国省道水毁修复工程 国省道水假修复工程采购合同公告（化州市公路事务中心2024）
化州市公路事务中心化州市2023年国省道水毁修复工程的合同公告
化州市公路事务中心化州市2023年国省道水毁修复工程的合同公告
发布机构： 发布时间：2024-05-09 10:29:10
采购计划编号：440982-2024-01272 预算金额：3599206 采购品目：
代理机构：广东宏正工程咨询有限公司茂名分公司 项目经办人： 项目负责人：
一、合同编号
GDHZHZ20240401
二、合同名称
化州市2023年国省道水毁修复工程
三、项目编号
GDHZHZ20240401
四、项目名称
化州市2023年国省道水毁修复工程
五、合同主体
采购人(甲方)：化州市公路事务中心
地址：化州市河西北岸北凉西路
联系方式：19075613528
供应商(乙方)： 广东泓博建设工程有限公司
地址：化州市鉴江区285省道江山商贸城4-2号二楼
联系方式：18588829374
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
化州市2023年国省道水毁修复工程
1(项)
3,425,788.00
3,425,788.00
合同金额： 3,425,788.00元，大写金额：叁佰肆拾贰万伍仟柒佰捌拾捌元整
履约期限：2024年05月10日至2024年10月06日
履约地点：化州市
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年05月07日
八、合同公告日期
2024年05月09日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公示附件.pdf
2.采购合同公示附件.pdf
化州市公路事务中心
2024年05月09日
您有开具电子保函的需求，可通过此链接跳转至金融服务中心办理
此合同可以办理合同融资贷款，如果您有办理合同融资贷款的需求，请访问此链接至金融服务中心办理业务
化州市2023年国省道水毁修复工程施工承包合同合同编号：GDHB2024005项目名称：化州市2023年国省道水毁修复工程MOIXESTI工程地点：化州市建设单位：化州市公路事务中心建施工单位：广东泓博建设工程有限公1第一章合同书发包人（全称）：化州市公路事务中心承包人（全称）：广东泓博建设工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。、工程概况工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：化州市工程内容：按施工图纸内容资金来源：上级补助资金、工程承包范围承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、招标施工图纸及现场实际情况，采用固定单价承包方式，由中标人承担总承包的义务和责任。三、合同工期开工日期：2024年05月10日（实际开工日期以项目开工令为准）竣工日期：2024年10月06日（以开工日期为始按合同工期推算）合同工期总日历天数150天四、质量标准工程质量符合本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国交通运输部相应的标准和规范，质量要求合格以上。保修期为：1年。五、合同价款金额（大写：叁佰肆拾贰万伍仟柒佰捌拾捌元整）（小写：3425788.00元）六、付款方式1、付款方式：1期：支付比例30%，签订施工合同施工队进场监理签发开工令后5个工作日内支付工程预付款合同价总额的30%。预付款的扣回与还清：预付款在进度付款中扣回，扣回办法：开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣2回开工预付款2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。2期：支付比例55%，工程计量按月计量，最低计量费用不得低于合同价的10%，工程量进度完成90%，支付合同价总额的85%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。3期：支付比例12%，工程交《竣》工验收后，并向采购人、监管单位提交完整的交《竣》工验收资料经财政审投资审核中心审核完结算金额后支付结算价总额的97%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。4期：支付比例3%，余下3%作质保金，保修期1年服务结束后，支付至结算价总额的100%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。3十一、合同生效合同订立时间：2024年日（根据招标情况定）合同订立地点：茂名市本合同双方约定双方签字盖章之且后生效。发包人：（公章）化州市公路事务中心承包人：（公章）广东泓博建设工程有限公司法定代表人法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：18588829374传真：开户单位：化州市公路事务中心开户单位：广东泓博建设工程有限公司开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司化州光明支行账号：账号：44050169091700001177邮政编码：525100邮政编码：525100法定代表人法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：18588829374传真：开户单位：化州市公路事务中心开户单位：广东泓博建设工程有限公司开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司化州光明支行账号：账号：44050169091700001177邮政编码：525100邮政编码：5251004第二章通用条款（略）本工程施工合同通用条款执行交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版）的通用合同条款内容5第三章专用条款一、合同文件1、图纸本工程已提供施工图纸，依据图纸施工。