新校区建设采购合同公告（阜南县重点工程建设管理服务中心2024）
阜南县技工学校新校区建设项目（二期）
合同公示
一.合同名称：阜南县技工学校新校区建设项目（二期）合同
二.合同编号：FY2024GC0046-1-1
三.项目名称： 阜南县技工学校新校区建设项目（二期）
四.项目编号：FY2024GC0046-1
五.发包人：阜南县重点工程建设管理服务中心
六.承包人：安徽国平中建工程有限公司
七.所属行业：工程招标
八.签订时间：2024-04-30
九.合同价格：331741482.07元
十.承包方项目负责人：董伟锋
十一.工期：480日历天
十二.质量标准：合格
十三.付款方式：承包人每月25日前向监理单位、审计单位报送上月工程进度付款申请单，并附上已完成工程计量报表和有关资料；经本项目监理单位、审计单位及发包人共同核定后，支付至已完成合格工程量价款的80 %；全部工程竣工验收合格后付至已完成合格工程量合同价款的90%，竣工验收备案完成且工程竣工结算审核完成后，无质量问题，付至审定金额的97%（同时从该部分工程款中暂扣奖项风险金50万元，待综合楼获得“黄山杯”后退还奖项风险金，并奖励（具体金额参照阜南县有关文件执行）；如综合楼未获得“黄山杯”，50万元奖项风险金不予退还），剩余3%作为质量保证金（如承包人采用银行保函或保证保险等方式缴纳工程质量保证金，此处付至审定金额的100%） ，待缺陷责任期满后无质量问题一次性退还（以现金形式提交保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。
十四.相应的违规处理及变更处理详见合同附件。
合同备案.pdf
阜南县技工学校新校区建设项目（施工合同）.pdf
阜南县技工学校新校区建设项目（二期）合同公示一.合同名称：阜南县技工学校新校区建设项目（二期）合同二.合同编号：FY2024GC0046-1-1三.项目名称：阜南县技工学校新校区建设项目（二期）四.项目编号：FY2024GC0046-1五.发包人：阜南县重点工程建设管理服务中心六.承包人：安徽国平中建工程有限公司七.所属行业：工程招标八.签订时间：2024-04-30九.合同价格：331741482.07元十.承包方项目负责人：董伟锋十一.工期：480日历天十二.质量标准：合格十三.付款方式：承包人每月25日前向监理单位、审计单位报送上月工程进度付款申请单，并附上已完成工程计量报表和有关资料；经本项目监理单位、审计单位及发包人共同核定后，支付至已完成合格工程量价款的80%；全部工程竣工验收合格后付至已完成合格工程量合同价款的90%，竣工验收备案完成且工程竣工结算审核完成后，无质量问题，付至审定金额的97%（同时从该部分工程款中暂扣奖项风险金50万元，待综合楼获得“黄山杯”后退还奖项风险金，并奖励（具体金额参照阜南县有关文件执行）；如综合楼未获得“黄山杯”，50万元奖项风险金不予退还），剩余3%作为质量保证金（如承包人采用银行保函或保证保险等方式缴纳工程质量保证金，此处付至审定金额的100%），待缺陷责任期满后无质量问题一次性退还（以现金形式提交保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。十四.相应的违规处理及变更处理详见合同附件。（GF—2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一节合同协议书发包人（全称）：阜南县重点工程建设管理服务中心承包人（全称）：安徽国平中建工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阜南县技工学校新校区建设项目（二期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：阜南县技工学校新校区建设项目（二期）。2.工程地点：阜南县比亚迪大道南侧、吕蒙路西侧。3.工程立项批准文号：发改审字（2023）150号。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：项目规划用地面积为92246.31㎡（约138.37亩），总建筑面积110411㎡，其中:实训用房62506㎡、宿舍楼及生活服务配套用房28385㎡、办公食堂综合楼12900㎡、门卫室及其他310㎡、地下建筑面积6310㎡；项目主要内容包括土建工程、安装工程、操场、室内外配套工程、地下室及其他附属工程等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：本工程招标文件、答疑、澄清、施工图纸和工程量清单中的所有内容。二、合同工期计划开工日期：2024年4月30日。计划竣工日期：2025年8月25日。工期总日历天数：480日历天，实际开工日期以监理下发开工令日期为准。三、质量标准工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁亿叁仟壹佰柒拾肆万壹仟肆佰捌拾贰元零柒分(¥331741482.07元,其中含暂列金额4000000.00/元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写），(¥，元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写），(¥，元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写），(¥，元)；（4）暂列金额：人民币（大写）肆佰万整(¥4000000.00元)。2.合同价格形式：总价合同。五、项目负责人（建造师）承包人项目负责人（建造师）：姓名：董伟锋；注册证书编号：皖1342018201902431。