农村人居环境综合整治项目采购合同公告（苍梧县六堡镇人民政府2024）
一、合同编号：11N00767976520241
二、合同名称：六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目合同
三、项目编号：WZZC2024-C2-210005-GXZY
四、项目名称：六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目
五、合同主体
采购人（甲方）：苍梧县六堡镇人民政府
地 址：苍梧县六堡镇六堡街73号
联系方式：0774-2970108
供应商（乙方）：广西铸垠建筑工程有限公司
地 址：苍梧县六堡镇六堡街81号
联系方式：18154708753
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目 数量：1.00 单价（元）：3549379.72 规格型号（或服务要求）：施工范围:项目内容为硬化六堡镇黑石村道路总长895米、照明工程等。（具体按施工图纸、工程量清单、采购文件及相关补充通知的全部内容。）施工工期:120日历天项目经理:陈金冰执业证书信息:桂245111118597
2.合同金额（元）：3549379.72
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年04月01日
八、合同公告日期：2024年04月03日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
210005-施工合同.pdf
合同编号：20240326建设工程施工合同项目名称：六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目项目编号：WZZC2024-C2-210005-GXZY发包人：苍梧县六堡镇人民政府承包人：广西铸娘建筑工程有限公司建设工程施工合同发包人（全称）：苍梧县六堡镇人民政府承包人（全称）：广西铸娘建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：、工程概况1.工程名称：六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目2.工程地点：苍梧县六堡镇塘平村3.工程立项批准文号：4资金来源：财政资金5.工程内容：六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目，项目内容为道路拓宽、建设挡土墙、安装公共照明设施工程等。（具体按施工图纸、工程量清单、采购文件及相关补充通知的全部内容。）6．工程承包范围：具体范围以施工图纸及工程量清单为准、合同工期计划开工日期：2024年4月_日。（具体以发包人书面通知为准）计划竣工日期：224年1月31日。工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为：人民币（大写）叁佰伍拾肆万玖仟叁佰柒拾玖元柒角贰分（￥3549379.72元）；其中：（1）安全生产费：人民币（大写）(￥元）；增值税率：般计税2.合同价格形式：综合单价固定五、项目经理承包人项目经理：陈金冰六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如有）；（2）投标函及其附录（如有）；（3）专用合同条款及其附件：（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）其他合同文件：竞争性碳商文件及附件（含所有补充通知）；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同…类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。迎八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年4月上日签订。十、签订地点本合同在苍梧县六堡镇签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签字盖章生效。十三、合同份数本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，采购代理机构壹份（用于政采云备案）。发包人：苍梧县六堡镇人民政府承包人：广西铸娘建筑工程有限公司（公章）（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字)统一社会信用代码：统一社会信用代码：91450114MA5PRT2321地址：址：苍梧县六堡镇六堡街81号地址：苍梧县六堡镇六堡街81号邮政编码：邮政编码：543103电话：电话：18154513521传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：广西苍梧农村商业银行股份有限公司六堡支行账号：账号：450012010110869778第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017—0201）第三部分专用合同条款（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）1．一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及其附录；专用台同条款及其附件：通用合同条款；技术标准和要求：招标工程量清单：竞争性碳商文件：投标文件；其他台同文件：补充协议：工程治商；经发包人同意监理人发布的变更指示和工程签证：工程会议纪要：备忘录等，双方当事人确认构成合同文件的其他文件1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.2永久古地包括：1.1.3.3临时占地包括：需要临时占地的，山承包人办理相关中报手续，发包人子以协助，发生的费用山承包人承担。1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、桂政发【2012】42号《广西壮族自治区人梧政办发201412号《梧民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》州市人民政府办公室转发市住建委关于我市建设工程安全防护文管理规定的通知》，《梧州市人民政府办公室关于印发我市国有投资项目建设工程招投标监管若干规定的通知》梧政办发【2018】203号文、《梧州市关于全面治理拖欠农民工工资问题实施方案及配套办法》梧政办发【2017】201号文以及其他有关法律、法规和工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、地方规范性文件1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的名称：无1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无1.4合同文件的优先顺序台同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）碳商函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；5）通用合同条款；（6）技术标准和要求(7)已标价工程量清单或预算书（8）其他台同文件（9）《建设工程工程量清单计价规范（（B5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标（2016）17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB585450862-2013）》及其广西实施细则（修订本）说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5天内；发包人向小包人提供图纸的数量：叁套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费川山小包人承担）；发包人向承包人提供图纸的内容：经政府部门相关机构审核合格后的施工图和设计单位提供的图纸。详见图纸目录。1.5.2承包人文件需要山小包人提供的文件，包括：开工报告、专项施工方案、进度计划、其他应交的管理、技术文件及办理施工许三必备的资料，施工组织设计，人材机计划等；承包人提供的文件的期限为：文件实施前3天承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供承包人提供的文件的形式为：加盖单位公章的纸质文件发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人接收文件的地点：发包人办公室发包人指定的接收人为：工地代表（可委托）承包人接收文件的地点：承包人项目部办公室承包人指定的接收人为：项目经理监理人接收文件的地点：项目监理部监理人指定的接收人为：总监理工程师（可委托）1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按现有出入现场的道路现状交付承包人，山承包人自行解决取得出入现场的道路通行的权利，发包人应协助办理有关手续1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：山承包方按照规划红线进行封闭围挡，施工现场封闭围挡范围以内为场内交通；范围以外为场外交通关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按照施工现场现状提供施工需要的场内道路和交通设施，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施，并承担相应的费用。