路面修复养护工程采购合同公告（茂名市电白区公路事务中心2024）
茂名市电白区公路事务中心电白区县道(X838、X841、X853、X839、X850)路面修复养护工程的合同公告
茂名市电白区公路事务中心电白区县道(X838、X841、X853、X839、X850)路面修复养护工程的合同公告
发布机构： 发布时间：2024-05-09 12:02:55
采购计划编号：440901-2023-03306 预算金额：2562089 采购品目：
代理机构：广东泓荣达工程管理有限公司 项目经办人： 项目负责人：
一、合同编号
4409HRD20230815
二、合同名称
电白区县道(X838、X841、X853、X839、X850)路面修复养护工程
三、项目编号
4409HRD20230815
四、项目名称
电白区县道(X838、X841、X853、X839、X850)路面修复养护工程
五、合同主体
采购人(甲方)：茂名市电白区公路事务中心
地址：茂名市电白区水东镇人民路
联系方式：13927565666
供应商(乙方)： 广东国坚骏建设有限公司
地址：茂名市电白区林头镇田充村迎宾路88号
联系方式：0668-2239789
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
电白区县道(X838、X841、X853、X839、X850) 路面修复养护工程
1(项)
2,431,000.00
2,431,000.00
合同金额： 2,431,000.00元，大写金额：贰佰肆拾叁万壹仟元整
履约期限：2023年09月28日至2024年03月27日
履约地点：茂名市电白区
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2023年09月28日
八、合同公告日期
2024年05月09日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公示附件.pdf
茂名市电白区公路事务中心
2024年05月09日
您有开具电子保函的需求，可通过此链接跳转至金融服务中心办理
此合同可以办理合同融资贷款，如果您有办理合同融资贷款的需求，请访问此链接至金融服务中心办理业务
电白区县道（X838、X841、X853、X839、X850）路面修复养护工程施工合同（副本）发包人：茂名市电白区公路事务中心承包人：广东国坚骏建设有限公司目录1、合同协议书一-12、项目专用合同条款项目专用合同条款数据表-43、项目专用合同条款一-64、廉政合同一-475、安全生产合同一-496、项目经理委任书一-517、承包人违约金一览表528、工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表一-549、工程结算协议一-6010、中标通知书-6211、投标函--6312、履约保函--6513、工程项目清单一-6614、项目管理人员证书--82合同协议书发包人：茂名市电白区公路事务中心承包人：广东国坚骏建设有限公司茂名市电白区公路事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施电白区县道（X838、X841、X853、X839、X850）路面修复养护工程，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1、工程概况：本项目位于电白区。工程承包范围：电白区县道（X838、X841、X853、X839、X850）路面修复养护工程施工，详见施工图设计及工程量清单。2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料、招标文件、投标文件）；（2）中标通知书：（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）工程量清单计量规则；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）人民币贰佰肆拾叁万壹仟元整（￥2431000.00元）。4、承包人项目经理：金向阳。承包人项目总工：卿小。5、工程质量符合《广东省农村公路建设工程质量监督管理实施细则》、《广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法》规定及现行《公路工程质量验收评定标准》标准。工程安全目标：合格6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。缺陷责任期：2年：保修期：保修期5年。17、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。付款方式：1期：支付比例30%，自签订合同之日起，项目部设立，人机料到场后，发包人向承包人支付预付款30%（扣除暂列金额）。2期：支付比例50%，施工完工后，支付至三方核定完成工程量的80%。3期：支付比例17%，竣（交）工验收合格后，由财政投资审核中心对工程结算进行审核审核出最终结算价后，发包人向承包人支付至结算价款的97%。4期：支付比例3%，缺陷责任期满后，发包人向承包人支付至结算价款的100%。8、承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。9、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。10、本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本三份，副本三份，当正本与副本的内容不致时，以正本为准。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：茂名市电白区公路事务中心承包人：广东国坚骏建设有限公司代盖单位章中（盖单位章）法定代表人或其法定代表人或其委托代理人签字)委托代理人（签字）：2023年9月28日3023年9月28日2第二部分通用合同条款（见范本）公路工程专用合同条款（见范本）mB.项目专用合同条款项目专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据11.1.2.2发包人：茂名市电白区公路事务中心地址：茂名市电白区21.1.2.6监理人：地址：邮政编码：31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准65.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订施工承包合同后一个月内。承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料一个月内。