10、焊接钢管DN530X16钢筋混凝土污水检查井1000（含防坠网、模板及脚手架工程）、消能帽D400、支墩及开挖及恢复工程等施工图及工程量清单所示全部内容。5.合计金额人民币（大写）：贰佰肆拾壹万壹任零陆拾肆元柒角柒分（￥2411064.77）。二、合同工期计划开工日期：2024年3月1日计划竣工日期：2024年6月30日工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准和规范1.该工程质量符合标准：按照相关技术要求完成该工程设计施工图及工程量CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App清单所示全部工程项目内容及质量要求，施工质量必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。2.甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）贰佰肆拾壹万壹仟零陆拾肆元柒角柒分（小写金额：2411064.77元）；其中：（1）暂列金额：人民币（大写）：贰拾肆万陆仟叁佰贰拾元玖角叁分（￥246320.93元）2.合同定价方式：工程量清单固定综合单价合同3.付款进度安排及资金支付方式：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%。完成工程量80%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。完工验收并完成结算审计后，达到付款条件起30日内，支付至审定金额的97.00%。质保期满二年后，达到付款条件起，达到付款条件起30日内，支付审定金额的3.00%。五、项目经理姓名：梁跃东证书名称：二级建造师证书编号：川2512015201616430证书专业：市政公用工程安全生产考核合格证书号：川建安B（2017）3027136六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标（成交）通知书；（2）材料和工程设备暂估价金额（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）采购文件；（6）投标(响应）文件；CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（7）评审报告；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.里方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、验收、交付标准和方法1.本项目甲方或其委托的采购代理机构将按照合同约定，依据政府采购相关法律法规的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。2.交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。3.验收结果合格的，甲方应向乙方出具履约验收报告，乙方凭验收报告办理相关手续。4.（1）验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，乙方当对甲方的损失承担赔偿责任。（2）交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App验收不合格的，不得交付使用。（3）验收结果合格的，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续。（4）验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，乙方应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，乙方应当对采购人的损失承担赔偿责任。九、质量保修范围和保修期保修期：保修期为二年，保修期满（且完成了在保修期内维修维护工作或扣除应由乙方承担但乙方未支付的维修费用）。十、违约责任1.甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因乙方原因造成的，不予退还履约保证金外，并由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。2.若因乙方原因在合同规定期限内无法交付该工程，不予退还履约保证金，在延迟交付期内每天按合同总额3%的标准收取违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。延期超过15日的，甲方有权解除合同，并请示项目同级财政部门（采购股）取消其成交资格，不予退还履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额10%的违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。因不可抗拒力所导致的交付及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。3.乙方交付的工程质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的时间内交付合格的工程给甲方，否则，视作乙方不能按期交付而违约，按第十条第2款进行处理。4.乙方应严格遵守合同承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。验收交付后，若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App十一、解决争议的方法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列（二）种方式解决：（一）提交泸州市仲裁委员会仲裁。（二）依法向人民法院起诉。十二、签订日期本合同于年月日签订1年月日签订十三、签订地点本合同在泸州市龙马潭区经济和信息化局签订。十四、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十六、合同份数本合同一或份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包大执2付。乙方：四州铭华建设工程有限公司甲方：泸州市龙马潭区经济和信息化局（盖章）=（盖章）明乔法代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）：健统一社会信用代码：统一社会信用代码：75地址：地址：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真；传真：年月日签约日期：签约日期：2024年1月22日CSS扫描全能王3亿人都在用的扫描App通用合同条款通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App专用合同条款1一般约定1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起30天内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套完整的设计施工图，承包人需要增加图纸套数的，费用由承包人承担：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按施工要求，完成本工程需要的方案和经设计认可的深化施工图（如需审图含审查费）等承包人提供的文件的期限为：按施工要求，完成本工程需要的方案和经设计认可的深化施工图（如需审图含审查费）承包人提供的文件的数量为：一式六份承包人提供的文件的形式为：纸质版；监理人审批承包人文件的期限：收到资料之日起算，15天内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人自行考虑，相关费用由承包人承担。