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序（1）合同协议书（包括补充协议及备忘录）；（2）成交通知书；（3）专用条款；（4）通用条款；（5）有关技术标准；（6）图纸；（7）工程报价书；（8）招标、投标文件；（9）经双方确认进入合同的其它文件。二、双方一般权利和义务1、现场代表及权利1.1乙方现场代表姓名：王懂博身份证号码：440982199704044295联系电话：13539805717职务：项目经理职权：代表乙方管理施工现场及与甲方联系沟通事宜。1.2甲方派驻的现场代表姓名：职务：职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量等进行管理、监督。2、甲方工作2.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：6施工场地与公共道路的通道时间和要求：按甲方通知。甲方应该办理的施工手续。双方约定甲方应做的其他工作。3、乙方工作·施工场地具备施工条件（水通、电通）的要求。承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求。负责施工现场的安全管理。4、双方责任（1）甲方责任1）甲方对工程进度及质量实施跟踪监督和管理，乙方不得以任何理由拒绝。否则甲方有权无偿终止工程建设，乙方所投资金不予退还。2）组织工程交（竣）工验收。（2）乙方责任1）向甲方提供技术资质及有关施工资料。2）按设计施工图纸说明和国家现行标准、规范进行施工，对本工程的技术、质量、安全、工期负全责。3）施工噪音以及环境保护和安全生产等，按有关规定发生的费用，由乙方负责。4）已完工程成品及现场施工材料保护。5）施工场地清洁。6）严格制定安全措施，组织实施安全施工，做好预防事故措施。施工过程必须挂设安全网，设置安全隔离区，确保施工安全及第三者安全。凡属乙方施工过程中出现的一切安全事故，均由乙方负全部经济责任和法律责任。7）乙方在施工过程中如发现设计不合理或出现其他问题，应及时向甲方提出，并协助甲方及时处理。8）做好隐蔽工程签证单、原始施工记录及其他施工资料转交甲方。9）乙方对甲方所派施工管理人员现场监督及现场验收已经隐蔽工程，乙方必须配合做好相关登记存档手续。10）乙方从交（竣）工验收合格交付甲方使用之日起一年内，凡属施工质量造成损失（不可抗力的自然灾害除外），乙方必须负责无偿返修及相关的法律责任。7三、工期工期：150日历天，开工日期以项目开工令为准。逾期交工违约金2000元/天，违约金最高限额：签约合同价的10%。四、质量与验收1、工程质量质量要求：本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国交通运输部相应的标准和规范，质量要求为合格以上。2、工程验收1）成交供应商向采购人报送交（竣）工验收申请报告。2）采购人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到交（竣）工验收申请报告后的5天内通知成交供应商，指出在颁发接收证书前成交供应商还需进行的工作内容。成交供应商完成采购人通知的全部工作内容后，应再次提交交（竣）竣工验收申请报告，直至采购人同意为止。3）采购人审查后认为已具备交（竣）工验收条件的，应在5天内提请采购人进行工程验收。4）采购人组织成交供应商、勘察设计等相关单位同意竣工验收申请报告后5日内进行交（竣）工验收。5）采购人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，应限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，经采购人同意后，再向成交供应商出具工程接收证书。6）采购人验收后不同意接收工程的，成交供应商应按照采购人的验收意见，对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。成交供应商在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交交（竣）工验收申请报告，按本款约定的程序重新进行。五、材料、设备的采购1、应选择质量好、品牌优的工程材料。82、品质要求：本工程使用的工程材料，必须有生产许可证及出厂合格证（砂、石除外）和经质量检测机构检测合格，并经甲方及监理认可才能投入工程使用。3、甲方有对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。六、安全施工1、甲乙双方同意执行国家、省、市关于安全文明施工的要求规定。2、乙方在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理工程施工安全监督手续。乙方应在施工场地设置专门的施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。加强对施工作业人员的安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强施工安全管理。3、在合同工程实施、完成及保修期间，乙方承担下列责任：（1）严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对作业人员的施工安全教育培训，对他们的安全负责。（2）对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的安全监督检查。（3）加强施工作业安全管理，特别应加强输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。（4）制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。（5）乙方违反本条规定或由于乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部的经济责任和法律责任，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。