广东省供电电路改造工程 供电电路改造工程设计服务采购合同公告（广东省第二荣军优抚医院2024）
广东省第二荣军优抚医院广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程的合同公告
广东省第二荣军优抚医院广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程的合同公告
发布机构： 发布时间：2024-05-07 10:47:25
采购计划编号：440001-2024-09658 预算金额：1840000 采购品目：
代理机构：广东省机电设备招标有限公司 项目经办人： 项目负责人：
一、合同编号
M4400000707522852001
二、合同名称
广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程
三、项目编号
M4400000707522852001
四、项目名称
广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程
五、合同主体
采购人(甲方)：广东省第二荣军优抚医院
地址：佛山市南海区西樵镇江浦西路59号
联系方式：0757-86803089
供应商(乙方)： 广东洪实建设技术开发工程有限公司, 广东兴达利建设工程有限公司, 泽圣勘察设计有限公司 （联合体）
地址：佛山市南海区西樵樵高路西塱楼A座2号
联系方式：18928651826
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
业务院区供电电路改造工程
1(项)
1,580,731.49
1,580,731.49
2
业务院区供电电路改造工程设计服务
1(项)
111,700.51
111,700.51
合同金额： 1,692,432.00元，大写金额：壹佰陆拾玖万贰仟肆佰叁拾贰元整
履约期限：2024年04月20日至2024年07月29日
履约地点：佛山市南海区
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年04月15日
八、合同公告日期
2024年05月07日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公示附件.pdf
广东省第二荣军优抚医院
2024年05月07日
您有开具电子保函的需求，可通过此链接跳转至金融服务中心办理
此合同可以办理合同融资贷款，如果您有办理合同融资贷款的需求，请访问此链接至金融服务中心办理业务
广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程设计施工总承包合同发包人：广东省第二荣军优抚医院承包人：（牵头单位）广东兴达利建设工程有限公司（成员单位）广东洪实建设技术开发工程检随公司（成员单位）泽圣勘察设计有限公司洪东二〇二四年四月第1页共29页第一部分合同协议书发包人（甲方）：广东省第二荣军优抚医院承包人（乙方）：（主）广东兴达利建设工程有限公司（成）广东洪实建设技术开发工程有限公司（成）泽圣勘察设计有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同各方就广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程（以下简称“本项目”）事宜经协商一致，订立本合同，并就本项目向发包人负责有连带的和各自的法律责任。联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受发包人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头单位负责。一、工程概况1.工程名称：广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程2.工程地点：广东省佛山市南海区西框镇江浦西路59号3.项目内容：广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程主要需对业务院区电路进行改造，工程内容包括改造现有电缆管道及新增电缆线槽，并从变电房新增多组出线电缆，电缆路径约250m，以及对配电间进行搬迁改造；配电间所在建筑拆除部分承重墙，新增独立基础、新增梁柱、楼板作加固处理，建筑面积约395平方米。承包人须结合建筑现状对本项目进行针对性的设计和施工。设计和施工内容包括但不限于：①从#2电房敷设2组WDZN-YJY-4x240+1x120电缆至新用电点，并新建2个配电箱。②从#2电房新建4回路埋管至新用电点。③拆除原配电间的配电总箱及其出线电缆。④新建配电间，安装配电总箱及其进出线电缆。5根据原洗衣房负荷变化，安装原洗衣房配电总箱及其进线电缆。重新敷设原CT楼4组进线电缆，改为从原CT楼旁边厕所外的T接箱供电，需拆除原T接箱，安装新配电箱。①原CT楼新增一组电缆和配电箱至新CT机位置。8原配电间所在建筑加固处理。。二、承包范围和承包方式1.本项目采用设计、施工总承包方式，包设计方案图、施工图设计（含深化设计、预算清单编制）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程预算编制、包控制投资、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理。2.本项目设计费总价包干，施工部分费用综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算。设计费及最终施工结算金额组成的总金额不得超过本项目的采购金额（即184万元），超出部分由承包人承担。综合单价包干、项目措施费包于指经发包人或发包人委托的第三方单位的工程预算审核报告中对应价格且按成交下浮率（成交下浮率=成交总价/最高限价）下浮后包干。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少超过10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。三、合同价款1.本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。第2页共29页2.