1.7.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方_承担。1.8知识产权1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用台同条款执行1.8.3关于承包人提供的上述文件牛的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的日的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方1.8.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用台同条款执行1.9工程量清单错误的修正出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：除设计变更以外，不调整合同价允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按10.4.！变更估价原则2.发包人2.1发包人代表发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：（1）发布暂停施工命令（2）同意组织竣工验收（3）签认竣工付款证书（4）签发工程接收证书（5）签发缺陷责任终止证书（6）签发最终结清证书。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人在开工前协调施工所需的水、电等。承包人负责其所需的水、电等施工管线的铺设，费用山承包人承担，施工用水、电费由承包人按规定向供水、电部门交纳。发包人提供的临时施工用的总水表及总电表箱在交给承包人正常使用后，由承包人负责对总水表及总电表箱进行维护及保管，如山于总水表及总电表箱属正常损耗或施工不当造成需要更换或维修的由承包人负责；如由于临时施工用水总水管及临时施工用电变压器的容量不能满足施工要求的，承包人应及时通知发包人提出进行增容安装，发包人负责增容安装；但临时施工用水供到各幢楼后的水压力不能满足施工要求的，经供水部门确认需要二次加压后才能使用的，山承包人自行负责解决2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无发包人是否提供支付担保：否发包人提供支付担保的形式：无发包人提供的支付担保格式见合同附件2。3．承包人3.1承包人的一般义务按照现行的建设工程文件归档规范，符合竣工验收要求的竣工图、施工管理资料、施工技术资料、检验（测）资料、评定（价）资料及国家、地方规定的其他资料承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件4套，竣工图电子文件1套（电子格式为：文字文档部分采用微软office；施工图等）承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7日内承包人提交的竣工资料形式要求：纸质4套，电子扫描件文档1套（10）承包人应履行的其他义务：严格执行建筑节能相关法律法规，在施工过程中节约资源，杜绝浪费。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：陈金冰身份证号：******************建造师执业资格等级：中级工程师；建造师注册证书号：桂245070800892安全生产考核合格证书号：桂建安B（2015）0001516联系电话：电子信箱：通信地址：小包人对项口经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列事项必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：1)与本工程相关的任何补允协议的签门；2）与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订；3）同意涉及台同价款变化超过1万元或合同工期变化超过3天的变更指示；4进度款支付申请：5竣工验收申请；6）最终结清申请单关于项目经理在施工现场的时间要求：22天3.2.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1000元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金10000元。由此增加的费用和（或）延误的工期山承包人承担项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。术经发包人同意或正当理山，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班·天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员致，并在（川】二到行。在监理人间承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合佳建管（2013）17号和桂建管（2014）25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人更换项目经理的视为违违约金处3000元/人·次（人民币）3.2.4承包人无正当理山拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而术及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金3000元/人·次（人民币）3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见台同附件3）的期限：接到开通知后7天内（3）其他方式：15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；3）其他扣留方式：无关于质量保证金的补充约定：无15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》规定工程保修书具体内容见合同附件8.15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天内16．违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用条款执行16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无故逾期验收或办理台同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理山没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：7）其他：无16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：非承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失扩大16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。（2）承包人有本合同通用条款第16.21（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额山监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除台同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。