（6）由于乙方原因在施工场地内及其比邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责全部的经济责任和法律责任。（7）在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。9七、合同价款与支付1、合同价款1.1、本合同价款为人民币：叁佰肆拾贰万伍仟柒佰捌拾捌元整（小写：3425788.00元1.2、结算依据：按实际完成的竣工图结算，并以市财政投资审核中心的审定价为准。1.3、双方约定合同价款的其他调整因素：结算先由甲方委托有设计资质的单位或有施工单位按实际完成的工程内容编制竣工图，竣工图编制完成后经甲方和监理单位进行签字确认后，再由甲方委托有具备一二级造价工程师的单位根据竣工图按施工期间本地区的计价规定编制结算书（人工、机械的价格按施工合同签订日期当月的信息价计算。如果施工合同存在工程造价下浮的，结算时按照下浮率进行计算）。1.40预算中凡属暂估价的材料指目前未能准确确定其价格的材料，其价格应由发包人及承包人在施工过程中根据市场实际确定，作为最终结算价格；暂列金额为按规定暂计入招标控制价的属建设单位的款项，用于支付在施工过程中可能发生的变更及额外增加的工作费用。②暂列金额（￥112499.00元）、暂估价和绿色施工安全防护措施费不参与竞争，所有投标单位必须必须按工程量清单公布的暂列金额、暂估价和绿色施工安全防护措施费进行报价，不得调整，否则其投标作为无效投标处理。1.5计量方法：工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。1.6计量周期：除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。1.7单价子目的计量：（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按相关约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。（5）承包人完成工程量清单中每个子目的1020244/3010:21广东政府采购智慧云平台中标（成交）通知书项目编号：GDIIZHZ20240401广东泓博建设工程有限公司北州市公路事务中心于2024年04月29日就化州市2023年国省道水毁修复工程（项目编号：GDZHZ20240401）进行竞鱼性建商采购，现通知贵方中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。中标采购包号合同中标采购包名称化州市2023年国省道水假修复工程中标（成交）供应商广东泓博建设工程有限公司中标供应商联系方式陈志文，联系方式：18588829374中标（成交）金额：3.425，788.00元（叁佰肆拾贰万伍仟柒佰拾元整）中标（成交）金额：3.425，788.00元（叁佰肆拾贰万伍仟柒佰拾元整）采购项目联系人：李工联系人电话：19075613528程资询公司茂茗分公司202129日https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/al-portgpx-gpxwgxrctav2n12-17businessUid=8a7e15f38fbac89018f28b1ca7710c78naticeStatus=1&...1/219营业执照（副本号：1-1）6728（副，本）染股份有限统一社会信用代码盟446906894951824L中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公司名称E股份有限公司分公司师、国有控）类型H营业场所茂名市高凉中路22号此件与原件相同，仅供负责人戴光平·成立日期备案，再复印无效1984年07月01日中国（民地产医险级有限公司名有公年月日营业期限长期财产损失保险；责任保险；信用保险；意外伤害保险；短期健康保险；保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务经营范围相关的再保险；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）三商行T登记机关四C年112017月日6728营业执照（副，本）（副本号：1-1）染股份有限统一社会信用代码盟446906894951824L名称中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公司E类型股份有限公司分公司师、国有控）H营业场所茂名市高凉中路22号负责人此件与原件相同，仅供戴光平·成立日期1984年07月01日备案，再复印无效中国（民地产医险级有限公司名有公年月日营业期限长期财产损失保险；责任保险；信用保险；意外伤害保险；短期经营范围健康保险；保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）三商行T袋南区登记机关四C2017年11月日企业信用信息公示系统网址：http://gsxt.gdgs，gov.cn/中华人民共和国国家工商行政管理总局监制20PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012253191中国人民财产保险股份有限公司建设工程完工履约保证保险保险单（电子保单）保单号：PBAT202444090000000030单证查验鉴于投保人已经仔细阅读了中国人民财产保险股份有限公司建设工程完工履约保证保险条款，并已知悉了保险条款中免除保险人责任的内容（包括但不限于责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理等），愿意以上述条款的约定为基础向保险人投保建设工程完工履约保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。