签约合同总价为1692800.00元（大写：壹佰陆拾玖万贰仟捌佰元整），其中：（1）设计费为111700.51元。（2）工程费用（以下简称“建安工程费”或“施工费”）暂估价为1580731.49元，工程费用下浮率为8.1%。注：下浮率=1一工程费用成交价/工程费用最高限价。工程费用成交价仅为暂估价，工程费用以审定的工程预算价并按工程费用下浮率下浮后的造价作为最终合同价。四、合同工期1.总工期控制目标：100个日历天内竣工验收并移交使用（不包含预算审核时间）。2.设计工期：签订合同后5个日历天内完成方案深化设计，明确方案完善意见后15个日历天内完成方案修改和施工图文件及预算文件的编制。3.施工工期：项目施工工期为80个日历天。开工时间从发包人或发包人委托的监理人发出的进场通知书之日起计。4.提交结算：项目竣工验收之日起30天内提交完整的结算资料。五、主要工作内容（一）设计部分1.组建项目管理团队，按照各节点工期目标要求，积极主动与委托人和使用单位沟通协调，全面推进前期各项工作的开展；2.根据发包人和设计任务书以及设计指引要求，负责设计、设备或选型、编制项目预算；3.负责项目施工阶段的深化设计，并编制竣工图；4.设备或选型意见，提供设备材料的技术要求；就本项目拟采用的机电设备、电子设备等的选型于初步设计开始前向发包人提出书面意见；5.过程设计服务及协调工作；6.工程预算编制服务。7.按照要求开展图档资料核对、整理和建档工作。相关工作包括且不限于设计各阶段（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等）。8.设计方案需体现限额设计的理念，限额设计数为发包人公布的施工招标控制总价；（二）施工部分1.负责完成本项目所需的施工工作，具体以发包人确认的施工图纸为准，完成并配合发包人及相关部门结算审核、工程保修、编制竣工图等工作，组织本项目的验收和工程资料汇总及整理归档工作；2.根据发包人审定的施工图纸、发包人委托的第三方单位审定后的施工图预算进行施工，据此控制各项成本支出，改进施工技术，合理调配和组织劳动力，合理选购运输材料和配件，以较低成本、较短工期和优等质量完成项目建设；3.负责工程结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核工作；4.协助办理工程开工、检测和验收等所需的各项手续，并承担办理上述手续的费用；5.现场七通一平，包括本工程项目水、电、路、气、通讯等与现有市政基础设施的接驳，红线内场地平整及地上附着物清理；6.负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（注：发包人另有约定的除外）（三）综合管理部分实行项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，做好项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。第3页共29页六、质量标准及保修期1.设计要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。2.施工要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。承包人应确保项目满足前述要求，如不满足应配合发包人进行整改直至达标。3.安全文明目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到省级及项目所有地安全生产文明施工示范工地标准。承包人需遵守发包人相关管理规定，并根据发包人的实际情况制定项目措施手段保证安全文明施工以及发包人医疗业务的正常运作。4.工程保修期要求：工程保修期按《建设工程质量管理条例》规定。保修期自工程验收合格之日起计两年，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由承包人负责。承包人向发包人提交竣工验收报告时，应当向发包人出具质量保修书；质量保修书应明确本工程的保修范围、保修期限和保修责任等。七、设计、施工的限额及标准1.承包人的设计方案需按照相关设计规定及发包人的需求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，在编制设计预算时逐步细化落实。2.承包人出具的正式施工图纸经发包人确定后，依据施工图纸及相关资料编制项目预算，报发包人或发包人委托的第三方单位审核。如出现审核项目预算金额超过投资限额的，应在保证设计质量标准和施工进度前提下优化设计，重新编制项目预算，直至项目预算金额控制在投资限额以内。3.预算编制依据：套用现行规范、标准，《广东省房屋建筑和市政修继工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》《广东省建设工程计价通则》及计价依据、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等规定及相应计价程序，人工、辅材、机械价格执行佛山市建设工程材料信息价格。4.投资控制①本工程实行全过程限额设计和施工。承包人需严格控制每阶段投资目标，结算总金额控制在本项目采购金额内。工程预算由承包人自行编制，用于施工成本控制。发包人有权将审定的预算中的建安工程费按各单项工程、单位工程、专业工程、分部工程、主要分项工程等进行分解，分解后的建安工程费分别作为限额控制的直接依据。②如果因承包人原因造成预算超出本项目采购金额的，承包人须对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。施工图及预算审定完成后，原则上不允许承包人提出设计变更，因承包人原因（包括错、漏、碰、缺等设计失误）产生的设计变更，所增加的费用，由承包人承担，确需变更的按相关基本程序办理。发包人有权根据实际情况对建设内容进行调整。发包人减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。③在合同执行期内因施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）、物价（人工、材料、机械等的市场价格）、政府部门颁发的各项调价文件、国家宏观经济调控政策等因素导致调整及发生的施工费用，承包人须在报价时综合考虑该费用，发包人不再另行支付。