房屋建筑工程 道路改造工程采购合同公告（精河县大河沿子镇人民政府2024）
一、采购人名称：精河县大河沿子镇人民政府
二、供应商名称：博尔塔拉蒙古自治州瑞泰建筑工程有限公司
三、采购项目名称：精河县大河沿子镇人民政府服务市场项目
四、采购项目编号：2991101000010666203
五、合同编号：11N0102893382024201
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
房屋建筑工程
详见附件
项
1.0
1444301.35
1444301.35
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：精河县大河沿子镇人民政府
联系人：王振方
联系电话：18099796196
传真：/
地址：精河县大河沿子镇迎宾南路8号
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
2024大河沿子镇呼和哈夏村道路改造项目合同doc.pdf
关于精河县大河沿子镇呼和哈夏北村村内道路改造工程合同(11N0102893382024201).pdf
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。目录第一部分合同协议书…………………………......................…...1一、工程概况.........................................................................….1二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、项目经理六、合同文件构成七、承诺八、词语含义九、签订时间十、签订地点十一、补充协议十二、合同生效十三、合同份数第二部分通用合同条款……………………......…...............…1.一般约定.......................................................错误！未定义书签。1.1词语定义与解释......................................错误！未定义书签。1.2语言文字..................................................错误！未定义书签。1.3法律..........................................................错误！未定义书签。1.4标准和规范.............................................错误！未定义书签。1.5合同文件的优先顺序.............................错误！未定义书签。1.6图纸和承包人文件..................................错误！未定义书签。1.7联络..........................................................错误！未定义书签。1.8严禁贿赂..................................................错误！未定义书签。1.9化石、文物..............................................错误！未定义书签。1.10交通运输................................................错误！未定义书签。1.11知识产权................................................错误！未定义书签。1.12保密........................................................错误！未定义书签。1.13工程量清单错误的修正........................错误！未定义书签。2.发包人.............................................................错误！未定义书签。2.1许可或批准.............................................错误！未定义书签。2.2发包人代表.............................................错误！未定义书签。2.3发包人人员.............................................错误！未定义书签。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供错误！未定义书签。2.5资金来源证明及支付担保.....................错误！未定义书签。2.6支付合同价款.........................................错误！未定义书签。2.7组织竣工验收.........................................错误！未定义书签。2.8现场统一管理协议.................................错误！未定义书签。3.承包人.............................................................错误！未定义书签。3.1承包人的一般义务.................................错误！未定义书签。3.2项目经理.................................................错误！未定义书签。3.3承包人人员.............................................错误！未定义书签。3.4承包人现场查勘.....................................错误！未定义书签。3.5分包.........................................................错误！未定义书签。3.6工程照管与成品、半成品保护.............错误！未定义书签。3.7履约担保.................................................错误！未定义书签。3.8联合体.....................................................错误！未定义书签。4.监理人4.1监理人的一般规定4.2监理人员..................................................错误！未定义书签。4.3监理人的指示..........................................错误！未定义书签。4.4商定或确定.............................................错误！未定义书签。5.工程质量.........................................................错误！未定义书签。5.1质量要求..................................................错误！未定义书签。5.2质量保证措施..........................................错误！未定义书签。5.3隐蔽工程检查.........................................错误！未定义书签。5.4不合格工程的处理..................................错误！未定义书签。5.5质量争议检测.........................................错误！未定义书签。6.安全文明施工与环境保护.............................错误！未定义书签。6.1安全文明施工..........................................错误！未定义书签。6.2职业健康.................................................错误！未定义书签。6.3环境保护.................................................错误！未定义书签。7.工期和进度.....................................................错误！未定义书签。7.1施工组织设计..........................................错误！未定义书签。7.2施工进度计划.........................................错误！未定义书签。7.3开工.........................................................错误！未定义书签。7.4测量放线..................................................错误！未定义书签。7.5工期延误..................................................错误！未定义书签。7.6不利物质条件.........................................错误！未定义书签。7.7异常恶劣的气候条件..............................错误！未定义书签。7.8暂停施工.................................................错误！未定义书签。7.9提前竣工.................................................