投保人名称广东泓博建设工程有限公司广东泓博建设工程有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码统一社会信用代码91445103MA55KLTH0591445103MA55KLTH05投保人联系人联系方式联系方式联系方式188****1578188****1578投保人地址化州市鉴江区285省道江山商贸城1-2号二楼化州市鉴江区285省道江山商贸城1-2号二楼邮编邮编邮编投保人企业性质口国有口集体口民营口私营口外资口合资口国有口集体口民营口私营口外资口合资企业资质企业资质企业资质口特级口一级口二级口三级口特级口一级口二级口三级被保险人名称化州市公路事务中心化州市公路事务中心统一社会信用代码统一社会信用代码统一社会信用代码12440982MB2E16009012440982MB2E160090被保险人联系人地址余海峰广东省茂名市化州市余海峰广东省茂名市化州市联系方式邮编联系方式邮编联系方式邮编139****5811139****5811建设工程招标文件编号工程合同编号工程合同编号10163.ccm建设工程工程名称工程名称化州市2023年国省道水毁修复工程化州市2023年国省道水毁修复工程工程项目类型工程项目类型工程项目类型公共建设项目建设工程工程地址工程地址茂名市化州市茂名市化州市茂名市化州市茂名市化州市茂名市化州市茂名市化州市建设工程计划工程期限计划工程期限共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止建设工程工程预计合同造价工程预计合同造价342578834257883425788342578834257883425788建设工程保证金反担保方式、种类及覆盖比率保险金额与工程造价比例保证金反担保方式、种类及覆盖比率保险金额与工程造价比例342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：保险金额保险费率总保险金额0.2919总保险金额0.2919人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元保险费绝对免赔率人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天赔款等待期保险期间自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止交费形式争议处理现金国转账口其他诉讼口提交仲裁委员会仲裁现金国转账口其他诉讼口提交仲裁委员会仲裁现金国转账口其他诉讼口提交仲裁委员会仲裁现金国转账口其他诉讼口提交仲裁委员会仲裁交费日期：2024-05-0711:172024-05-0711:172024-05-0711:17特别约定1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业中国人民财产保险股份有限公司茂市分公司签单时间：2024年05月07日保险人地址：茂名市高凉中路22号电子保单专用章邮政编码：525000全国统一服务电话：95518真.。第1页，共3页21PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012253191复核：赖智强制单：林宽经办：彭彦竣网址：www.picc.com尊敬的客户：您可通过本公司网站（www.pice.com）、95518客服热线、中国人保APP查询、验证保险单信息。若对查询结果有异议，请及时联系本公司。如果出险请及时拨打95518客服热线报案。第2页，共3页22PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012253191中国人民财产保险股份有限公司保险条款清单建设工程完工履约保证保险条款第3页，共3页23项目经理委任书致：化州市公路事务中心广东泓博建设工程有限公司法定代表人陈志文代表本单位委任王懂博为化州市2023年国省道水毁修复工程的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由王懂博代表本单位全面负责。设工程设东弘博建发有限公司t承包人：广东泓博建设签字或盖章）法定代表人：期：2024年4月30日24企业营业执照家统管理国系备息示信0录公记管监登息监月场2市年2200关机记登本期所资日册立注成住工业啤）部店分7劳学共公施可件及各租业方证通型围名类25项目经理：王懂博银中华人民共和国一级建造师注册证书姓名：王懂博性别：男出生日期：1997年04月04日注册编号：粤1442023202305770聘用企业：广东泓博建设工程有限公司注册专业：公路工程（有效期：2023-07-13至2026-07-12）中华人民共和国住房和城乡建设部个人签名：至签发日期：2023年07月13日请登录中国建造师网签名日期：2024.4.9微信公众号扫一扫查询26公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书姓名：王懂博性别：男出生年月：1997-04-04身份证号：440982199704044295经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。企业名称：广东泓博建设工程有限公司证书编号：粤交安B（23）G00228有效期：2022-07-28至一2025-07-28考核部门：广东省交通运输厅中华人民共和国交通运输部监制公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书姓名：王懂博性别：男出生年月：1997-04-04身份证号：440982199704044295经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。