灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目建设工程施工 灾后恢复重建提升防灾减灾能力采购合同公告（无极县气象局2024）
河北省无极县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（施工）建设工程施工合同
河北省无极县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目(施工)建设工程施工合同
标段编号
S1301300001000338001001
招标人
无极县气象局
代理机构
河北盛道工程咨询有限公司
中标单位
无极县兴泰建筑工程有限公司
合同金额或者费率
282.793124
优惠率或其他
合同订立日期
2024-04-28
合同工期
365日历天
合同期限开始时间
2024-04-28
合同期限结束时间
2025-04-30
公告主要内容
河北省无极县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目(施工) 工程量清单范围内全部内容。
项目负责人
秦晓波
联系电话
031185580017
合同如下:
4.28无极县气象局国债项目《建设工程施工合同》-已签章.pdf
（GF—2017—0201）本合同为中小企业预留合同合同编号：WJQX-20240428建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：无极县气象局承包人（全称）：无极县兴泰建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河北省无极县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目人工影响天气固定作业点建设（施工）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：河北省无极县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（施工）2.工程地点：无极县花园西路9号3.工程立项批准文号：无行审审字【2023】85号4.资金来源：财政资金5.工程内容：工程量清单范围内的全部内容群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：工程量清单范围内的全部内容。7.工程承包方式：包工包料。二、合同工期计划开工日期：2024年04月28日。计划竣工日期：2025年04月30日。工期总日历天数：365日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：贰佰捌拾贰万柒仟玖佰叁拾壹元贰角肆分(¥2827931.24元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）玖万玖仟玖佰陆拾叁元叁角壹分(¥：99963.31元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）叁拾壹万捌仟柒佰贰拾陆元柒角贰分(¥318726.72元)；（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。2.合同价格形式：固定单价。五、项目经理承包人项目经理：封文强六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年4月28日签订。十、签订地点本合同在无极县花园西路9号（无极县气象局）签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签定之日生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）组织机构代码：组织机构代码：12130130000756545K91130130MA08BNMN5K地址：无极县花园西路9号地址：河北省石家庄市无极县幸福南街88号邮政编码：052460邮政编码：052460法定代表人：秦晓波法定代表人：张士龙委托代理人：委托代理人：电话：0311-85580017电话：0311-85576021传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：中国农业银行股份有限公司无极县支行开户银行：邯郸银行股份有限公司无极支行账号：50312001040005945账号：876050100100058530第二部分通用合同条款本合同通用合同条款执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的2017版合同通用条款。发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：给予承包人相应延误期限的工期补偿。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付合同价款的违约责任。。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：工期相应顺延，由此造成的损失由发包人负责。。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延，由此造成的损失由发包人负责。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延，由此造成的损失由发包人负责。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，由此造成的损失由发包人负责。。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权要求承包人支付合同总价款30%的违约金，因转包或违法分包致使工程质量不合格或工期延误的，承包人另行承担违约责任。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人支付合同总价款30%的违约金，同时承包人应承担相应的调换责任直至相关材料或设备合格，由此造成工程质量不合格或工期延误的，承包人另行承担违约责任。（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应承担修复责任，在30日内仍未修复合格或经修复仍不符合合同要求的，发包人有权拒付工程款，已经支付的工程款，承包人予以退还发包人，同时承包人还需向发包人支付合同总价款30%的违约金。（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，发包人每发现一次，承包人应向发包人支付5万元的违约金，由此致使工程质量不合格或工期延误的，承包人另行承担违约责任。（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，每延误一日，向发包人支付合同总价千分之五的违约金，延期超过45天的，发包人有权解除合同，并按已完成工程价款的50%与承包人结算。（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在48小时到场，对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，承包人应向发包人支付合同总金额20%的违约金，发包人另行修复的，有权向承包人追偿。（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，拒付工程款，已经支付的，承包人予以退还发包人，同时承包人需向发包人支付合同总金额30%的违约金.（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的，发包人有权视承包人违约情形要求承包人支付1万至10万的违约金，给发包人造成损失的，承包人还需赔偿。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约解除合同的，应扣除合同总价30%的违约金，在发包人根据监理工程师及造价工程师核算工程量确定支付金额后，发包人扣除30%合同总价款违约金后支付承包人剩余应付工程款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：在通用条款第13.2.3约定的基础上，发包人与承包人另行签订租赁协议。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：由承包人承担。18.2其他保险关于其他保险的约定：由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应当为其施工设备等办理财产保险。因施工造成的设备损失发包人不承担责任。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：适用通用条款第15.7条规定。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方另行协商。19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按照通用条款第16.1.4.1条规定确定。选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。争议评审小组成员的报酬承担方式：发包方与承包方各负担一半。其他事项的约定：任何一方不接受争议评审小组的决定或不履行争议评审小组的决定，可将争议提请调解、仲裁或诉讼。19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：双方另行协商。。19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期河北省无极县气象局局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（施工）2827931.24元2024.4.282025.4.30附件2：工程质量保修书发包人（全称）：无极县气象局承包人（全称）：无极县兴泰建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就河北省无极县气象局局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（施工）（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章):无极县气象局承包人(公章)：无极县兴泰建筑工程有限公司地址：无极县花园西路9号地址：河北省石家庄市无极县幸福南街88号法定代表人(盖章)：秦晓波法定代表人(盖章)：张士龙委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：0311-85580017电话：0311-85576021传真：传真：开户银行：中国农业银行股份有限公司无极县支行开户银行：邯郸银行股份有限公司无极支行账号：50312001040005945账号：876050100100058530邮政编码：052460邮政编码：052460附件3：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管封文强项目经理工程师其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理封文强项目经理工程师项目副经理乔海叶项目经理工程师技术负责人兰宇技术负责人工程师造价管理预算员工程师质量管理质检员/材料管理材料员/计划管理标准员/安全管理彭占峰安全员/施工员/资料员/劳务员工程师其他人员罗士杰合同商务负责人工程师
投标 / 标书制作要点（原创）
本灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目建设工程施工 灾后恢复重建提升防灾减灾能力涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