错误！未定义书签。8.材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备8.2承包人采购材料与工程设备..................错误！未定义书签。8.3材料与工程设备的接收与拒收..............错误！未定义书签。8.4材料与工程设备的保管与使用..............错误！未定义书签。8.5禁止使用不合格的材料和工程设备.....错误！未定义书签。8.6样品.........................................................错误！未定义书签。8.7材料与工程设备的替代.........................错误！未定义书签。8.8施工设备和临时设施.............................错误！未定义书签。8.9材料与设备专用要求..............................错误！未定义书签。9.试验与检验.....................................................错误！未定义书签。9.1试验设备与试验人员..............................错误！未定义书签。9.2取样..........................................................错误！未定义书签。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验错误！未定义书签。9.4现场工艺试验.........................................错误！未定义书签。10.变更...............................................................错误！未定义书签。10.1变更的范围............................................错误！未定义书签。10.2变更权...................................................错误！未定义书签。10.3变更程序................................................错误！未定义书签。10.4变更估价................................................错误！未定义书签。10.5承包人的合理化建议...........................错误！未定义书签。10.6变更引起的工期调整...........................错误！未定义书签。10.7暂估价...................................................错误！未定义书签。10.8暂列金额...............................................错误！未定义书签。10.9计日工...................................................错误！未定义书签。11.价格调整.......................................................错误！未定义书签。11.1市场价格波动引起的调整...................错误！未定义书签。11.2法律变化引起的调整...........................错误！未定义书签。12.合同价格、计量与支付...............................错误！未定义书签。12.1合同价格形式.......................................错误！未定义书签。12.2预付款...................................................错误！未定义书签。12.3计量12.4工程进度款支付...................................错误！未定义书签。12.5支付账户...............................................错误！未定义书签。13.验收和工程试车...........................................错误！未定义书签。13.1分部分项工程验收...............................错误！未定义书签。13.2竣工验收................................................错误！未定义书签。13.3工程试车................................................错误！未定义书签。13.4提前交付单位工程的验收....................错误！未定义书签。13.5施工期运行...........................................错误！未定义书签。13.6竣工退场...............................................错误！未定义书签。14.竣工结算.......................................................错误！未定义书签。14.1竣工结算申请.......................................错误！未定义书签。14.2竣工结算审核.......................................错误！未定义书签。14.3甩项竣工协议.......................................错误！未定义书签。14.4最终结清...............................................错误！未定义书签。15.缺陷责任与保修...........................................错误！未定义书签。15.1工程保修的原则...................................错误！未定义书签。15.2缺陷责任期...........................................错误！未定义书签。15.3质量保证金...........................................错误！未定义书签。15.4保修.......................................................错误！未定义书签。16.违约...............................................................错误！未定义书签。16.1发包人违约...........................................错误！未定义书签。16.2承包人违约...........................................错误！未定义书签。16.3第三人造成的违约...............................错误！未定义书签。17.不可抗力.......................................................错误！未定义书签。17.1不可抗力的确认...................................错误！未定义书签。17.2不可抗力的通知...................................错误！未定义书签。17.3不可抗力后果的承担...........................错误！未定义书签。17.4因不可抗力解除合同...........................错误！未定义书签。18.保险...............................................................错误！未定义书签。18.1工程保险...............................................错误！未定义书签。18.2工伤保险...............................................错误！未定义书签。18.3其他保险...............................................错误！未定义书签。18.4持续保险...............................................错误！未定义书签。18.5保险凭证...............................................错误！未定义书签。18.6未按约定投保的补救...........................错误！未定义书签。18.7通知义务...............................................错误！未定义书签。19.索赔...............................................................错误！未定义书签。19.1承包人的索赔.......................................错误！未定义书签。19.2对承包人索赔的处理...........................错误！未定义书签。19.3发包人的索赔19.4对发包人索赔的处理...........................错误！未定义书签。19.5提出索赔的期限...................................错误！未定义书签。20.