911.5（3）逾期交工违约金：10000元／天1011.5（3）逾期交工违约金限额：10%签约合同价1111.6提前交工的奖金：无1211.6提前交工的奖金限额：无1315.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励1416.1口因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理合同期内不调价1517.2.1（1）开工预付款金额：本项目合同价30%1617.2.1（2）材料、设备预付款比例：本项目不提供材料、设备预付款序号条目号信息或数据1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：10份1817.3.3（1）进度付款证书最低限额：50万元1917.3.3（2）逾期付款违约金的利率：无2017.4.1质量保证金金额：3%合同价格，若交工验收时承包人被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人不给予质量保证金的优惠。质量保证金是否计付利息：口是，利息的计算方式：否2117.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：10份2217.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：10份2318.2（2）竣工资料及其缩微、刻录光盘的份数：10份2418.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：查如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：2518.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：是如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：缺陷责任期：2年：保修期：保修期5年，在工程质量保修期内，工程出现质量问题的，成交人收到采购人保修通知后，三天内进行保修服务，且在7天内完成保修工作。2619.7（1）保修期：自实际交工日期起计算5年2720.1建筑工程一切险的保险费率：4%02820.4.2第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：4%2924.1争议的最终解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：茂名市仲裁委员会项目专用合同条款说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中。1、一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员本项目补充第1.1.2.4目及1.1.2.9目：1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人，又称之为项目负责人。1.1.2.9发包人代表：指由发包人书面委派负责管理本合同工程的现场代表和合同工程师。1.1.3工程和设备1.1.3.14材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。1.1.4日期、期限及证书1.1.4.6基准日期，修改为：指投标截止时间前15天的日期。1.1.4.7天，修改为：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为停止业务活动的时间。1.1.6其他增加第1.1.6.10～1.1.6.12目：1.1.6.10“不可预见”指一个有经验的承包商在基准日期前无法合理预见的。1.1.6.11“变更”系指根据第15条规定，经指示或批准作为变更的，对工程所做的任何更改。1.1.6.12材料供应专业管理机构：指由发包人委托常驻现场专门负责管理专项材料、设备供应调配的机构。1.5合同协议书本款补充：为签订合同协议书，依法征收的印花税等类似费用按照规定应由承包人承担的，承包人应予以支付。1.6图纸和承包人文件1.6.3图纸的修改在第1.6.3款原文后增加一个段落：没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按22.1款承包人违约处理。2.发包人义务2.3提供施工场地6本款最后一段修改如下：如果由于发包人未能按照本款规定办妥永久占地征用手续，影响承包人工程的施工，承包人须及时调整工程施工组织安排并报监理人批准，合理组织和安排工程施工。因此导致承包人延误工期或增加费用时，发包人可适当延长工期作为补偿。（补偿原则详见本项目专用合同条款11.3款）但如果由于承包人未能按照本款规定提交占地计划，因而影响发包人办理永久工程占地征用手续而导致延误工期或增加费用，则由承包人自行负责。第2.8款细化为：1、发包人协助办理施工场地所需的水、电、通讯的接入点。不提供进出施工现场的水、陆交通通道、施工船舶临时停泊水域及停靠码头，由承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。2、施工过程中的游泥、弃方、建筑垃圾等抛弃地点（倾倒区）由承包人自行解决（设计文件建议地点仅作参考），并负责办理相关许可手续，承担因申请和使用倾倒区的一切费用（含环境监测、渔业资源补偿等），相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。如承包人不按要求倾倒游泥、弃方、建筑垃圾等引起的一切责任（包括违约金、赔偿等）均由承包人负责。2.9委派发包人代表第2.9款补充：发包人委派现场代表和合同工程师分别履行发包人代表的职责，涉及第3.1.1项的权力批准应由现场代表和合同工程师会签。其姓名、职务由发包人另行书面通知。3.监理人3.1监理人的职责和权力第3.1.1项补充监理人的有关决定，都必须抄送发包人或发包人代表。发包人和承包人双方对工程施工的有关协议或决定，必须抄报监理人或总监理工程师代表，以利于系统管理。在任何情况下（包括合同另有规定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期、改变技术标准、改变重大施工技术方案等及一切与费用有关的监理人的指令，均需先与发包人协商，发包人书面认可后方能生效。第3.1.2项补充：除本合同规定必须经发包人另行批准的事项外，如果监理人已经行使了上述职权，都应认为已从发包人处取得了必要的批准。但如果监理人的某些决定不妥或有错误，不妨碍政府7监督部门或发包人事后进行撤销或变更本款增加第3.1.4项如下：3.1.4发包人对本项目享有总控权力，对监理工程师实施的各项工作和作出的各项决策享有检查、监督的权力，对监理工程师发出的错误指令有权予以纠正。