（1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；（2）承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；（3）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的：（4）山于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的：（5）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的：（6）合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和山承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定，山发包人承担17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后15天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：由承包人负责并承担费用18.2其他保险关于其他保险的约定：山承包人考虑并承担费用承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无20.1.！争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：无争议评审小组成员的报酬承担方式：无其他事项的约定：无20.1.2争议评审小组的决定台同当事人关于本项的约定：无20.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：福（1）提请梧州市.仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（2）向工程所在地人民法院起诉。21．补充条款21.1凡进入本工程工作的妇女应持有计生三、否则不准安排工作，禁止使用童工。对应合同编号：20240326廉洁协议书为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：第一条甲、乙双方的共同责任（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则门（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。第二条甲方的责任：甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：（一）贯彻落实苍梧县六堡镇人民政府有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案：（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等：（五）不准在乙方和相关位报销任何应山甲方或个人支付的费用（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位：（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动（九）不准违反《******关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。第三条乙方的责任：在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应山对方或个人支付的费用；（二）不准以任何理山向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；（三）不准以任何理由为甲方、与方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；（四）不准以任何理山为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；（六）不准以谋取非正当利益为门的，擅白与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成和益默契；（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。第四条相关责任（）甲方有违反本廉洁协议书第，二条规定的，产亚格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给子纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法子以赔偿（）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和苍梧县六堡镇人民政府招投标等有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行赔行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检监察机构查证属实，甲方根据苍梧县六堡镇人民政府有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。第五条协议书生效及法律效力（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。工程质量保修书发包人：苍梧县六堡镇人民政府（下简称甲方）承包人：广西铸堰建筑工程有限公司（下简称乙方）为保证六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本保修书。乙方在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任。、工程质量保修范围和内容质量保修范围为：本工程承包范围内的全部内容二、质量保修期按照《建设工程质量管理条例》及有关规定：质量保修期为一年（从工程竣工验收合格之日起计算）。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日起2天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。四、质量保修金的支付及返还在工程结算时按工程结算总价3%扣留质保金。工程验收合格一年后乙方无违约30个工作日内将保修金（无息）返还给承包人。五、其他双方约定质量保修书作为施工合同附件。发包人（甲方）：承包人（乙方）：苍梧县六堡镇人民政府广西铸娘建筑工程有限公司法定代表人：法定代表人：（或委托代理人）：（或委托代理人）：224年4月1日2024年4月／日第六条其他（一）在履行本合同过程中发生纠纷时，双方应及时协商解决.协商未果，山上级主管部门调解。（二）本合同式伍份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人热贰份，采购代理机构壹份。（三）本合同自签章之已生效。双方履行完合同规定的条款后，本台同即行终止（四）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分：与本合同具有同等法律效力。（五）其它约定事项：甲方单位名称：：（盖章）苍梧县六堡镇人民政府乙方单位名称：（盖章）广西铸眼投资集团有限公司统社会信用代码：统一社会信用代码：91450100MA5L45XT89法定代表人：法定代表人：游越武单位地址：单位地址：苍梧县六堡镇六堡街81号电话：电话：18154513521开户银行：开户银行：广西苍梧农村商业银行股份有限公司六堡支行银行账号：银行账号：450012010110869778签订合同代表（签字）签订合同代表（签字）：日期：2024年4月／日日期：20044月/签约地点：苍梧县六堡镇签约日期：2024年4月川采购代理机构审核（公章）审核人：安全生产合同为在六堡镇塘平村黑石自然村农村人居环境综合整治项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人苍梧县六堡镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人广西铸娘建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐惠。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设工程安全生产监督管理办法》、《建设施工安全技术规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；小包人不得将任何种类的爆炸物给了、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》相关规定使用和管理。3.违约责任：如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同山双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后尖效。发包人（甲方）：承包人（乙方）：苍梧县六堡镇人民政府（公章）广西铸堰建筑工程有限公司（公章）法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：2024年4月1日22十年月／日
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村人居环境综合整治项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