争议解决.......................................................错误！未定义书签。20.1和解........................................................错误！未定义书签。20.2调解........................................................错误！未定义书签。20.3争议评审................................................错误！未定义书签。20.4仲裁或诉讼............................................错误！未定义书签。20.5争议解决条款效力................................错误！未定义书签。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后28日内，承包方向发包方提交完整的工程结算资料。竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书、竣工申请报告等。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算后30日内提出审核意见。发包人完成竣工付款的期限：按本合同通用条款执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：转入承包人基本账户。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份。承包人提交最终结算申请单的期限：竣工15日内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请15日内，。（2）发包人完成支付的期限：7日内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月，缺陷责任期计算的起始时间按本合同通用条款执行。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：/。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：，/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按国家规定规范标准。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按本合同通用条款的本条执行。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按本合同通用条款的本条执行。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按本合同通用条款的本条执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按本合同通用条款的本条执行。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按本合同通用条款的本条执行。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按本合同通用条款的本条执行。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按本合同通用条款的本条执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按本合同通用条款的本条执行。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按本合同通用条款的本条执行。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按本合同通用条款的本条执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按本合同通用条款的本条执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按本合同通用条款的本条执行。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：，无，。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：，/，。18.3其他保险关于其他保险的约定：，/，。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按本合同通用条款的本条执行。选定争议评审员的期限：自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定。争议评审小组成员的报酬承担方式：共同承担。其他事项的约定：，无。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按本合同通用条款的本条执行。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表附件1：承包人承揽工程项目一览表精河县大河沿子镇呼和哈夏北村村内道路改造工程项目大理石铺砖、管网改供热管网140米，路面硬化4108.42平方米，路沿石427米￥1444301.352024.3.252024.5.13单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：精河县大河沿子镇人民政府承包人（全称）：博尔塔拉蒙古自治州瑞泰建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就精河县大河沿子镇呼和哈夏北村村内道路改造工程项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：保修范围内按国家、自治区现行规定执行。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：无。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。包人发包）精河县天河沿子镇人民政府塔拉蒙古自治光明建筑工程有限公司法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字）（签字组织机构代码：组织机构代码：91652722MA778BJ03E地址：新疆博州精河县皇官路南89号楼二楼地址：邮政编码：833400邮政编码：—833400法定代表人：法定代表人：委托代理人：2委托代理人：2电话：2电话：0909-5336006传真：2传真：无电子信箱：）无电子信箱：开户银行：开户银行：河县农村信用合作联社乌伊路信用社账号：账号：836010512010108053370合同编号：11N0102893382024201采购单位（甲方）：精河县大河沿子镇人民政府服务单位（乙方）：博尔塔拉蒙古自治州瑞泰建筑工程有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循精河县国家机关、事业单位及（或）团体组织新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-博尔塔拉蒙古自治州瑞泰建筑工程有限公司采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-博尔塔拉蒙古自治州瑞泰建筑工程有限公司服务协议，就甲方委托乙方提供新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-博尔塔拉蒙古自治州瑞泰建筑工程有限公司服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、服务项目、价格金额单位：元合同总价（大写）合同总价（大写）壹佰肆拾肆万肆仟叁佰零壹元叁角伍分壹佰肆拾肆万肆仟叁佰零壹元叁角伍分壹佰肆拾肆万肆仟叁佰零壹元叁角伍分壹佰肆拾肆万肆仟叁佰零壹元叁角伍分壹佰肆拾肆万肆仟叁佰零壹元叁角伍分壹佰肆拾肆万肆仟叁佰零壹元叁角伍分壹佰肆拾肆万肆仟叁佰零壹元叁角伍分壹佰肆拾肆万肆仟叁佰零壹元叁角伍分合同总价（元）合同总价（元）1444301.351444301.351444301.351444301.351444301.351444301.351444301.351444301.351[2024]418号房屋建筑工程--品牌:,路面硬化:4108.42,路沿石:4271项1444301.351444301.35序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价小计二、付款方式1[2024]418号其他建筑工程11444301.35一般公共预算资金授权支付序号采购计划文号采购目录数量预算资金资金来源性质资金支付方式三、服务条款甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人（签字）：，法定（授权）代表人（签字）：地址：，地址：电话：，电话：1/2开户银行：，开户银行：精河县农村信用合作联社乌伊路信用社账号：，账号：836010512010108053370签订日期：，签订日期：2/2开户银行：开户银行：精河县农村信用合作联社乌伊路信用社账号：账号：836010512010108053370签订日期：签订日期：
投标 / 标书制作要点（原创）
本房屋建筑工程 道路改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