企业名称：广东泓博建设工程有限公司证书编号：粤交安B（23）G00228有效期：2022-07-28至一2025-07-28考核部门：广东省交通运输厅中华人民共和国交通运输部监制姓名王懂博世别男武族汉出生1997年4月4日住址广东省化州市良光镇东冲山咀村5号公民身份号码440982199704044295中华人民共和国居民身份证签发机关化州市公安局有效期限2018.10.23-202810.23有限公司27其他管理和技术人员汇总表姓名年龄在本项目担任的职务技术职称工作年限备注王懂博27岁项目经理/6年何叶沛38岁项目副经理工程师15年冯忠武43岁项目总工工程师20年陈飞文33岁项目副总工工程师12年冯道锦41岁质检负责人/14年陈志文28岁安全负责人19年28化州市2023年国省道水毁修复工程施工承包合同合同编号：GDHB2024005项目名称：化州市2023年国省道水毁修复工程MOIXESTI工程地点：化州市建设单位：化州市公路事务中心建施工单位：广东泓博建设工程有限公1第一章合同书发包人（全称）：化州市公路事务中心承包人（全称）：广东泓博建设工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。、工程概况工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：化州市工程内容：按施工图纸内容资金来源：上级补助资金、工程承包范围承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、招标施工图纸及现场实际情况，采用固定单价承包方式，由中标人承担总承包的义务和责任。三、合同工期开工日期：2024年05月10日（实际开工日期以项目开工令为准）竣工日期：2024年10月06日（以开工日期为始按合同工期推算）合同工期总日历天数150天四、质量标准工程质量符合本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国交通运输部相应的标准和规范，质量要求合格以上。保修期为：1年。五、合同价款金额（大写：叁佰肆拾贰万伍仟柒佰捌拾捌元整）（小写：3425788.00元）六、付款方式1、付款方式：1期：支付比例30%，签订施工合同施工队进场监理签发开工令后5个工作日内支付工程预付款合同价总额的30%。预付款的扣回与还清：预付款在进度付款中扣回，扣回办法：开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣2回开工预付款2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。2期：支付比例55%，工程计量按月计量，最低计量费用不得低于合同价的10%，工程量进度完成90%，支付合同价总额的85%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。3期：支付比例12%，工程交《竣》工验收后，并向采购人、监管单位提交完整的交《竣》工验收资料经财政审投资审核中心审核完结算金额后支付结算价总额的97%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。4期：支付比例3%，余下3%作质保金，保修期1年服务结束后，支付至结算价总额的100%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。3十一、合同生效合同订立时间：2024年日（根据招标情况定）合同订立地点：茂名市本合同双方约定双方签字盖章之且后生效。发包人：（公章）化州市公路事务中心承包人：（公章）广东泓博建设工程有限公司法定代表人法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：18588829374传真：开户单位：化州市公路事务中心开户单位：广东泓博建设工程有限公司开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司化州光明支行账号：账号：44050169091700001177邮政编码：525100邮政编码：525100法定代表人法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：18588829374传真：开户单位：化州市公路事务中心开户单位：广东泓博建设工程有限公司开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司化州光明支行账号：账号：44050169091700001177邮政编码：525100邮政编码：5251004第二章通用条款（略）本工程施工合同通用条款执行交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版）的通用合同条款内容5第三章专用条款一、合同文件1、图纸本工程已提供施工图纸，依据图纸施工。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序（1）合同协议书（包括补充协议及备忘录）；（2）成交通知书；（3）专用条款；（4）通用条款；（5）有关技术标准；（6）图纸；（7）工程报价书；（8）招标、投标文件；（9）经双方确认进入合同的其它文件。二、双方一般权利和义务1、现场代表及权利1.1乙方现场代表姓名：王懂博身份证号码：440982199704044295联系电话：13539805717职务：项目经理职权：代表乙方管理施工现场及与甲方联系沟通事宜。1.2甲方派驻的现场代表姓名：职务：职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量等进行管理、监督。2、甲方工作2.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：6施工场地与公共道路的通道时间和要求：按甲方通知。甲方应该办理的施工手续。双方约定甲方应做的其他工作。3、乙方工作·施工场地具备施工条件（水通、电通）的要求。承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求。负责施工现场的安全管理。4、双方责任（1）甲方责任1）甲方对工程进度及质量实施跟踪监督和管理，乙方不得以任何理由拒绝。否则甲方有权无偿终止工程建设，乙方所投资金不予退还。2）组织工程交（竣）工验收。（2）乙方责任1）向甲方提供技术资质及有关施工资料。2）按设计施工图纸说明和国家现行标准、规范进行施工，对本工程的技术、质量、安全、工期负全责。