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）中标约谈会议纪要；（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意发包人不予退还履约保证金。承包人不得要求退还履约保证金，三年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向发包人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动。发包人承诺不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对承包人的处理。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年4月30日签订。十、签订地点本合同在阜南县重点工程建设管理服务中心会议室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，代理机构执壹份，公管局执壹份。发包人：阜南县重点工程建设管理服务中心承包人：安徽国平中建工程有限公司法定代表人或其委托代理人：田城，法定代表人或其委托代理人：尤晓楠组织机构代码：，组织机构代码：91340100MA2RQXE30B地址：，地址：安徽省阜南县经济开发区天筑广场S4栋1601室邮政编码：236300，邮政编码：236300电话：0558-2870269，电话：13615676828传真：，传真：电子信箱：，电子信箱：791990245@qq.com开户银行：，开户银行：徽商银行阜阳阜南支行账号：，账号：：223021074391000002发包人：阜南县重点工程建设管理服务中心承包人：安徽国平中建工程有限公司法定代表人或其委托代理人：田城法定代表人或其委托代理人：尤晓楠组织机构代码：组织机构代码：91340100MA2RQXE30B地址：地址：安徽省阜南县经济开发区天筑广场S4栋1601室邮政编码：236300邮政编码：236300电话：0558-2870269电话：13615676828传真：传真：电子信箱：电子信箱：791990245@qq.com开户银行：开户银行：徽商银行阜阳阜南支行账号：账号：：223021074391000002第二节通用条款使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、澄清文件、修改文件、补充文件、变更文件、投标文件、图纸、工程量清单、控制价、清单编制答疑。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：国华工程科技（集团）有限责任公司；资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级；联系电话：13905685761；电子信箱：164269120@qq.com；通信地址：安徽省阜阳市阜南县三塔路68号。1.1.2.5设计人：名称：，；资质类别和等级：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：指用于工程施工的场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.9永久占地包括：以本工程《建设用地规划许可证》为准。1.1.3.10临时占地包括：为实施本合同工程而需要临时占用的土地，临时占地由承包人负责办理手续并承担相应费用，相应费用已含在合同价款中，不再另行支付。1.3依据适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安徽省信访条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《安徽省工程建设领域农民工工资支付与监管指引（第一版）》等有关工程建设的法律、法规及地**府颁布的政策性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关地方标准，以及相应的规范、规程、文件等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本工程所用材料必须满足现行国家、行业及安徽省阜阳市有关验收规范和技术标准前提下，还应符合招标文件要求。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸及变更后图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天；发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸2套，不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的内容：详见施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：必要的施工深化设计、施工组织设计、专项施工方案、必要的加工图和大样图、进度计划、重大危险源清单、服从发包人要求提供的文件和其他国家规定应由承包人提供的文件等；承包人提供的文件的期限为：接监理人或发包人通知后7日内交由监理人报送发包人；承包人提供的文件的数量为：一式四份；承包人提供的文件的形式为：书面；发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存三套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。同时承包人在投标时就应充分审查、研究图纸，中标后，在正式开工前7天内，对图纸一次性提出所有疑问，报监理审查后，由发包人组织设计单位及相关部门一次性给予设计交底及答疑。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场建设单位办公室；发包人指定的接收人为：，孟肖。