维修改造采购合同公告（贵定县教育局2024）
贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目 合同公告
一、合同编号：2024-
二、合同名称：建设工程施工合同（贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目）
三、项目编号：ZMJ【黔】ZB2023190号
四、项目名称：贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目
五、合同主体
采购人（甲方）：贵定县教育局
地 址：贵州省贵定县城关镇园丁路36号
联系方式：0854-5227788
供应商（乙方）：贵州华辰建设有限公司
地 址： 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井贵定县恒伟玻璃制品有限公司（办公楼及宿舍）
联系方式：18085403401
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目 数量：1.00 单价（元）：833,826.31 服务要求：详见合同文件
2.合同金额（元）：833,826.31
3.履约期限、地点等简要信息：180天；采购人指定地点。
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年01月25日
八、合同公告日期：2024年03月25日
九、其他补充事宜：/
文件预览：
贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目—建设工程施工合同.pdf
（GF-2024-合同编号：2024-建设工程施工合同_贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一节合同协议书发包人（全称）：贵定县教育局承包人（全称）：贵州华辰建设有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议一、工程概况1.工程名称：贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目。2.工程地点：贵定县德新镇第二幼儿园内。3.工程立项批准文号：4.资金来源：中央资金5.工程内容：贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目，土建项目，详见招标文件及工程量清单。6.工程承包范围：贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目招标文件、工程量清单、所含内容及合同约定的工程内容。二、合同工期计划开工日期：2024年1月25日。计划竣工日期：2024年7月25日。工期总日历天数180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合：国家施工验收规范标准。四、合同价格形式：本合同采用清单式单价合同形式（以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认）五、签约合同价为中标价：人民币（大写）：捌拾叁万叁仟捌佰贰拾陆元叁角壹分（￥：833826.31元）；（双方以实际工程量为依据最终审计结算）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）：（￥：0.00元）；（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）：（￥：0..00元）；（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）：（￥：0.00元）；（4）暂列金额：人民币（大写）：（￥：0.00元）；六、项目经理项目经理姓名：高翔职称：身份证号：522723198705220218建造师注册证号：黔2541920012085技术负责人姓名：施玉林职称：工程师身份证号：******************施工员姓名：刘磊职称：身份证号：******************杨健职称：身份证号：******************质量员姓名：职称：身份证号：******************安全员姓名：唐小林职称：身份证号：******************材料员姓名：冷超职称：身份证号：******************资料员姓名：刘懿贤职称：1、身份证号：5522723198410190218七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1、中标通知书（如有）；2、投标函及投标函附录；3、专用合同条款；4、通用合同条款；5、技术标准和要求；6、图纸；7、已标价工程量清单；8、其他合同文件。在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。八、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。九、词语含义本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。十、签订时间本合同于22024年1月255日签订。十一、签订地点本合同在贵定县教育局办公室签订。十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十三、合同生效本合同自发包人与承包人双方法定代表人或书面授权委托代表签字且加盖公章之日起生效。十四、合同份数本合同在一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。发包人：（公章）承包人！（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：(签字)（签字)组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：经甲、乙双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：中新创达咨询有限公司资质类别和等级：E141004766联系电话：15180788805电子信箱：通信地址：项目总监理工程师：杭东升资质类别和等级：410071441.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：项目负责人：资质类别和等级：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时生产和临时生活设施。1.1.3.9永久占地包括：实施工程需永久占用的土地1.1.3.10临时占地包括：工程实施所需临时用地1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《合同法》、《民法典》、省、州建筑市场管理规定及建设行政主管部门发布的有关规定、标准、文件等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家颁发的现行《建筑工程施工规范》及《建筑工程施工质量验收统一标准》。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：参照“通用条款”第1.4.2条执行；发包人提供国外标准、规范的份数：根据施工实际情况，双方协商；发包人提供国外标准、规范的名称：根据施工实际情况，双方协商471.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序条执行。合同文件组成及优先顺序为：参照“通用条款”第1.551.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天内；发包人向承包人提供图纸的数量：完整施工图肆套；发包人向承包人提供图纸的内容：结施、建施、水施、电施。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人编制的与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：接到需要通知后七日内；承包人提供的文件的数量为：根据实际需要，双方协商；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：文件递交之日起2个工作日内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由承包人自行负责。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在叁天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场驻工地代表办公室；发包人指定的接收人为：施工现场驻工地代表。承包人接收文件的地点：施工现场项目负责人办公室；承包人指定的接收人为：施工现场项目负责人监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；监理人指定的接收人为：施工现场监理工程师或监理员1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：双方协商1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程道路红线以外关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：参照“通用条款”第1.10.2条、第1.10.3条执行。