3）施工噪音以及环境保护和安全生产等，按有关规定发生的费用，由乙方负责。4）已完工程成品及现场施工材料保护。5）施工场地清洁。6）严格制定安全措施，组织实施安全施工，做好预防事故措施。施工过程必须挂设安全网，设置安全隔离区，确保施工安全及第三者安全。凡属乙方施工过程中出现的一切安全事故，均由乙方负全部经济责任和法律责任。7）乙方在施工过程中如发现设计不合理或出现其他问题，应及时向甲方提出，并协助甲方及时处理。8）做好隐蔽工程签证单、原始施工记录及其他施工资料转交甲方。9）乙方对甲方所派施工管理人员现场监督及现场验收已经隐蔽工程，乙方必须配合做好相关登记存档手续。10）乙方从交（竣）工验收合格交付甲方使用之日起一年内，凡属施工质量造成损失（不可抗力的自然灾害除外），乙方必须负责无偿返修及相关的法律责任。7三、工期工期：150日历天，开工日期以项目开工令为准。逾期交工违约金2000元/天，违约金最高限额：签约合同价的10%。四、质量与验收1、工程质量质量要求：本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国交通运输部相应的标准和规范，质量要求为合格以上。2、工程验收1）成交供应商向采购人报送交（竣）工验收申请报告。2）采购人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到交（竣）工验收申请报告后的5天内通知成交供应商，指出在颁发接收证书前成交供应商还需进行的工作内容。成交供应商完成采购人通知的全部工作内容后，应再次提交交（竣）竣工验收申请报告，直至采购人同意为止。3）采购人审查后认为已具备交（竣）工验收条件的，应在5天内提请采购人进行工程验收。4）采购人组织成交供应商、勘察设计等相关单位同意竣工验收申请报告后5日内进行交（竣）工验收。5）采购人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，应限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，经采购人同意后，再向成交供应商出具工程接收证书。6）采购人验收后不同意接收工程的，成交供应商应按照采购人的验收意见，对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。成交供应商在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交交（竣）工验收申请报告，按本款约定的程序重新进行。五、材料、设备的采购1、应选择质量好、品牌优的工程材料。82、品质要求：本工程使用的工程材料，必须有生产许可证及出厂合格证（砂、石除外）和经质量检测机构检测合格，并经甲方及监理认可才能投入工程使用。3、甲方有对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。六、安全施工1、甲乙双方同意执行国家、省、市关于安全文明施工的要求规定。2、乙方在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理工程施工安全监督手续。乙方应在施工场地设置专门的施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。加强对施工作业人员的安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强施工安全管理。3、在合同工程实施、完成及保修期间，乙方承担下列责任：（1）严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对作业人员的施工安全教育培训，对他们的安全负责。（2）对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的安全监督检查。（3）加强施工作业安全管理，特别应加强输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。（4）制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。（5）乙方违反本条规定或由于乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部的经济责任和法律责任，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。（6）由于乙方原因在施工场地内及其比邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责全部的经济责任和法律责任。（7）在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。9七、合同价款与支付1、合同价款1.1、本合同价款为人民币：叁佰肆拾贰万伍仟柒佰捌拾捌元整（小写：3425788.00元1.2、结算依据：按实际完成的竣工图结算，并以市财政投资审核中心的审定价为准。1.3、双方约定合同价款的其他调整因素：结算先由甲方委托有设计资质的单位或有施工单位按实际完成的工程内容编制竣工图，竣工图编制完成后经甲方和监理单位进行签字确认后，再由甲方委托有具备一二级造价工程师的单位根据竣工图按施工期间本地区的计价规定编制结算书（人工、机械的价格按施工合同签订日期当月的信息价计算。如果施工合同存在工程造价下浮的，结算时按照下浮率进行计算）。1.40预算中凡属暂估价的材料指目前未能准确确定其价格的材料，其价格应由发包人及承包人在施工过程中根据市场实际确定，作为最终结算价格；暂列金额为按规定暂计入招标控制价的属建设单位的款项，用于支付在施工过程中可能发生的变更及额外增加的工作费用。②暂列金额（￥112499.00元）、暂估价和绿色施工安全防护措施费不参与竞争，所有投标单位必须必须按工程量清单公布的暂列金额、暂估价和绿色施工安全防护措施费进行报价，不得调整，否则其投标作为无效投标处理。1.5计量方法：工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。