承包人接收文件的地点：施工现场项目经理部；承包人指定的接收人为：项目经理或技术负责人。监理人接收文件的地点：施工现场监理单位办公室；监理人指定的接收人为：项目总监理工程师或总监代表。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：发包人协助承包人办理相关手续，所需费用由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工便道由承包人负责，以临时维护设施为准，场外交通道路可利用已有的道路，承包人负责施工期间维护并保证交通畅通，退场前恢复原状，相关费用由承包人承担。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由承包人建设并承担费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得提供给与本工程无关的第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人和发包人共同所有。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得提供给与本工程无关的第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：孟肖；身份证号：******************；职务：，；联系电话：15650858805；电子信箱：18973841@qq.com；通信地址：，。7.本合同作为阜南县技工学校新校区建设项目（二期）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。发包人：阜南县重点工程建设管理服务中心承包人：安徽国平中建工程有限公司法定代表人，法定代表人或其委托代理人：，（签字）或其委托代理人：，（签字）年月日年月日附件四：承包人承揽工程项目一览单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容设备安装内容合同价格（元）开工合同价格（元）开工日期竣工日期阜南县技工学校新校区建设项目（二期）项目规划用地面积为92246.3㎡（约138.37亩），总建筑面积110411㎡，其中:实训用房62506㎡、宿舍楼及生活服务配套用房28385㎡、办公食堂综合楼12900㎡、门卫室及其他310㎡、地下建筑面积6310㎡项目规划用地面积为92246.3㎡（约138.37亩），总建筑面积110411㎡，其中:实训用房62506㎡、宿舍楼及生活服务配套用房28385㎡、办公食堂综合楼12900㎡、门卫室及其他310㎡、地下建筑面积6310㎡框架331741482.07331741482.072024.4.302025.8.25合计合计合计合计合计合计合计附件五：单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容设备安装内容合同价格（元）开工合同价格（元）开工日期竣工日期阜南县技工学校新校区建设项目（二期）项目规划用地面积为92246.3㎡（约138.37亩），总建筑面积110411㎡，其中:实训用房62506㎡、宿舍楼及生活服务配套用房28385㎡、办公食堂综合楼12900㎡、门卫室及其他310㎡、地下建筑面积6310㎡项目规划用地面积为92246.3㎡（约138.37亩），总建筑面积110411㎡，其中:实训用房62506㎡、宿舍楼及生活服务配套用房28385㎡、办公食堂综合楼12900㎡、门卫室及其他310㎡、地下建筑面积6310㎡框架331741482.07331741482.072024.4.302025.8.25合计合计合计合计合计合计合计承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注1234567附件六：承包人主要施工管理人员表序号职务姓名职称证书证号身份证备注1项目经理董伟锋工程师皖1342018201902431******************2技术负责人曾辉高级工程师9342023000602074005******************3质量员俊杰技术员0342210600033000212******************兼取样员4质量员王桂龙工程师0341810693418000480******************5质量员张亚军二级建造师皖234212114912******************6施工员钱启好二级建造师皖234222305197******************7施工员陶学刚二级建造师034181093418000492******************8施工员乔恩成二级建造师皖234212106136******************9安全员秦猛技术员皖建安C3（2022）0383732******************10安全员康家超技术员皖建安C3（2021）0348463******************11安全员姜楠技术员皖建安C3（2022）0388206******************12材料员陈杰技术员******************13资料员刘孟施工员034221010033000079******************14劳务员陆养海技术员3412219681020247415劳资专员田永康技术员******************16造价员邰金成工程师皖234060803089******************17智慧工地管理员田洪宇工程师（12）263425******************附件七：工程质量保修书发包人（全称）：阜南县重点工程建设管理服务中心承包人（全称）：安徽国平中建工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就阜南县技工学校新校区建设项目（二期）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面工程防水设计工作年限、室内工程防水设计工作年限和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面工程防水、室内工程防水、外墙面的防渗漏为5年；3．