优质稻种植基地产业配套灌溉设施采购合同公告（柳州市柳南区乡村振兴服务中心2024）
一、合同编号：11NB031240X020243
二、合同名称：柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目合同
三、项目编号：LZZC2024-C2-040163-GXHM
四、项目名称：柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目
五、合同主体
采购人（甲方）：柳州市柳南区乡村振兴服务中心
地 址：潭中西路10号元信大厦1605室
联系方式：0772-3711563
供应商（乙方）：广西同晟建设工程有限公司
地 址：柳州市柳江区拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源33栋1单元302室
联系方式：13407852785
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目 数量：1.00 单价（元）：1313875.03 规格型号（或服务要求）：施工范围:本工程为柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目，工程规模：新建三面光水渠约 4000 米，共7条水渠。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。施工工期:210日历天项目经理:梁慧宁执业证书信息:桂245101119632
2.合同金额（元）：1313875.03
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年04月10日
八、合同公告日期：2024年04月10日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目施工合同(4.10)_20240410170214.pdf
柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目施工合同合同编号：11NB031240X020243发包人：柳州市柳南区乡村振兴服务中心承包人：广西同晟建设工程有限公司签订日期：2024年4月10日第一部分合同协议书发包人（全称）：柳州市柳南区乡村振兴服务中心承包人（全称）：广西同晟建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目。2.工程地点：柳南区洛满镇桥木村。3.工程立项批准文号：柳南发改规划【2024】8号。4.资金来源：财政衔接资金。5.工程内容：新修三面光水渠4628米。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围及其他报价说明：6.1工程承包范围：具体内容以施工图纸及工程量清单为准。6.2招标范围：新修三面光水渠4628米。6.3若有材料暂估价，甲乙双方约定对暂估价部分联合招标确定相关供应商或施工单位；详见合同专用条款附件12-2。6.4若有专业工程暂估价，甲乙双方约定对暂估价部分联合招标确定相关供应商或施工单位：详见合同专用条款附件12-3。（若有）二、合同工期计划开工日期：2024年4月11日。（具体以发包人书面通知为准）计划竣工日期：2024年11月7日。工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰叁拾壹万叁仟捌佰柒拾伍元零叁分（¥1313875.03元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）/（¥/元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；（4）暂列金额：人民币（大写）/（¥/元）。（5）增值税额：人民币（大写）/（¥/元）。增值税率：/2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：梁慧宁，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如有）；（2）投标函及其附录（如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（8）其他合同文件：招标文件及附件（含所有补充通知）；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年4月10日签订。十、签订地点本合同在柳南区乡村振兴局办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。发包人：（公章），承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）统一社会信用代码：12450204MB031240X0统一社会信用代码：91450704MA5N15MB6W地址：柳州市柳南区潭中西路10号地址：柳州市柳江区拉堡镇兴柳路元信大厦1605室129号兴柳桃源33栋1单元302室邮政编码：545000，邮政编码：545200法定代表人：蒙潇，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：电话：0772-3711563，电话：0772-7201958传真：，传真：电子信箱：lnqfpb@163.com，电子信箱：gtongsheng@163.com开户银行：柳州银行股份有限公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司柳南支行柳江支行账号：70807500000000014725，账号：45050162745300001597元信大厦1605室129号兴柳桃源33栋1单元302室邮政编码：545000邮政编码：545200法定代表人：蒙潇法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0772-3711563电话：0772-7201958传真：传真：电子信箱：lnqfpb@163.com电子信箱：gtongsheng@163.com开户银行：柳州银行股份有限公司开户银行：中国建设银行股份有限公司柳江支行账柳南支行号：70807500000000014725账号：45050162745300001597第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第三部分专用合同条款（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：如有，双方另行协商。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：中资锐诚工程项目管理有限公司；资质类别和等级：水利工程施工监理乙级；联系电话：13014890825，；电子信箱：，；通信地址：柳州市柳北区跃进路42号之泰宏百旺都4栋21楼。1.1.2.5设计人：名称：广西海蓝综合设计有限公司，；资质类别和等级：水利丙级，；联系电话：13768949860，；电子信箱：512641820@.com，；通信地址：柳州市柳北区跃进路106-8号汇金国际22楼。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地，若涉及施工现场租用或征地的手续，由发包人负责办理。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》以及现行国家和工程所在地方关于建设工程管理的有关法规、条例、规范性文件等，上述法律、法规、地方性规章有修订的，按新修订的执行，有冲突的按较严格的执行。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家和广西标准、规范、行业标准规范、相关行业中与本工程有关的施工规范、验收规范和质量检验评定标准及工程施工图纸说明。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现行的国家标准、规范，行业、地方标准、规范由承包人自行收集，费用包含在投标报价内。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单；（8）图纸；（9）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）（适用于实行工程量清单计价的项目)；(10)其他合同文件：招标文件（含补充通知和答疑）。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。