发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：L关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：L2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）规定承包人需要提交的竣工资料套数：一式四套承包人承包人提交的竣工资料的费用承担：竣工验收合格之日起30日内承包人提交的竣工资料移交时间：承包人提交的竣工资料形式要求：符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）规定（10）承包人应履行的其他义务：由发包人提供的材料和工程设备和由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除：除通用条款及上述条款内容外还应完成以下工作内容：在工程竣工验收后将竣工资料同移交清单一起移交建设单位和使用单位：竣工后保修期内的质量保修工作；为保证工程顺利实施，负责相关法规、规定的收集，执行和完成为迎接检查采取的一些措施：开工后三个工作日内，所有承诺的人员及设备必须到位，如无发包人同意管理人员不得擅自离岗、设备不得擅自撤离。负责施工场地及周边环境与生态的保护工作，在工程施工期间，承包人应保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将承包人的装备和材料储存并作妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要临时的工程。3.2项目经理3.2.1项目经理；关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于21天承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款1.0万元/CS扫描全能王3亿人都在用的扫描AppB、对变更价格减少的变更材料的消耗量，若承包人投标报价的单价分析表中的耗量小于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定耗量时，则按以2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量进行修正的材料耗量为准：若承包人投标报价的单价分析表中的材料大于或等于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定耗量时，按承包人投标报价的单价分析表中的耗量为准。(2）只变更组成已标价工程量清单项目单价中包含的部分组价子目的，而组成已标价工程量清单单价中的其他组价子目未变更的.发包人将按本合同条款的约定对其中变更部分子目进行组价调整，对综合单价中包含但未变更的其他计价子目，按承包人的投标报价不作调整。（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目变更项目的单价计价原则：由承包人按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套计价文件进行综合单价计价送监理人、发包人对材料进行核价后重新组价，以（控制价的综合单价）x（原中标下浮比例）为此项目的结算综合单价或以根据核定的材料价重新组价的综合单价x（原中标下浮比例)为此项目的结算综合单价。【原中标下浮比例计算公式=1-（原中标人的评标价-原招标控制价的评标价），其中评标价=算术修正后的投标总价或招标控制价—安全文明施工费一规费一暂列金】。备注：以上综合单价中的主要材料价格按承包人投标文件中已有材料的单价执行，并按本合同进行调整：承包人投标文件中没有的材料价格，按照《泸州工程造价信息》施工当期同类、同质材料的价格确定相应的材料价格，若《泸州工程造价信息》中也没有的，按“发包人业主单位）、监理人经询价后共同核定市场价格”的原则进行计算组价，核定的材料价格不下浮。（4）对已标价工程量清单缺项，按本专用合同第（3）项约定组价计算。（5）因变更引起价格调整的其他处理方式：无10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：发包人审批承包人合理化建议的期限：承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：由监理人报发包人批准后指令使用，余额归发包人所有11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：风险费用的计算方法：T风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套计算规范或其适用的修订版，除工程量清单有特别说明的，按工程量清单特别说明的计量办法计量外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定；本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App12.33单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：_合同签订后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%；完成工程量80%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%；完工并验收并完成结算审计后，达到付款条件起30日内，支付至审定金额的97%。质保期满二年后，达到付款条件起，达到付款条件起30日内，无息退还保修金。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：本合同执行通用合同条款本项约定的单价子目计量12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应按照发包人要求的格式提交有关支付申请文件、发票和报表，并根据发包人的要求提交相应的电子数据。承包人的所有支付申请都须递交给发包人，所有与该月内完成的工程相关的资料和由发包人发出的与费用支付有关的文件应在次月7日前提交，未能按时提交的应在下一次的支付申请中一并提交。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前12_小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收13.2.2凌工验收程序关于竣工验收程序的约定：施工单位提交工程竣工报告：建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位制定验收方案：各单位审阅工程档案资料，实地查验工程质量，作出验收意见：工程竣工验收合格建设单位提出工程工验收报告。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：承担；（1）单机无负荷试车费用由承担。（2）无负荷联动试车费用由13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1凌工退场承包人完成竣工退场的期限；工验收之日起30日内一14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程接收证书颁发后14天内提交6份竣工付款申请单CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App竣工结算申请单应包括的内容：峻工结算报告及相应的竣工结算资料、已支付的工程价款、发包人按相应的财政资金使用规定完善核实的竣工结算审核报告、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：60日发包人完成凌工付款的期限：30日关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：保修期为二年，保修期满15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：合同金额的3%在工程项目凌工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定；15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：二年15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App48小时内质量保修书是工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。