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；4．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；5．本项目的道排、景观及绿化等附属工程为2年；6．其他项目保修期限约定如下：。如遇国家发布最新条例或规范，则按照最新条例或规范执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人接到口头或书面通知后，一般情况须在48小时之内，情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的须在4小时之内。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。2．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建筑业管理部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、其他1.双方约定的其他工程质量保修事项：/。2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：，承包人（公章）：法定代表人，法定代表人或其委托代理人：，（签字）或其委托代理人：，（签字）附件八：（履约保函扫描件）安徽国庭工程担保有限公司ANHUIGUOJUEENGNEERINGGUARANTEECO.LTD履约保函保函编号：国玉（保）字第GJDB202404251267号阜南县重点工程建设管理服务中心（发包人名称）：鉴于阜南县重点工程建设管理服务中心（以下简称“发包人”）与安徽国平中建工程有限公司（以下称“承包人”）已/拟就阜南县技学校新校区建设项目（二期）（工程名称）签订了编号为/的施工合同。我方愿意不可撤销地就承包人履行与发包人订立的合同，向发包人提供见索即付的履约保函担保。1.本保函最高担保金额人民币（大写）陆佰陆拾叁万肆仟佰贰拾玖元柒角整￥6634829.70元）。2.本保函担保有效期自本保函开具之日起至发包人签发工程完工证书之日止，最迟不得超过2025年09月24日。3.在本担保有效期内，我方在收到发包人声明因承包人违反合同约定的义务给发包人造成经济损失且在本保函最高担保金额内的书面通知（该通知需要发包人法定代表人签字并加盖公司公章）、本保函原件、发包人出具的同意将主合同项下应付未付工程款直接支付给我方的函、有关法院出具的承包人违约且有义务支付发包人索赔款的生效裁判文书及有权法院出具的宣告承包人破产且无可提供执行财产的生效裁判文书后在30个工作日内在最高担保金额内予以支付。4.本保函到期后，无论正本是否退回我方，该保函自动失效。5.本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为我方所在地人民法院。查验保函网址：http://guojue.m.ziucun.top三二店担保人名称：安徽国压工程担保有限公1（盖单位章）(签字或法定代表人或其委托理人地址：安徽省合肥市瑶海区河公大道1号瑶海都技工业园2#D8217011104966扫码查真伪34011104966861邮政编码：230011电话：0551-62820237日期：2024年04月25日（本保函失效后，请将原件退回我方注销）附件九：（中标通知书扫描件）你方中标条件如下：中标通知书内容项目总建筑面积110411m，其中：实训用房62506m、宿舍楼及生活服务配套用房28385中标范围和m、办公食堂综合楼12900m、门卫室及其他310m2、地下建筑面积6310m；项目主要内容包括土建工程、安装工程、操场、室内外配套工程、地下室及其他附属工程、外电等。项目总建筑面积110411m，其中：实训用房62506m、宿舍楼及生活服务配套用房28385中标范围和m、办公食堂综合楼12900m、门卫室及其他310m2、地下建筑面积6310m；项目主要内容包括土建工程、安装工程、操场、室内外配套工程、地下室及其他附属工程、外电等。项目总建筑面积110411m，其中：实训用房62506m、宿舍楼及生活服务配套用房28385中标范围和m、办公食堂综合楼12900m、门卫室及其他310m2、地下建筑面积6310m；项目主要内容包括土建工程、安装工程、操场、室内外配套工程、地下室及其他附属工程、外电等。中标价331741482.07元中标工期480日历天中标质量标淮合格项目负责人董伟锋执业资格建筑工程专业一级注册建造师注册证书编号皖1342018201902431项目部主要人员组成职务姓名资格证编号项目部主要人员组成技术负责人曾辉9342023000602074005安徽国平中建工程有限公司：你单位已被确定为阜南县技工学校新校区建设项目（二期）项目（项目编号：FY2024GC0046-1-1）的中标人，请你单位于本中标通知书发放之日起30日内，依据本工程招标文件和你方投标文件与我方签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。招标人（签章）：招标代理机构（签章）：交易中心（见证章）：2024年04月19日
投标 / 标书制作要点（原创）
本新校区建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