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由参照“通用条款”第1.10.4条执行承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制48的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：参照“通用条款”第1.11.1条。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程的施工与工程备案。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：参照“通用条款”第1.11.2条执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于施工、备案手续完成前_。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：参照“通用条款”第1.11.4条执行。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：参照“通用条款”第1.13条执行允许调整合同价格的工程量偏差范围：超出发包人提供的工程量清单时，按经监理人与发包人和承包人签证或确认实际完成的工程量计价。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：莫贵元身份证号：职务：副局长联系电话：15285368891电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全权处理施工现场的事物、工程量签证、对工程质量、进度计划施工安全进行监督，对工程价款（进度款）的支付进行监督拨付，协调各方面工作联系。参照“通用条款”第2.2条执行。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：参照“通用条件”第2.4.2条执行。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无发包人是否提供支付担保：无发包人提供支付担保的形式：无493．承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的凌工资料的内容：参照“通用条款”第3.1（9）条执行承包人需要提交的竣工资料套数：肆套承包人提交的凌工资料的费用承担：肆套内由承包人承担，超出肆套由发包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后30日内承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式（10）承包人应履行的其他义务：无3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：高翔身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级建造师注册证书号：黔2541920012085联系电话：18985084516电子信箱：通信地址：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井贵定县恒伟玻璃制品有限公司（办公楼及宿舍）；承包人对项目经理的授权范围如下：协调施工现场各方面关系，对工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理及工程文件的批复签字等关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于20个工作日。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：无。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：3.5分包50承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：无主体结构、关键性工作的范围：无3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无其他关于分包的约定：无3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：无3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：参照“通用条款”第3.6条执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：无承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：建筑工程施工图所含的全部内容。关于监理人的监理权限：行使技术指导、负责工程质量，实施各分项工程分步验检、审核工程进度、现场取样、材料质量认定、监理报告、实施安全措施控制。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：现场的办公场所、生活场所由承包人提供，费用由监理人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：杭东升职务：总监理工程师监理工程师执业资格证书号：41007144联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；51（2）主持或参与工程质量事故的调查；（3）发包人与监理人签订的监理合同中授权事项5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无关于工程奖项的约定：无5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前2日内。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工达标6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1.4关于治安保卫的特别约定：参照“通用条款”第6.1.4条执行关于编制施工场地治安管理计划的约定：双方协商决定6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达标6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照“通用条款”第6.1.6条执行7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14日内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7日内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14日内关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后25日内52承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知后48小时内16．违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：参照“通用条款”第16.1.1条执行16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：参照“通用条件”执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担由此引起的经济和法律责任。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担由此引起的经济和法律责任。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担由此引起的经济和法律责任。（7）其他：双方协商解决。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：参照“通用条款”第16.2.1条执行16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担给发包人造成的一切损失16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：参照“通用条款”第16.2.1条执行发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物坠落造成、其它非人员责任造成的爆炸、灾害、以及风雪地震等自然灾害。5917.