1.6计量周期：除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。1.7单价子目的计量：（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按相关约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。（5）承包人完成工程量清单中每个子目的1020244/3010:21广东政府采购智慧云平台中标（成交）通知书项目编号：GDIIZHZ20240401广东泓博建设工程有限公司北州市公路事务中心于2024年04月29日就化州市2023年国省道水毁修复工程（项目编号：GDZHZ20240401）进行竞鱼性建商采购，现通知贵方中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。中标采购包号合同中标采购包名称化州市2023年国省道水假修复工程中标（成交）供应商广东泓博建设工程有限公司中标供应商联系方式陈志文，联系方式：18588829374中标（成交）金额：3.425，788.00元（叁佰肆拾贰万伍仟柒佰拾元整）中标（成交）金额：3.425，788.00元（叁佰肆拾贰万伍仟柒佰拾元整）采购项目联系人：李工联系人电话：19075613528程资询公司茂茗分公司202129日https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/al-portgpx-gpxwgxrctav2n12-17businessUid=8a7e15f38fbac89018f28b1ca7710c78naticeStatus=1&...1/219营业执照（副本号：1-1）6728（副，本）染股份有限统一社会信用代码盟446906894951824L中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公司名称E股份有限公司分公司师、国有控）类型H营业场所茂名市高凉中路22号此件与原件相同，仅供负责人戴光平·成立日期备案，再复印无效1984年07月01日中国（民地产医险级有限公司名有公年月日营业期限长期财产损失保险；责任保险；信用保险；意外伤害保险；短期健康保险；保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务经营范围相关的再保险；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）三商行T登记机关四C年112017月日6728营业执照（副，本）（副本号：1-1）染股份有限统一社会信用代码盟446906894951824L名称中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公司E类型股份有限公司分公司师、国有控）H营业场所茂名市高凉中路22号负责人此件与原件相同，仅供戴光平·成立日期1984年07月01日备案，再复印无效中国（民地产医险级有限公司名有公年月日营业期限长期财产损失保险；责任保险；信用保险；意外伤害保险；短期经营范围健康保险；保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）三商行T袋南区登记机关四C2017年11月日企业信用信息公示系统网址：http://gsxt.gdgs，gov.cn/中华人民共和国国家工商行政管理总局监制20PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012253191中国人民财产保险股份有限公司建设工程完工履约保证保险保险单（电子保单）保单号：PBAT202444090000000030单证查验鉴于投保人已经仔细阅读了中国人民财产保险股份有限公司建设工程完工履约保证保险条款，并已知悉了保险条款中免除保险人责任的内容（包括但不限于责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理等），愿意以上述条款的约定为基础向保险人投保建设工程完工履约保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。投保人名称广东泓博建设工程有限公司广东泓博建设工程有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码统一社会信用代码91445103MA55KLTH0591445103MA55KLTH05投保人联系人联系方式联系方式联系方式188****1578188****1578投保人地址化州市鉴江区285省道江山商贸城1-2号二楼化州市鉴江区285省道江山商贸城1-2号二楼邮编邮编邮编投保人企业性质口国有口集体口民营口私营口外资口合资口国有口集体口民营口私营口外资口合资企业资质企业资质企业资质口特级口一级口二级口三级口特级口一级口二级口三级被保险人名称化州市公路事务中心化州市公路事务中心统一社会信用代码统一社会信用代码统一社会信用代码12440982MB2E16009012440982MB2E160090被保险人联系人地址余海峰广东省茂名市化州市余海峰广东省茂名市化州市联系方式邮编联系方式邮编联系方式邮编139****5811139****5811建设工程招标文件编号工程合同编号工程合同编号10163.ccm建设工程工程名称工程名称化州市2023年国省道水毁修复工程化州市2023年国省道水毁修复工程工程项目类型工程项目类型工程项目类型公共建设项目建设工程工程地址工程地址茂名市化州市茂名市化州市茂名市化州市茂名市化州市茂名市化州市茂名市化州市建设工程计划工程期限计划工程期限共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止共6个月，自年月日零时起，至年月日二十四时止建设工程工程预计合同造价工程预计合同造价342578834257883425788342578834257883425788建设工程保证金反担保方式、种类及覆盖比率保险金额与工程造