3.3监理人员本款增加第3.3.5项如下：3.3.5本项目场设置总监理工程师办公室（下称总监办）。总监理工程师为总监办负责人，全面负责监理工作。总监理工程师任命专业监理工程师，并为其配备一定数量的测量与试验人员、旁站监理人员及行政管理人员。总监理工程师应将上述各级各类人员的姓名、职责、分工和权限范围及时通知发包人和承包人。各专业监理工程师可在其授权范围内，按监理合同规定履行监理职责。增加第3.6款和第3.7款3.6发包人、监理人、承包人的关系3.6.1在整个建设过程中，发包人与监理人、风险管理单位之间是委托与被委托的关系；监理人与承包人是监理与被监理的关系；承包人在项目实施过程中，必须接受发包人的统一管理，同时应按合同规定接受监理人的监督和管理。任何与施工承包合同有关的施工活动，都必须同时经发包人和监理人审查认定，认为符合合同规定，发包人才予以拨付工程款。承包人应积极配合监理人、风险管理单位以及各咨询单位（如有）开展工作。3.6.2本合同工程实行承包人自检、社会监理、发包人和政府监督的三级管理体制。对工程质量出现问题而降低质量标准或返工而造成的一切经济和工期损失，由承包人承担，并且按合同规定承担违约金；监理人根据监理合同规定负监理不周的责任。监理人对某一分部或分项工程的认可不影响政府机构或发包人在事后的否定。3.6.3本项目实施的不同阶段，将有不同的监测、风险管理、科研单位参加相关项目的监测、风险管理、科研工作的，承包人应根据实际工作需要，服从发包人的统一协调，做好相关配合工作，相关配合费用已包含在合同报价中。3.7发包人代表（或称发包人驻地代表）3.7.1发包人代表被授权代表发包人履行发包人的职责和宏观控制。发包人代表应深入工地，了解掌握工程施工的全过程和工程质量情况。3.7.2发包人代表应检查承包人的施工质量、进度、安全、文明施工等情况，督促承包人完成工程计划。如工程计划不能完成，发包人代表有权要求承包人说明原因和采取补救措施，8专职安全员姓名莫洪宇性别男民族汉出生1991年1月25日性址广东省化州市那务镇新屋塔洞村91号公民身份号码440982199101253418中华人民共和国居民身份证签发机关化州市公安局有效期限2017.02.06-2037.02.06公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书姓名：莫洪宇性别：男出生年月：1991-01-25身份证号：******************经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。企业名称：广东国坚骏建设有限公司证书编号：粤交安C（23）G03281有效期至2023-06-252026-06-25考核部门：：广东省交通运输厅中华人民共和国交通运输部监制90广东省社会保险个人参保证明孩参保人在茂名市参加社会保险情况如下姓名莫洪宇莫洪宇莫洪宇证件号码******************************************************参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位参保险种参保险种参保险种参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位养老工伤失业202301202308茂名市：广东国坚骏建设有限公司茂名市：广东国坚骏建设有限公司888截止截止截止2023-08-1809：53该参保人累计月数合2023-08-1809：53该参保人累计月数合实际8个月0个月0个月专方级缴费学备注：本《参保证期》标注的“”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅国家税网事业务专用章业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人计规[2022111号)保障厅广东省发展和革委员会广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施会保险费政策实施范围等政策的通知》（專人社规[2022]15号）等文件实施范围内的企业中请线绪三项社保费单位缴费部分证明机构名称（证明专用章）证明时间2023-08-1809:5391施工员黄火荣姓名19827月25日广东省茂名市茂港区羊角镇山和村85号******************公民号局中华人民共和国居民身份证签发机关茂名市公安局茂港分局有效期限2009.0817-2029,0817黄火染同志于2020年09月20日至2020年10月20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业施工员职业培训，经考核成绩合格，特发此证。姓名黄大茶训中身份证号440923198207254051发证单位22020年10月30日证书编号2001010075859证书专用章有效期至：月tGa16585202308183168449223广东省社会保险个人参保证明该参保人在茂名市参加社会保险情况如下：姓名黄火荣黄火荣黄火荣证件号码******************************************************参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位参保险种参保险种参保险种参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位养老工伤失业202301202308茂名市：广东国坚骏建设有限公司茂名市：广东国坚骏建设有限公司88截止截止截止2023-08-1809:56该参保人累计月数合计2023-08-1809:56该参保人累计月数合计实际缴8个月0个月费A6备注：本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保险部办公厅国家税办业务专用章行业阶段性实施线缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规[2022]11号)。保障序广东省发展和政革委员会广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关厂实施会保险费政策实施范围等政我的通知》（粤人计规【2022）15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴兰项社保费单位缴费部分证明机构名称（证明专用章）证明时间2023-08-1809:5693质量员姓名李岛华别男汉出生1989年12月8日住址广东省电白县博贺镇尖岗尖北村103号公民身份号码440923198912081950中华人民共和国居民身份证签发机关电百县公安局有效期限2017.04.25-203704.25姓名季与华李与华同志于2020年09月20日至2020年10月20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员质量员职业培训，经考核成绩合格，特发此证。