基础设施改造提升工程采购合同公告（黄骅市齐家务镇人民政府2024）
齐家务镇聚馆片区基础设施改造提升工程合同
发布时间： 2024-04-29
一、合同编号：Z130983240029 二、合同名称：齐家务镇聚馆片区基础设施改造提升工程合同 三、项目编码：HB2024038080010001 四、项目名称：齐家务镇聚馆片区基础设施改造提升工程 五、合同主体 采购人：黄骅市齐家务镇人民政府本级 地址：黄骅市 联系方式：田先生 供应商：邢台市奕博市政工程有限公司 地址：河北省邢台市信都区永康街1197号境界家园北区6号楼14层1406室 联系方式：张工0319-2112508 六、合同主要信息 主要标的名称：齐家务镇聚馆片区基础设施改造提升工程 规格型号：详见投标文件 主要标的数量：1 主要标的单价：1858782.9 合同金额：1858782.90 履约期限、地点等简要信息：60日历天 采购方式：竞争性磋商 七、合同签订2024-04-28 八、合同公告2024-04-29 九、其他补充事宜：
齐家务镇聚馆片区基础设施改造提升工程施工合同中标通知书
发布时间：
2024-04-29 采购人：
黄骅市齐家务镇人民政府本级
合同编号：建设工程施工合同工程名称：齐家务镇聚馆片区基础设施改造提升工程工程地点：黄驰市齐家务镇发包人：黄驰市齐家务镇人民政府承包人：邢台市奕博市政工程有限公司发包人：黄驰市齐家务镇人民政府承包人：邢台市奕博市政工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。第一条工程概况1、工程名称：齐家务镇聚馆片区基础设施改造提升工程2、工程地点：黄华市齐家务镇聚馆片区3、工程范围及内容：按招标清单及图纸要求实施。4、工程承包方式：包工包料。第二条合同工期1、工期总日历天数：60天（从开工日期开始计算）。2、计划开工日期：2024年4月30日，计划竣工日期：2024年6月28日。1305第三条质量标准工程质量标准：合格第四条合同价款1、合同总价：壹佰捌拾伍万捌仟柒佰捌拾贰元玖角整（￥：1858782.9元整）2、支付方式：依据《黄毕市政府投资项目管理办法》综合考量工程及财政拨款进度进行拨付，工程全部竣工、验收合格并完成结算评审（审计）后，拨付至结算评审（审计）金额的97%，剩余3%为工程质保金，本工程缺陷责任期一年，质保期一年，到期无质量问题，全部拨清；3、价款说明：本工程合同总价包含承包人供材料费、人工费、机械费、安装费、材料保管费、搬运费、安全保障设施费、工伤保险费、风险费、管理费、利润及税费等，承包人不得要求发包人支付未经发包人认可的其他费用。第五条质量标准1、承包人应对合同工程施工质量负责，达到本合同约定的质量标准，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工。因承包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人应承担相应责任。2、承包人应随时接受发包人的质量检查，发现工程质量达不到约定标准的，承包人应拆1除和重新施工，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，应由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；因发包人原因达不到约定标准的，应由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误的工期。3、隐蔽工程和中间工程的检查与验收，发包人不能按时参加时，承包人可自行验收，发包人应予承认。若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，顺延延误的工期；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，工期不予顺延。第六条材料设备1、发包人供应材料、设备的，应按“发包人供应材料、设备明细表”的要求及时提供，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。2、由发包人供应的材料、设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，保管费应由发包人承担，因承包人保管不善或承包人原因导致的丢失或损害应由承包人负责赔偿。3、发包人供应的材料、设备与明细不符时，承包人可拒绝接收或经发包人同意，代为调68剂串换，由发包人承担相应费用。4、承包人负责采购材料、设备的，应按照标准与规范、设计要求和其他技术要求采购，并提供产品合格证，对材料、设备质量负责。5、承包人采购的材料、设备与设计要求、标准、规范不符时，承包人应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。6、承包人采购的材料、设备在使用前，应由发包人负责检验或试验，不合格的不得使用。承包人擅自使用不合格材料或设备的，承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。第七条发包人工作1、开工前，向承包人提供施工图纸或施工说明，并向承包人进行现场交底。清除影响施310工的障碍物。2、向承包人提供施工所需的水、电、气及电讯等条件，办理施工所涉及的各种申请、审批手续3、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4、以书面形式确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验。5、协调处理工程项目所涉及的地下管线和临近建筑物、构筑物（包括文物）、古树名木2的保护等工作。6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。7、对工程质量、进度进行监督检查办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第八条承包人工作1、按合同约定工期组织施工，保质、保量完成施工任务并履行保修义务。2、承担施工现场安全保卫工作，提供和维修正常施工使用的照明、围栏设施及要约标示。3、遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。4、做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。5、遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款。6、严格按照图纸或施工说明进行施工，做好各项质量检查记录，对隐蔽工程进行拍摄或照相。按照发包人要求在规定时间内向发包人提交。7、工程竣工未交付发包人之前，承包人负责对现场一切设施和工程成品进行保护。第九条竣工验收1、合同工程具备竣工验收条件，承包人应按规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交竣工报告。2、发包人应在收到承包人提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按要求修改后再次提请发包人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。3、发包人在收到承包人提交的竣工报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，应视为竣工报告已被认可。4、合同工程通过竣工验收后，发包人应向承包人出据工程竣工验收报告。1313第十条凌工结算1、合同工程竣工验收通过后，承包人应尽快向发包人提交完整的结算资料和文件。2、发包人在收到承包人递交的资料和文件后进行核实，并向承包人提出核实意见。承包人应按发包人合理要求补充资料，修改竣工结算文件。3、结算评审（审计）后，承包人按照结算金额开具相关票据，发包人安排向承包人支付3竣工结算款。第十一条质量保修1、合同工程竣工验收通过后，承包人对工程项目质量负责，本工程缺陷责任期一年，质保期一年。2、质量保修期自竣工验收签字盖章之日起，至期满缺陷责任期一年，质保期一年之日止。3、在质量保修期内，工程项目质量出现问题，由承包人负责修理，并承担全部维修费用。第十二条合同争议在履行合同期间，如产生争议，先协商解决，如协商不成，依法向黄毕市人民法院提起诉讼。第十三条补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。第十四条合同签订1、合同签订时间：2024年4月28日2、合同签订地点：黄驰市齐家务镇政府第十五条合同生效1、本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。2、发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于合同签订当日生效。市政市奕博（公章）民魏代表印电电话：8450983102开户户行：账号：账号：4中标通知书招标编号：ZBYZB-2023125邢台市奕博市政工程有限公司：兹通知，齐家务镇聚馆片区基础设施改造提升工程招标于2024年04月01开标，经碳商小组综合评审，确定贵公司为该项目的中标单位。中标价为：壹佰捌拾伍万捌仟柒佰捌拾贰元玖角（1858782.9元），工期：60日历天，质量：合格。请贵公司接到通知后30日内与招标人签订合同。招标人：黄驿市齐家务镇人民政府（盖章）招标代理机构：中博源工程项目管理集团股份有限公司（盖章）2024年04月02日
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施改造提升工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