第4页共29页④承包人在施工图设计完成后，应编制预算并送发包人，由发包人或发包人委托的第三方单位审核，因承包人预算送审延迟或对数造成时间延误产生的后果由承包人承担。预算金额以经发包人审核同意后的审核结果为准。本项目成交的总报价仅作为合同暂估价，不作为竣工结算的依据，在预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。发包人审定本项目工程预算后，双方应在预算审定后10天内根据合同约定，结合中标下浮率调整签约合同价并签订补充合同（补充合同确定的金额为调整合同价），以此作为工程进度款拨付的依据。承包人拖延或拒绝签订补充合同的，发包人有权按照调整合同价支付工程进度款。承包人编制的各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。?结算方式：工程量按实计量，以审定工程预算的综合单价乘以成交下浮率进行结算，审定依据套用现行规范、标准，《广东省房屋建筑和市政修鳝工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》及计价依据、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等规定及相应计价程序，人工、辅材、机械价格执行佛山市建设工程材料信息价格。结算需经发包人或委托的第三方单位审核。八、组成合同的文件下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：①合同协议书；②中标通知书；③专用合同条款；④通用合同条款；投标文件（含澄清文件）；招标文件（含澄清文件）?经双方确认的施工图预算：其他合同文件。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。九、其它1.合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。本合同中要求的国家、行业、规范等标准有发布新版本的，按照最新版本执行。2.承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。3.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。十、合同生效1.合同订立时间：2024年04月22.合同订立地点：广东省佛山市。第5页共29页3.本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。十一、合同数量本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执份承包人执肆份。（以下无正文）发包人：广东省第二荣军优抚医承包人（主）：东兴达利建设院工程有限公司（公章）（公章）60819法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：（签字）张（签字）组织机构代码组织机构代码12440000455858230E914406052318287025地址：佛山市南海区西镇江浦地址：佛山市南海区大沥镇城东西路59号南二路七号三楼邮政编码：528200邮政编码：528231电话：0757-86803089电话：0757-86336088传真：0757-86886531传真：/开户银行：中国建设银行佛山市开户银行：南海农商银行桂城支西支行行账号：44001667238050708695账号：80020000003836634一东洪实建设技承包人开承包人（成）：泽圣勘察设计有术开发工程有限公司限公司（公法定代表地成其委托代理人（公章）法定代表人或其委托代理人：VA（签字）（签字）组织机构代码组织机构代码马91440605796279317H91450100MA5KD04J6U(8-1）地址：佛山市南海区西高路地址：南宁市高科路28号3号车西塑楼A座2号间邮政编码：528200邮政编码：530000电话：0757-86862801电话：传真：/传真：/开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁科技支行账号：账号：45050160486809226611东兴达利建设发包人：广东省第二荣军优抚医承包人（主）：院工程有限公司（公章）（公章）60819法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）张组织机构代码组织机构代码12440000455858230E914406052318287025地址：佛山市南海区西镇江浦地址：佛山市南海区大沥镇城东西路59号南二路七号三楼邮政编码：528200邮政编码：528231电话：0757-86803089电话：0757-86336088传真：/传真：0757-86886531开户银行：中国建设银行佛山市开户银行：南海农商银行桂城支西支行行账号：44001667238050708695账号：80020000003836634承包人开一东洪实建设技承包人（成）：泽圣勘察设计有术开发工程有限公司限公司设（公（公章）法定代表地成其委法定代表人或其委托代理人：托代理人VA（签字）（签字）组织机构代码组织机构代码马91440605796279317H91450100MA5KD04J6U(8-1）地址：佛山市南海区西高路地址：南宁市高科路28号3号车西塑楼A座2号间邮政编码：528200邮政编码：530000电话：0757-86862801电话：传真：/传真：/开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁科技支行账号：账号：45050160486809226611第6页共29页第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；（2）成交通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件；（6）通用合同条款；（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充、承诺资料）；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）安全生产管理协议书（如有）（12）环境要求书（如有）；（13）其他合同文件（附件）。