增发国债高标准农田建设采购合同公告（马关县农业农村和科学技术局(马关县畜牧兽医局)2024）
云南省文山州马关县 2023 年增发国债高标准农田建设项目合同公示
合同公示信息
招标项目编号：
GC532600202400042001
招标项目名称：
云南省文山州马关县 2023 年增发国债高标准农田建设项目
标段编号：
GC532600202400042001006
标段名称：
云南省文山州马关县 2023 年增发国债高标准农田建设项目（六标段）
招标人：
马关县农业农村和科学技术局
招标方式：
公开招标
评标方式：
远程异地评标
中标人：
云南伟华建筑工程集团有限公司
中标价(万元)：
2396.714865
中标工期：
210日历天
项目经理/总监：
韩宇
合同公示日期：
2024-03-26
合同公示内容：
附件信息
合同附件：
序号
文件名
创建时间
1
马关县2023年增发国债高标准农田建设项目施工合同6标段.pdf
2024-03-25 15:49:37
（GF—2017—0201）建设工程施工合同云南省文山州马关县2023年增发国债高标准农田建设项目（六标段）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局目录第一部分合同协议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、项目经理六、合同文件构成七、承诺八、词语含义九、签订时间十、签订地点十一、补充协议十二、合同生效十三、合同份数第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.2语言文字1.3法律1.4标准和规范1.5合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络1.8严禁贿赂1.9化石、文物1.10交通运输1.11知识产权1.12保密—1—1.13工程量清单错误的修正2.发包人2.1许可或批准2.2发包人代表2.3发包人人员2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5资金来源证明及支付担保2.6支付合同价款2.7组织竣工验收2.8现场统一管理协议3.承包人3.1承包人的一般义务3.2项目经理3.3承包人人员3.4承包人现场查勘3.5分包3.6工程照管与成品、半成品保护3.7履约担保3.8联合体4.监理人4.1监理人的一般规定4.2监理人员4.3监理人的指示4.4商定或确定5.工程质量5.1质量要求5.2质量保证措施5.3隐蔽工程检查5.4不合格工程的处理5.5质量争议检测—2—6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.2职业健康6.3环境保护7.工期和进度7.1施工组织设计7.2施工进度计划7.3开工7.4测量放线7.5工期延误7.6不利物质条件7.7异常恶劣的气候条件7.8暂停施工7.9提前竣工8.材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备8.2承包人采购材料与工程设备8.3材料与工程设备的接收与拒收8.4材料与工程设备的保管与使用8.5禁止使用不合格的材料和工程设备8.6样品8.7材料与工程设备的替代8.8施工设备和临时设施8.9材料与设备专用要求9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.2取样9.3材料、工程设备和工程的试验和检验9.4现场工艺试验10.变更—3—10.1变更的范围10.2变更权10.3变更程序10.4变更估价10.5承包人的合理化建议10.6变更引起的工期调整10.7暂估价10.8暂列金额10.9计日工11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整11.2法律变化引起的调整12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.2预付款12.3计量12.4工程进度款支付12.5支付账户13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.2竣工验收13.3工程试车13.4提前交付单位工程的验收13.5施工期运行13.6竣工退场14.竣工结算14.1竣工结算申请14.2竣工结算审核14.3甩项竣工协议14.4最终结清—4—15.缺陷责任与保修15.1工程保修的原则15.2缺陷责任期15.3质量保证金15.4保修16.违约16.1发包人违约16.2承包人违约16.3第三人造成的违约17.不可抗力17.1不可抗力的确认17.2不可抗力的通知17.3不可抗力后果的承担17.4因不可抗力解除合同18.保险18.1工程保险18.2工伤保险18.3其他保险18.4持续保险18.5保险凭证18.6未按约定投保的补救18.7通知义务19.索赔19.1承包人的索赔19.2对承包人索赔的处理19.3发包人的索赔19.4对发包人索赔的处理19.5提出索赔的期限20.争议解决20.1和解—5—20.2调解20.3争议评审20.4仲裁或诉讼20.5争议解决条款效力第三部分专用合同条款1.一般约定2.发包人3.承包人4.监理人5.工程质量6.安全文明施工与环境保护7.工期和进度8.材料与设备9.试验与检验10.变更11.价格调整12.合同价格、计量与支付13.验收和工程试车14.竣工结算15.缺陷责任期与保修16.违约17.不可抗力18.保险19.争议解决附件—6—第一部分合同协议书发包人（全称）：马关县农业农村和科学技术局承包人（全称）：云南伟华建筑工程集团有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省文山州马关县2023年增发国债高标准农田建设项目（六标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：云南省文山州马关县2023年增发国债高标准农田建设项目（六标段）。2.工程地点：夹寒箐镇新堡寨村、光坎村、么龙村、牛马榔村。3.工程立项批准文号：文农建[2024]1号。4.资金来源：申请增发国债资金和省级配套资金。5.工程内容：灌溉和排水工程、田间道路工程、其他工程。具体工程量详见工程量清单6.工程承包范围：本项目工程量清单、初步设计图纸所示内容。二、合同工期计划开工日期：2024年3月8日。计划竣工日期：2024年10月3日。工期总日历天数：210日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。—1—三、质量标准工程质量符合工程施工质量符合设计要求，达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰仟叁佰玖拾陆万柒仟壹佰肆拾捌元陆角伍分（¥23967148.65元）；2.本签约合同价包含履行合同所产生的一切税费。该项目能用当地群众的尽量使用当地群众参与务工，发放劳务报酬比例不低于该项目中央资金的10%。五、项目经理承包人项目经理：韩宇。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其—2—14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：财政部门通知可以清算支付的时间后14天内。（2）发包人完成支付的期限：财政部门通知可以清算支付的时间。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起12个月。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：承包人按工程竣工结算总价的3%交纳。