身份证号440923198912081950位发证证书编号2001030041859945年12月NQ10818552李与华同志于2020年09月20日至2020年10月20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员质量员职业培训，经考核成绩合格，特发此证。姓名季与华身份证号440923198912081950发证位证书编号2001030041859证书专用章5年12月NQ1081855294广东省社会保险个人参保证明该参保人在茂名市参加社会保险情况如下姓名李岛华李岛华李岛华证件号码******************************************************参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位参保险种参保险种参保险种参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位养老工伤失业202301202308茂名市：广东国坚骏建设有限公司茂名市：广东国坚骏建设有限公司888截止截止截止2023-08-1809:46该参保人累计月数合计2023-08-1809:46该参保人累计月数合计实际级8个月缴0个实育缓0个月费备注：本《参保证明》标注的“级缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅国家税办业务专用章行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知）（粤人社规[2022】11号）操险厅广东省发展和政革委员会.广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施初会保险费政策实施范围等政策的通知》（客人社规[2022]15号）等文件实施范围内的企业中请缓练三项社保费单位缴费部分证明机构名称（证明专用章）证明时间2023-08-1809:4695资料员始名李明珠都女民汉南票1990年8月25日广东省茂名市茂南区委锁联城村二十二组12号民身份号码：******************中华人民共和国居民身份证签发机关沈名市公安局茂南分局有效2017.03.13-2037.03.13李明珠同志于2020年09月20日至2020年10月20日参加住房和城乡建设领城专业技术管理人员资科员职业培训，经考核成绩合格，特发此证。姓名季明巷0国建教身份证号44090219900825326X教发单位A0T301口证书编号2001050028710证书专用章X010818585期至12月96023081828800广东省社会保险个人参保证明该参保人在茂名市参加社会保险情况如下：姓名李明珠李明珠李明珠证件号码******************************************************参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位参保险种参保险种参保险种参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位养老工伤失业202301202308茂名市：广东国坚骏建设有限公司茂名市：广东国坚骏建设有限公司888截止截止截止2023-08-1809:48该参保人累计月数合计2023-08-1809:48该参保人累计月数合计实际缴8个缴0个东济个月缓0个月备注：网业业务专用章本《参保证期》标主的“级数”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅国家税行业阶段性实施级缴企业社会保险费政的通知》（粤人社规[2022]11号保方广东省发展和教革委员会广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施保险费政策实施范围等政载的通知》（每人社规[2022]15号）等文件实施范国内的企业申请缓缓三瑞社保费单位缴费部分证明机构名称（证明专用章）证明时间2023-08-1809:4897材料员姓名梁静性别女民族汉出生1990年7月27日住址广东省高州市集贤街149号公民身份号码440981199007270223中华人民共和国居民身份证签发机关高州市公安局有效期限2021.10.13-20411013同志于2021年02月10日至2021年03月10日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员材料员职业培训，经考核成绩合格，特发此证姓名身份证号440981199007270223正单位力开明证书编号2101040000084489证书专用章子2W1a10816604-0313期至do100982308182946广东省社会保险个人参保证明该参保人在茂名市参加社会保险情况如下：姓名梁静梁静梁静证件号码******************************************************参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保险种情况参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位参保险种参保险种参保险种参保起止时间参保起止时间参保起止时间单位单位养老工伤失业202301202308茂名市：广东国坚骏建设有限公司茂名市：广东国坚骏建设有限公司888截止截止截止2023-08-1809:50该参保人累计月数合计2023-08-1809:50该参保人累计月数合计实际绝缴0福办力资证育级0个月缴费尚备注：本《参保证明》标注的是指：《转发人力资源社会保障部办公厅国家税网办业务专用章行业阶段件实施缓意企业社会保险费政策的通知）（粤人社规[2022]1号)保肉厅广东省发展和改革委员会，广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规[2022]15号）等文件实施范围内的企业申请级级兰境社保费单位缴费部分证明机构名称（证明专用章）证明时间2023-08-1809:5099
投标 / 标书制作要点（原创）
本路面修复养护工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