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：—另行约定资质类别和等级：L；联系电话：L电子信箱：Li通信地址：Lo1.1.2.5设计人：名称：泽圣勘察设计有限公司；资质类别和等级：工程设计建筑行业建筑工程甲级；联系电话：13925443544；电子信箱：873183054@qq.com；通信地址：南宁市高科路28号3号车间。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按通用合同条款。第7页共29页1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、广东省、佛山市和相应行业现行相关工程施工和验收规范。相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集并交由发包人确认，费用视为包含在合同价中。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：L发包人提供国外标准、规范的份数：L；发包人提供国外标准、规范的名称：L.1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；（2）本合同协议书；（3）成交通知书；（4）本合同专用条款[含工程质量保修书（格式）]；（5）招标文件及其附件、及答疑补遗文件；（6）本合同通用条款；（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（8）标准、规范及有关技术文件；（9）与本工程有关的其他文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：由承包人设计提供发包人向承包人提供图纸的数量：由承包人设计提供发包人向承包人提供图纸的内容：由承包人设计提供1.6.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：工程施工有关的文件（含施工组织设计）承包人提供的文件的期限为：开工前3天；承包人提供的文件的数量为：一式六份；承包人提供的文件的形式为：书面、电子文档；发包人审批承包人文件的期限：收到监理人书面审查意见后。1.6.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由承包人设计提供。1.7联络发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.8交通运输1.8.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工范围外的公共道路按现状，承包人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理，由此产生的相关费用由承包人承担。1.8.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：L。第8页共29页关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工范围内的公共道路按现状，施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑和负责，由此产生的相关费用（包括由此产生的损毁及恢复）由承包人承担。1.8.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，承包人接受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理相关手续和承担相关费用。施工过程中由于运输超大件或超重件而导致损毁场地的，承包人须承担修复场地的责任，由此产生的相关费用由承包人承担。1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用合同条款。1.9.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款。1.10工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详见第10.2条款规定。允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见第10.2条款规定。2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：职务：联系电话：通信地址：佛山市南海区西樵镇江浦西路59号广东省第二荣军优抚医院。发包人对发包人代表的授权范围如下：行使发包人的权利，但设计、施工变更、工程价款结算、工程质量等需由发包人盖章确认。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电及通讯网络由承包人负责报装和接驳（包含绿化保养期内的水、电费）。相关费用已包含在合同价格中。施工用水、用电安全必须符合相关规定。（2）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：施工范围外的公共道路按现状，施工过程中若由于承包人原因导致现状公共道路损坏，承包人须承担全部责任，施工临时道路由承包人自行考虑和负责，由此产生的相关费用由承包人承担。（3）提供施工所需的有关资料的时间：开工前。（4）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：（5）现场交验的时间：开工前（6）提供标准与规范的时间：标准和规范文件资料由承包人自行筹集。（7）组织图纸会审和设计交底的时间：开工前由发包人组织第9页共29页（8）做好工地中的围闭工作，施工工地围挡必须符合相关的要求，由此产生的相关费用由承包人承担。委托承包人办理的工作有：由承包人协助办理占用市政道路、车辆通行、夜间施工等审批，其它事宜在具体发生时商定，承包人需无条件配合。（费用按政策规定各自承担相应部分）2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：L。发包人是否提供支付担保：查。发包人提供支付担保的形式：L。3.