说明：（6）、（7）、（8）、（10）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七天内；发包人向承包人提供图纸的数量：壹式肆份，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：开工前7天应提供完善的施工组织设计和施工进度计划，其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定；承包人提供的文件的期限为：开工前7天；承包人提供的文件的数量为：一式捌份；承包人提供的文件的形式为：以经承包人法定代表人签字并加盖单位公章纸质文件形式提交；发包人审批承包人文件的期限：提交文件后七天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。承包人应在施工现场保留一套完整的施工图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用，未经发包人书面同意不许将图纸泄露和转让给第三方。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场或发包人办公室；发包人指定的接收人为：项目主管或业主代表（现场）。承包人接收文件的地点：项目所在地或承包人项目部；承包人指定的接收人为：承包人项目经理或技术（现场）负责人。监理人接收文件的地点：项目所在地或监理人办公室；监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，由发包人承担不属于项目安全文明施工应配套设施范围外的相关手续费用和建设费用。1.10.2场外交通本工程位于已建成的市政道路范围内，承包人应根据现况市政道路的实际情况，遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担相应费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目红线为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：本项目红线范围内及施工临时占用区域的施工便道、场地硬化等由承包人负责建设并承担相关费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款1.11条。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11条。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是否存在缺项、漏项，以施工图纸为准。如承包人认为工程量清单存在缺项、漏项、量差需在图纸会审前提出，如未及时提出，应以施工图为准，按图施工，发包人不予调整。如有特殊情况，双方另行协商处理。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：覃应刚，；身份证号：******************；职务：副局长，；联系电话：18777257798，；电子信箱：，；通信地址：柳州市柳南区潭中西路10号元信大厦1605室。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人与监理工程师协调与本工程有关的事宜，并行使合同约定的发包人的权利，履行合同约定的发包人的职责。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款2.4.1。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，施工水电费由承包人承担，并在每月底前进行缴纳（价格执行项目所在地市场价），如不及时缴纳，发包人有权从工程款中扣除。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真姓名：覃应刚；身份证号：******************；职务：副局长联系电话：18777257798电子信箱：附件9：支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了，（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖章）法定代表人或委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：传真：年月日（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）附件10：预付款支付申请（核准）表工程名称：，编号：审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12其中：安全文明施工费3应支付的预付款45合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12其中：安全文明施工费3应支付的预付款45合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12其中：安全文明施工费3应支付的预付款45合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12其中：安全文明施工费3应支付的预付款45合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12其中：安全文明施工费3应支付的预付款45合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12其中：安全文明施工费3应支付的预付款45合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12其中：安全文明施工费3应支付的预付款45合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期应支付的安全文明施工费预付款致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12其中：安全文明施工费3应支付的预付款45合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期已签约合同价款金额序号名称申请金额（元）申请金额（元）复核金额（元）备注注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。附件11：进度款支付申请（核准）表工程名称：，编号：复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期4.24.1致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。1其中：人工费2其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额本周期实际应抵扣的预付款本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期累计已实际支付的工程价款累计已完成的工程价款序号名称实际金额（元）实际金额（元）申请金额（元）复核金额（元）备注审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。附件12竣工结算款支付申请（核准）表工程名称：，编号：复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）123应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期累计已实际支付的合同价款竣工结算合同价款总额序号名称备注审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期日期日期注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。附件13：最终结算款支付申请（核准）表工程名称：，编号：审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。申请金额（元）复核金额（元）1已预留的质量保证金23应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额序号名称备注注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。附件14：总价合同进度款支付分解表工程名称：发包人代表签字：发包人（盖公章）日期发包人代表签字：发包人（盖公章）日期承包人代表签字：承包人（盖公章）日期承包人代表签字：承包人（盖公章）日期承包人代表签字：承包人（盖公章）日期……第三期第二期第一期进度款期次形象进度形象进度进度款付款金额（元）备注
投标 / 标书制作要点（原创）
本优质稻种植基地产业配套灌溉设施涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