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程结算款；（3）其他方式:/。15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:承包人交纳工程结算总价3%。关于质量保证金的补充约定：财政部门通知可以清算支付的时间后承包人交纳工程结算总价的3%作为质量保证金，发包人全额支付工程结算总价款，质量保证金待保修期结束后14天内返还。—102—15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：工程通过竣工验收之日起12个月。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：7天内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3）发包人违反约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；_（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的，工程调整变更除外。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：由发包人承担。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。—103—（3）发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：如发包人未经承包人书面同意擅自将本项目工程交给第三方施工,则承包人有权要求发包人支付承包人所完成的工程价款，并承担相应损失。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由发包人承担并承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人承担并承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发包人承担并承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）在本合同工程完工前，不能履行或不再履行合同；（2）无正当理由而未能按工程开工时间开工；（3）按材料不合格管理规定发出指示的3天内未能采取行动；（4）工程质量验收达不到合同约定的质量目标；（5）承包人如不认真履行合同，无故拖延工期，忽视工程质量，不守信誉，发包人有权责令停工直至终止合同，造成经济损失由承包人承担。—104—（6）承包人在施工过程中，若作业人员违反下列规定则处罚200元/次:①未戴安全帽上班;②穿着拖鞋上班:③酒后上班;④特种作业人员未持证上岗。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：应承担合同总造价5%的违约金，如造成发包人经济损失和工期延误的，承包人应承担全部损害的赔偿责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、飓风、政府征用。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：由承包人自行决定。18.2其他保险关于其他保险的约定：承包人必须在工程开工前办理完工伤保险和人身意外伤害保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有人员，包括参加工程建设的管理人员、施工人员（含民工）办理工伤保险和人身意外伤害—105—保险，保险费用由承包人承担。承包人向发包人提交两份保单进行备案。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。附件:附件1：工程质量保修书附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表附件3：承包人主要施工管理人员表附件4：履约担保格式—106—附件1：工程质量保修书发包人（全称）：马关县农业农村和科学技术局承包人（全称）：云南伟华建筑工程集团有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就云南省文山州马关县2023年增发国债高标准农田建设项目（六标段）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括双方合同约定所实施的项目。具体保修的内容，双方约定如下：质量管理执行国务院第279号令，保修办法执行建设部第80令。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为/个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到—107—达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：o工程质量保修书由发包人、承包人同施工合同一并签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。衣利L发包人手承包人：（公章）法定代表或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：11532625015219929Q组织机构代码：9153262579288419X7地址：马关县马白镇兴隆路25号地址：马关县骏城路186号邮政编码：663700邮政编码：663700法定代表人：李引刚法定代表人：胡宇华委托代理人：马兵廷委托代理人：韩宇电话：0876-3066586电话：0876-7134899传真：0876-3066586传真：0876-7124899电子信箱：mgnyjmsg@163.com电子信箱：开户银行：农行马关县支行营业室开户银行：农行马关县支行营业账号：24079501040008263账号：24079501040006945一108附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注1挖掘机R22512国产2020350满足要求土方施工2装载机2L50EX6国产2020400满足要求土方施工3砂浆搅拌机JDY3503国产2021/满足要求砂浆搅拌4钢筋切断机QT401-12国产202016满足要求钢筋工程5钢筋弯曲机JWJ402国产202016满足要求钢筋工程6钢筋对焊机UN1-252国产202045满足要求钢筋工程7交流电焊机BX-3008国产202118满足要求钢筋工程8打夯机HW60-405国产202015满足要求地坪施工9货车小解放3国产2020/满足要求材料运输—109—附件3：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管技术员资料员其他人员施工员其他人员二、现场人员项目经理韩宇项目经理技术员项目副经理技术负责人雷晓俊技术负责人高级工程师造价管理质量管理邓国剑质量员工程师材料管理周丽芬材料员技术员计划管理王俊标准员高级工程师安全管理王一磊安全员助理工程师其他人员—110—附件4：履约担保马关县农业农村和科学技术局：鉴于马关县农业农村和科学技术局（以下简称“发包人”）与云南伟华建筑工程集团有限公司（以下称“承包人”）于2024年3月6日就云南省文山州马关县2023年增发国债高标准农田建设项目（六标段)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：，邮政编码：，电话：，传真：，年月日—111—
投标 / 标书制作要点（原创）
本增发国债高标准农田建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