承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提供和编制竣工结算资料（含结算书）。承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版不少于4套、电子版不少于1份。承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收之日起30天内提交竣工结算资料（含结算书）。承包人提交的竣工资料形式要求：经发包人确认的文本和电子文件。（2）承包人应履行的其他义务：a.签订合同后须配合发包人按照政府采购要求进行合同备案。b.必须按国家、广东省和佛山市相应行业现行工程相关施工和验收规范标准进行施工。c.负责施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作。d.负责做好施工现场与周边地区交通、噪声防护、环境污染、卫生等工作，并按相关规定办理有关手续。由此产生的所有费用由承包人承担，发包人不再另行支付。若承包人在施工过程中违反规定受到市民投诉、或有关部门的处罚，发包人有权每次扣除承包人违约金2000元人民币，均在工程款中扣减，累计最多扣除合同价的3%。e.负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求文明安全检查一次通过。若由承包人原因引起的区内卫生投诉，应立即按要求清理干净；如超4个小时内未派人清理解决的，发包人有权每次扣除承包人违约金2000元人民币，并由发包人安排人员清理，并由发包人直接先行支付费用给相关人员，但所发生的费用由承包人负责承担，均在工程款中扣减，累计最多扣除合同价的3%。f.承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。8.承包人必须充分考虑施工道路状况，在施工过程中，必须保证道路能双向通行，并按规定做好安全防护措施，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人不再为此作出任何经济补偿。如有出现临时占地现象，则最长不得长于施工工期且严格控制占用道路及影响周边地区秩序的现象。严格控制施工和生活对土地的污染。若施工进出的道路及设施受到损坏，承包人应负责立刻修复，保证场地正常通行，并承担因此产生的相关费用。h.开工前3天提供开工总进度计划，例会提供下步的进度计划给发包人监理人审批。i.在项目实施过程中，发包人有可能根据项目的实际情况进行调整，承包人必须无条件接受。j.按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救。第10页共29页发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：L17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①8级（含8级）或以上的台风；②在24小时内（午夜至午夜）所降雨量超过200毫米：③摄氏45度以上高温天气；④6级以上地震：5十级以上强风暴、龙卷风；五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。所有上述异常恶劣气候条件，以佛山市南海区气象局或有关部门测定或公布的数据为准。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：全体施工人员必须为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。承包人必须在获取成交通知书后15日内，自行购买工程一切险和第三方责任险，保险标的必须涵盖整个工程项目，保险期限至少达到整个工程项目完工验收合格，保险费用由承包人独立承担，发包人不再另行支付费用。18.2其他保险关于其他保险的约定：L。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按专用合同条款18.1条。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：保险事故发生后，承包人应在保单规定的时间内通知保险公司。如果因承包人未能在规定时间内将索赔要求尽快通知保险公司或拖延通知保险公司，导致损害或丧失向保险公司索赔的权利，发包人、承包人由于保险事故发生的损失和施救费用将由承包人承担。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查19.2争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：L。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：L。其他事项的约定：L。19.3争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：L。19.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地人民法院起诉。违约方应当承担守约方为处理本合同项下纠纷所产生的诉讼费、律师费、餐旅费等一切费用。争议解决过程中，对于合同项下无争议部分的内容，应当继续履行。第21页共29页附件附件1：工程质量保修书。附件2：廉政合同。附件3:安全生产管理协议书。附件4：联合体协议。附件1:工程质量保修书发包人（全称）：广东省第二荣军优抚医院承包人（全称）：（主）广东兴达利建设工程有限公司、（成）广东洪实建设技术开发工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括：承包人负责施工的部位，包括承包人承包范围内的全部工程内容，以及工程范围内由承包人提供的设备、材料。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。5、其他项目保修期限约定如下：2年。如项目里的相关设备另有国家或行业规定的，遵从国家或行业规定；如设备的质保期高于国家或行业规定的，遵从其设备生产商或设备供应商的规定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。四、质量保修责任1、属于保修范围的项目，由发包人口头或发出工程整改通知书，承包人应在接到发包人通知后的1天内书面回复发包人并派人保修，收到整改通知书后一周内（含收到整改通知书当天）达到发包人要求，否则每逾期一天发包人有权扣除承包1000元违约金。