工程设采购合同公告（岳普湖县艾西曼镇人民政府2024）
一、采购人名称：岳普湖县艾西曼镇人民政府
二、供应商名称：皓筠工程设计有限公司
三、采购项目名称：岳普湖县艾西曼镇人民政府服务市场项目
四、采购项目编号：2801101000011649702
五、合同编号：11N01018552020248402
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
工程设计服务
详见附件
项
1.0
58500
58500
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：岳普湖县艾西曼镇人民政府
联系人：布热比古丽·吾布力卡斯木
联系电话：13779715839
传真：/
地址：岳普湖县艾西曼镇八村
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
岳普湖县乡村振兴建设项目(艾西曼镇健康体育公园项目).pdf
皓筠工程设计有限公司GF—2014—0209建设工程设计合同[民用建设工程设计合同]工程名称：岳普湖县乡村振兴建设项目(艾西曼镇健康体育公园项目)工程地点：，岳普湖合同编号：设计证书等级：，乙级发包人：设计人：皓筠工程设计有限公司签订日期：中华人民共和国建设部监定国家工商行政管理局发包人：设计人：皓筠工程设计有限公司发包人委托设计人承担岳普湖县乡村振兴建设项目(艾西曼镇健康体育公园项目)工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模建设规模设计阶段及内容设计阶段及内容设计阶段及内容估算投资（万元）单价（元/㎡）设计费（万元）序号分项目名称层数建筑面积（㎡）方案初步设计施工图估算投资（万元）单价（元/㎡）设计费（万元）1施工图5.85合计合计合计合计合计合计合计合计5.85万元第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1红线图12立项批复1第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1施工蓝图32审图合格证1第五条本合同设计收费为¥58500元(伍万捌仟伍佰元整)人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付款50%29250合同签订后3日内第二次付款50%29250提供施工蓝图、审图合格证后3日内说明：1.设计人按合同约定提交各阶段设计文件后，发包人按合同约定支付各阶段设计费。设计人领设计款项时，需按发包方的要求填写申领表，并提供等额合法有效的发票。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家现行规范及标准6.2.3设计合理使用年限框架为50年，钢结构为25年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定将设计图纸及资料送到相关部门参加设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。发包方配合向设计人提供审图部门要求的需发包方提供的资料。设计人最后将审查合格后的图纸、资料及审图合格意见书一并交付给发包人，发包人根据审图部门出具的发票，向设计人支付实际的审图费用。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工时，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，应当退还发包人已付的费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付相应的设计费。。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的/％。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由发包人所在地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.7本合同一式二份，发包人一份，设计人一份。8.8本合同经双方签字签章后生效。8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.10其它约定事项：无发包人名称：，设计人名称：皓筠工程设计有限公司法定代表人：，法定代表人：委托代理人:，委托代理人:(签字），(签字）
投标 / 标书制作要点（原创）
本工程设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