价比例保证金反担保方式、种类及覆盖比率保险金额与工程造价比例342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：342578.8口保证金说明：比率：□抵押说明：比率：口质押说明：比率：口保证说明：比率：口其他方式说明：比率：保险金额保险费率总保险金额0.2919总保险金额0.2919人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元人民币（大写）叁拾肆万贰仟伍佰柒拾元捌角￥：3.42578.80元保险费绝对免赔率人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天人民币（大写）壹仟元整￥：1000.00元（其中：不含税保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）0天赔款等待期保险期间自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止自2024年05月06日零时起，至2024年11月05日二十四时止交费形式争议处理现金国转账口其他诉讼口提交仲裁委员会仲裁现金国转账口其他诉讼口提交仲裁委员会仲裁现金国转账口其他诉讼口提交仲裁委员会仲裁现金国转账口其他诉讼口提交仲裁委员会仲裁交费日期：2024-05-0711:172024-05-0711:172024-05-0711:17特别约定1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业1.发包人：化州市公路事务中心承包人：广东泓博建设工程有限公司、工程名称：化州市2023年国省道水毁修复工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：150天四、签约合同价为：（￥3425788元）五、完工履约保证金：342578.8元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责赔偿。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职业中国人民财产保险股份有限公司茂市分公司签单时间：2024年05月07日保险人地址：茂名市高凉中路22号电子保单专用章邮政编码：525000全国统一服务电话：95518真.。第1页，共3页21PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012253191复核：赖智强制单：林宽经办：彭彦竣网址：www.picc.com尊敬的客户：您可通过本公司网站（www.pice.com）、95518客服热线、中国人保APP查询、验证保险单信息。若对查询结果有异议，请及时联系本公司。如果出险请及时拨打95518客服热线报案。第2页，共3页22PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012253191中国人民财产保险股份有限公司保险条款清单建设工程完工履约保证保险条款第3页，共3页23项目经理委任书致：化州市公路事务中心广东泓博建设工程有限公司法定代表人陈志文代表本单位委任王懂博为化州市2023年国省道水毁修复工程的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由王懂博代表本单位全面负责。设工程设东弘博建发有限公司t承包人：广东泓博建设签字或盖章）法定代表人：期：2024年4月30日24企业营业执照家统管理国系备息示信0录公记管监登息监月场2市年2200关机记登本期所资日册立注成住工业啤）部店分7劳学共公施可件及各租业方证通型围名类25项目经理：王懂博银中华人民共和国一级建造师注册证书姓名：王懂博性别：男出生日期：1997年04月04日注册编号：粤1442023202305770聘用企业：广东泓博建设工程有限公司注册专业：公路工程（有效期：2023-07-13至2026-07-12）中华人民共和国住房和城乡建设部个人签名：至签发日期：2023年07月13日请登录中国建造师网签名日期：2024.4.9微信公众号扫一扫查询26公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书姓名：王懂博性别：男出生年月：1997-04-04身份证号：440982199704044295经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。企业名称：广东泓博建设工程有限公司证书编号：粤交安B（23）G00228有效期：2022-07-28至一2025-07-28考核部门：广东省交通运输厅中华人民共和国交通运输部监制公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书姓名：王懂博性别：男出生年月：1997-04-04身份证号：440982199704044295经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。企业名称：广东泓博建设工程有限公司证书编号：粤交安B（23）G00228有效期：2022-07-28至一2025-07-28考核部门：广东省交通运输厅中华人民共和国交通运输部监制姓名王懂博世别男武族汉出生1997年4月4日住址广东省化州市良光镇东冲山咀村5号公民身份号码440982199704044295中华人民共和国居民身份证签发机关化州市公安局有效期限2018.10.23-202810.23有限公司27其他管理和技术人员汇总表姓名年龄在本项目担任的职务技术职称工作年限备注王懂博27岁项目经理/6年何叶沛38岁项目副经理工程师15年冯忠武43岁项目总工工程师20年陈飞文33岁项目副总工工程师12年冯道锦41岁质检负责人/14年陈志文28岁安全负责人19年28
投标 / 标书制作要点（原创）
本国省道水毁修复工程 国省道水假修复工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