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：参照“通用条款”第18.1执行18.3其他保险关于其他保险的约定：双方协商承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：双方协商18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：参照“通用条款”执行20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁（2）向项目所在地人民法院起诉。21.补充条款：1.按照按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部计价定额执行，材料价格按照当地市场价和当期工程造价信息进行调整（材料价格参照施工当期黔南州造价信息进行调整，黔南州地区缺项时可参照贵阳市造价信息进行调整，贵阳市地区信息价格同样缺项的，由发、承包、监理三方按市场价格共同确认。钢筋价格参照我的钢材网（西南地区）每月采购当日的钢材工程网价计价。运杂费、泵送费按实际发生计算）2.工程项目超过工程量清单已标明工程量时，以实际完成工程量，建设单位、监理单位现场签证为准，据实结算。603.材料价格涨幅超过已标价工程量清单中载明的材料单价作为基准价，涨幅超过±5%时，其超出部分按照施工期间项目所在地市场价据实进行调整。22、相关资料送达地址的约定：甲乙双方一致确认以下送达地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收各类相关文件和法律文书送达时的送达地址和联系方式，并承诺该送达地址和联系方式真实有效。甲方送达地址：贵定县园丁路教育局四楼办公室甲方联系方式：莫贵元18908542139乙方送达地址：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井贵定县恒伟玻璃制品有限公司（办公楼及宿舍）乙方联系方式：李光英61附件协议书附件：附件1：工程质量保修书附件2：廉政责任书附件3：工程质量安全责任制承诺书62附件1:工程质量保修书发包人（全称）：贵定县教育局承包人（全称）：贵州华辰建设有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的工程内容为承包人保修范围。如发生因承包人施工的质量事故造成的维（保）修，由承包人负责维修，并承担维修费用。如由发包人因素及不可抗力造成的损坏或因埋设任何建设线路、市政建设使承包人施工的工程内容损坏，不在承包人保修范围内，由发包人自行负责。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；伍年；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为3．装修工程为贰年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；5.供热与供冷系统为一个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为一年；7.其他项目保修期限约定如下：承包人施工的工程内容承包人保修壹年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为_12_个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。63四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：在保修期如发生承包人质量因素造成保修事故，发包人书面通知承包人，承包人立即进行保修，并承担所发生的保修费用。不属承包人保修的工程项目及发包人和不可抗力的损坏承包人不负任何责任及费用。工程质量保修书由发包人、承包人在工程凌工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：罗庆江法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：64附件2:廉政责任书发包人（全称）：贵定县教育局承包人（全称）：贵州华辰建设有限公司为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，经协商一致就贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目（工程全称）签订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任65应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：66发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：66邮政编码：附件3:工程质量安全责任制承诺书发包人（全称）：贵定县教育局承包人（全称）：贵州华辰建设有限公司为严格项目工程的安全、质量、进度的管理，对施工过程进行全过程监督，严把工程质量关和安全生产关，保证建设单位和施工单位双方的权利和义务，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就贵定县德新镇第二幼儿园维修改造项目（工程全称）签订工程质量安全责任制承诺书。一、发包人责任1.1工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则，向承包人提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。1.2不将建设工程违法发包、肢解发包、对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标，不迫使承包方以低于成本价竞标，不任意压缩合理工期。1.3发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。发包人有权检查督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书责令停工整顿。1.4不得以任何理由明示或暗示施工单位违反法律法规和工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。严格按通过审核后的设计要求设计标准施工。二、承包人责任2.1承包人应严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。2.2对工程项目施工质量负全责，负责建立质量管理体系，按要求配备施工现场管理人员，负责落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程。2.3负责组织编制施工组织设计，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案，负责组织质量技术交底。2.4负责施工现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不全格的不投入使用；对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样检测，保证送检试样的真实性和代表性，不算改或伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。2.5严格按照审查通过的施工图设计文件和技术标准组织施工，负责组织做好隐67蔽工程的验收工作，参加地基基地、主体结构等分部工程的奥收，参加单位工程和工程竣工验收；在验收文件上签字，不签署虚假文件。2.6不偷工减料，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量的工艺、设备、材料。2.7定期组织质量隐患排查，及时消除质量隐患；落实住房城乡建设主管部部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求。2.8工程开工前必须办理开工报告，完成工程施工安全技术措施，经监理部门批准后方可开工。2.9发包人现场负责人对施工过程中存在的安全质量问题，及时要求承包人限期整改，否则有权停止施工作业，造成的一切后果由承包人自己承担。三、违约责任3.1发包人工作人员有违反本承诺书行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。3.2承包人工作人员有违反本承诺书行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。3.3本承诺书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。四、承诺书份数本承诺书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字):委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：68地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字):委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：68邮政编码：
投标 / 标书制作要点（原创）
本维修改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