16.违约16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）承包人违反通用条款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人：（2）承包人违反通用条款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；（3）承包人违反通用条款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同：7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人发生第16.2.1条约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。（2）承包人发生除第16.2.1条约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。(3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工16.2.3因承包人违约解除合同CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，但能予投保的自然力风险除外。以上自然力标准的认定均以当地地震，气象部门的记录资料为准。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：满足建筑行政主管部门要求的一切险种，并符合以下约定：（1）投保人：承包人：（2）投保内容：民工工资保证金、工伤保险、安全责任险等：（3）第三者责任险的保险费率：由承包人负责：第三者责任险的保险金额：由承包人负责。20.6对各项保险的一般要求20.6.4保险金不足的补偿：保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由承包人负责18.3其他保险关于其他保险的约定：保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊由承包人负责。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备、CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App进场材料和工程设备等办理的保险：由承包人按照相关规定办理，并承担相应的费用19.其他条款19.1本工程风险范围、内容及风险费用：承包人应充分预计以下（不限于）因素可能导致的施工费用增加的风险：（1）承包人应对工地及周围环境进行自行踏勘，充分了解工地的地理环境、水文、气象条件交通条件、风俗习惯、储存空间、装卸条件及其他足以影响承包价的情况，除因地勘局限未探测到的地质特殊情况和不可预见的情况外，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。(2)施工各项承包工作可能的技术调整涉及的费用和风险。如：对不良施工条件进行鉴定和提出质量、安全保证措施需聘请专家的费用。（3）发包人交付的建设施工用地范围内的地面附着物的拆除、恢复以及垃圾外运所需费用（不含杆、管线搬迁费用）；清除场地上附着树木、杂草以及拆除建渣外运所需费用；本工程产生的垃圾外运所需的一切费用；因本工程建设影响周边居民进、出行便道的修建及维护所产生的一切费用。(4)因非承包人责任的干扰致使工程局部不能持续的，如：施工过程中由于周边关系出现阻工(如周边居民等）等特殊情况，由承包人自行通过优化施工组织合理调整所影响的工期延长及费用；如接到监理工程师的书面停工通知书，若停工工作面处于经招标人批准的施工组织设计中关键线路上，且连续、全面停工15天以内涉及的所有费用，建设单位只顺延工期，不支付由此产生的其它费用（如：资金利息、闲置机械费管理人员工资、窝工费、造成施工单位人员以及施工机械多次进出场产生的费用等）；如接到监理工程师的书面停工通知书，若停工工作面处于经发包人批准的施工组织设计中关键线路上，且连续、全面停工15天以上30天以内，发包人只批准工期顺延及机械闲置费和施工机械进出场费，以外的所有风险费用均由承包人承担（如：资金利息、管理人员工资、窝工费、造成施工单位人员的费用等）；如接到监理工程师的书面停工通知书，若停工工作面处于经发包人批准的施工组织设计中关键线路上，且连续全面停工30天以上时，双方另行协商。（5）本工程施工所需降排水、非合同专用条款约定的不利物质条件下的排险、CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App冬（雨）季施夜问施工以及材料二次搬运、建筑垃圾收集清理外运可能发生的一切费用由承包人承担。(6)满足合同工期要求的的赶工及措施费用，满足质量、安全管理的相关费用。（7）合同约定外的施工期人工、机械、材料价格上涨以及其他外部市场环境的变化的风险费用。（8）符合城乡环境综合治理的相关规定要求(如防尘降噪）等所发生的一切费用和泸州市管理规定的周边道路环境的清洁费，建渣堆放场及建渣弃置费用等：按项目建设地相关管理部门对道路交通安全通行要求的规定，保证本工程建设期间的周边道路安全通行的费用，以及行车、行人干扰费等均视为已包含在报价中：建渣弃置场地均由施工单位自行寻找（建渣弃置场地必须符合相关规定）并承担华建相关费用。（9)所有回填料必须经发包人及监理单位同意后才能作为回填料，堆积土方和开挖土方不能作为回填料，需用合格回填料替代，由此造成土石方挖运（土）或取土（借土）回填所需的一切费用由承包人承担。按合间约定必须进行的工艺试验、完成本合同工程需要发生的全部试验、检验、检测验收、桩基现场检测、沉降观测、基坑监测等工作的所有费用，费用均为承包人的风险包干范围(10)本工程的招标工程量清单项目特征中列举了类似品牌或设计施工图明确有技术参数、材质标准所有材料、设备，施工中承包人必须按等于或优于该部分品牌的技术参数、材质标准要求进行施工，若发包人发现承包人实际使用的该部分材料、设备的品牌或技术参数、材质标准达不到招标工程量清单或设计施工图中明确的技术参数、材质标准的,发包人将按不利于承包人的原则办理，即：承包人必须无条件按发包人要求进行更换品牌或材质标准（最低标准为：按工程量清单中列举的类似品牌,同时达到设计施工图要求的技术标准和参数），且发包人对该部分材料、设备的标准控制要求的更换不补价差，由此造成的返工、更换和工期延误责任及相关费用均由承包人承担。（11）本工程的施工承包人应充分考虑采取保证工地现场、周边人身财产安全的相应措施，涉及增加措施的费用由承包人承担，如发生财产、人身安全事故由承包人负责。CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App(12)施工图上提供的原始地面高程不一定完全准确，承包人在施工前可以测量，如果发现与施工图不符，可以提出依据并附相关的测量成果，发包人核实后可以调整：承包人在施工前未提出异议，施工过程中施工单位不得以任何理由对招标范围内的土石方量提出异议。（13)本工程周边已建有部分建筑物、附着物，本项目的土石方工程施工应采取保证周边安全相应的措施，不得影响周边安全，涉及增加措施的费用由承包人承担，如发生财产、人身安全事故由承包人负责。(14)承包人施工时应对已完工工程成品进行保护，若有损坏，由承包人负责修复或者赔偿，并承担费用。承包人施工时应对已完工工程成品（包括发包人另行发包的其他专业工程的成品）进行保护，若有损坏，由承包人负责修复或者赔偿，并承担费用。(15)建设施工场地涉及的二次青苗补偿费，由施工单位负责补偿.(16)因雨季导致施工场地积水、沿线挖方段因边坡填塌需进行及时处理、排险、修复等产生的费用均视为已包含在投标报价中。19.2凌工结算审核凌工结算审核时，审减率超过10%以上或审增的审核费用由结算编制方承担，结算编制方将该部分审核费用支付给审核单位后，施工单位方可申请拨付结算尾款。CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施建设 污水管网改扩建工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。泸州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