如发包人累计发出整改通知三次以上（含三次），或承包人在收到整改通知书一周内仍未开始整改的，或单次整改一周以上仍不能满足质量要求的，发包人可自行或委托第三方保修，费用按第三方单位审定的预算价中的有关费用并按成交下浮率ii=成交总额/招标控制价作结算折率计算，从承包人工程质保金或结算余款中扣除。2、因工程质量问题需紧急抢修的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。承包人应当立即响应，并在2小时内安排人员到场维修，如承包人未能按约定时间进行抢修的发包人有权视响应程度从承包人工程质保金或结算余款中扣除不少于50000元／次。3、在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。第22页共29页4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用1.在保修期内，由承包人造成的工程质量问题，承包人必须负责免费检查维护及处理，由此造成的损失由承包人承担。2.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：L工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：广东省第证荣军优抚医院承包人：（主）广东兴达利建设工程有限（公章）公司（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）术开发工承包人：（成）广东洪实建设技术并发程有限公司（公章）7法定代表人或其委托代包（签字）附件2:廉洁协议甲方：广东省第二荣军优抚医院乙方：（主）广东兴达利建设工程有限公司、（成）广东洪实建设技术开发工程有限公司、（成）泽圣勘察设计有限公司根据国家、省有关廉洁建设的规定，为做好合同项目的廉洁建设，保证项目实施质量与安全，提高资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同项目的廉洁建设，订立本协议。1、双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同项目一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反法律或相关管理规章制度。1.4建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第23页共29页2、甲方义务2.1甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和设备，不得要求乙方购买合同实施范围以外的材料和设备2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞赞，不准利用职权私自为合同项目安排人员，也不得从事与合同项目有关的各种有偿中介活动。2.6甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同项目有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。3、乙方义务3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。3.5乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修，婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境，旅游等提供方便。4、违约责任4.1甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应依据廉洁建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。4.2乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应依据廉洁建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方一至三年内不得承接甲方任何项目的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。5、双方约定本协议由协议双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由协议双方当事人或其上级部门相互约请对协议执行情况进行检查。6、法律效力本协议作为合同项目的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。7、生效时间本协议自签署之日起生效，至合同双方当事人履行完项目合同全部义务后自行失效，并随项目合同的终止而终止甲方：广东省第二荣军优抚医院（公章）乙方：（主）广东兴达利建设工程有限公司同（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人人厂（签字）（签字）有工开发限公乙方：（成）广东洪实建设技术开发工程A乙方：泽圣勘察设计有限公司有限公司（公章）（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表代理人YWliu设第24页共29页（签字）（签字）附件3：安全生产管理协议甲方：广东省第二荣军优抚医院乙方：（主）广东兴达利建设工程有限公司、（成）广东洪实建设技术开发工程有限公司为进一步加强安全生产监督管理，贯彻“谁主管谁负责”的原则，落实“一岗双责”制度、健全安全生产责任制，安全、优质、高效地建设合同工程，实现安全生产管理目标，根据有关安全生产法律、法规、办法等，经双方共同协商，同意签订本协议：、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及安全生产、文明施工等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止、教育、责成其限期整改，并视整改具体情况采取一定的经济处罚。、乙方明确落实项目负责人为施工现场安全生产第一责任人，配置足够专职安全管理人员，实行“谁主管、谁负责”安全责任制，必须贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，建立健全安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。三、乙方在施工过程中发生事故或人员伤亡，甲方派员参与调查处理，事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。四、乙方要按照安全自查、隐患自改、责任自负的原则加强组织各种形式的安全生产日常检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对检查出的的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。五、乙方进场的各种设备或工具必须经相关方验收合格后，方能使用，特种作业人员必须持证上岗，所有作业人员进入施工现场须遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施。六、双方必须严格执行各类防火防爆制度，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定实行操作。七、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。八、乙方对发生的各项安全生产事故，应按规定进行上报、统计、分析和处理，绝不弄虚作假，隐满不报、漏报或拖延报告。第25页共29页九、乙方应按国家有关规定，每年提取一定的安全生产保证基金，用于改善安全措施及进行安全生产宣传、教育和奖励，保证安全生产专项费用专款专用。十、乙方需按照各级行政部门提出的“平安工地”建设活动达标标准和基本要求进行现场的安全生产管理，努力实现“平安工地”验收达标。十一、参建各方努力实现以下安全生产管理目标：（一）不发生一次死亡1人以上的安全生产责任事故；（二）不发生火灾责任事故；（三）不发生因安全设施不齐而造成的各类责任事故；（四）不发生职工伤亡责任事故、急（恶）性中毒责任事故和交通安全责任事故。本合同签订人因工作变动，由继任人继续承担该岗位责任。本合同签订有效期为本施工项目完工日止。甲方：广东省第二荣军优抚医院（公章）乙方：（主）广东兴达利建设工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理（签字）（签字）乙方：（成）广东洪实建设技术开发工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人甲方：广东省第二荣军优抚医院（公章）乙方：（主）广东兴达利建设工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理（签字）（签字）乙方：（成）广东洪实建设技术开发工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人第26页共29页附件4:第27页共29页联合体共同响应协议书工程有限立约方：广东兴达利建设工程有限公司广东洪实建设技术开发工程有限公司泽圣勘察设计有限公司A广东兴达利建设工程有限公司、广东洪实建设技术开发工程有限公司、泽圣勘察设计有限公司自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程）（M4400000707522852001）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：一、联合体各方关系广东兴达利建设工程有限公司、广东洪实建设技术开发工程有限公司、泽圣设计勘察设计有限公司共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应、广东兴达利建设工程有限公司、广东洪实建设技术开发工程有限公司、泽圣勘察设计有限公司作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。501110二、联合体内部有关事项约定如下1.（广东兴达利建设工程有限公司）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带贵任。3.如果本联合体成交，（广东兴达利建设工程有限公司）负责本项目业务院区供电电路改造工程部分，（广东洪实建设技术开发工程有限公司）负责本项目有限公司业务院区供电电路改造工程部分，（泽圣勘察设计有限公司）负责本项目业务院区供电电路改造工程设计服务部分4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任5.联合体成员（广东兴达利建设工程有限公司）为（中型）企业，将承担合同总金额46.7%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。第28页共29页联合体成员（广东洪实建设技术开发工程有限公司）为（小型）企业，将承担合同总金额46.7%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）联合体成员（泽圣勘察设计有限公司）为（小型）企业，将承担合同总金额6.6%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。六、本协议书正本一式五份，随响应文件装计一份，送采购人一份，联合体成员各一份；副本一式三份联合体成员各执份甲公司全称：广东兴达利建设工程有限公司（盖章），乙公司全称：广东洪实建设技术开发工程有限公章），丙公司全称：泽圣勘察设！（盖章）2024年4月22024年4月2日，2024年4月2有得有限公司注：1.联答响应时需签，联合体各方成员应在禁协议上共回盖章确认。01110022.本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一第29页共29页
投标 / 标书制作要点（原创）
本供电电路改造工程 供电电路改造工程设计服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广东省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
