路面病害处治工程采购合同公告（化州市公路事务中心2024）
化州市公路事务中心化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程的合同公告
化州市公路事务中心化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程的合同公告
发布机构： 发布时间：2024-05-10 11:45:00
采购计划编号：440982-2024-01391 预算金额：2248803 采购品目：
代理机构：广州群生招标代理有限公司化州分公司 项目经办人： 项目负责人：
一、合同编号
202403025716039
二、合同名称
化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程
三、项目编号
202403025716039
四、项目名称
化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程
五、合同主体
采购人(甲方)：化州市公路事务中心
地址：化州市河西北岸北凉西路
联系方式：0668-7313097
供应商(乙方)： 广东深已建设工程有限公司
地址：佛山市南海区桂城街道佛平新路夏西段南粤酒类市场第5座自编9栋21铺 (住所申报)
联系方式：13928707116
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程
1(项)
2,135,332.00
2,135,332.00
合同金额： 2,135,332.00元，大写金额：贰佰壹拾叁万伍仟叁佰叁拾贰元整
履约期限：2024年05月15日至2024年09月12日
履约地点：茂名市
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年05月09日
八、合同公告日期
2024年05月10日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公示附件.pdf
化州市公路事务中心
2024年05月10日
您有开具电子保函的需求，可通过此链接跳转至金融服务中心办理
此合同可以办理合同融资贷款，如果您有办理合同融资贷款的需求，请访问此链接至金融服务中心办理业务
化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程施工合同项目名称：化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程有限程建设单位：化州市公路事务中心建设工程施工单位：广东深已建设工程有限公司日期：20244年5月9日1第一章合同协议书建设单位（全称）：化州市公路事务中心（以下简称“甲方”）施工单位（全称）：广东深已建设工程有限公司（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。、工程概况工程名称：化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程工程地点：化州市国道G325线新安至红丽段路面工程内容：按施工图纸内容、工程承包范围承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、施工图纸及现场实际情况，采用综合单价承包方式，由成交人承担总承包的义务和责任。三、合同工期计划开工日期：2024年05月15日（合同签订监理签发开工令为准）计划竣工日期：2024年09月12日（以开工日期为始按合同工期推算）四、质量标准工程质量标准：合格以上；保修期为1年五、合同价款金额：（大写：贰佰壹拾叁万伍仟叁佰叁拾贰元整）（小写：2,135,3320元）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、成交通知书23、投标书及其附件4、本合同通用条款5、本合同专用条款6、廉政合同7、安全施工合同8、标准、规范及有关技术文件9、图纸10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、合同价款与支付1、合同价款1.1、本合同价款为人民币：贰佰壹拾叁万伍仟叁佰叁拾贰元整（小写：2，135332.00元）1.2、结算依据：按实际完成的竣工图结算，并以市财政投资审核中心的审定价为准。1.3、双方约定合同价款的其他调整因素：结算先由甲方委托有设计资质的单位或有施工单位按实际完成的工程内容编制竣工图，竣工图编制完成后经甲方和监理单位进行签字确认后，再由甲方委托有具备一二级造价工程师的单位根据竣工图按施工期间本地区的计价规定编制结算书（人工、机械的价格按施工合同签订日期当月的信息价计算。如果施工合同存在工程造价下浮的，结算时按照下浮率进行计算）。2、工程付款方式：1期：支付比例30%签订施工合同后5个工作日内，支付工程预付款合同价总额的30%。预付款的扣回与还清：预付款在进度付款中扣回，扣回办法：开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。2期：支付比例55%，工程计量按月计量，最低计量费用不得低于合同价的10%，3工程量进度完成90%，支付合同价总额的85%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。3期：支付比例12%，工程交《竣》工验收后，并向采购人、监管单位提交完整的交《竣》工验收资料经财政局投资审核中心审核完结算金额后支付结算价总额的97%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。4期：支付比例3%,余下3%作质保金，保修期1年服务结束后，支付至结算价总额的100%。满足合同约定支付条件的，采购人自收到合法正规发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。乙方指定以下账户为收取工程款：户名：广东深已建设工程有限公司化州分公司开户行：中国建设银行股份有限公司茂名计星支行账号：444050169051600000734甲方凭乙方开具的正式合法发票进行银行转账（公司账户）。发票需加盖单位公章。3、工程质量保证金：3.1、质量保修金用于乙方对合同工程质量的担保。乙方未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，甲方有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。3.2本项目保修期为1年。八、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、交（竣）工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、合同生效合同订立地点：茂名市本合同双方约定双方签字盖章之日后生效。4甲方：（公章）化州市公路事务中心乙方：（公章）广东深已建设工程有限公司法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）（签字或盖章）签订日期：202年5月9签订日期：2024年5月9第二章通用条款（略）本工程施工合同通用条款执行交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版）的通用合同条款内容6第三章专用条款、合同文件1、图纸本工程已提供施工图纸，依据图纸施工。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书2、成交通知书3、投标书及其附件4、本合同通用条款5、本合同专用条款6、廉政合同7、安全施工合同8、标准、规范及有关技术文件9、图纸10、工程报价单或预算书。二、双方一般权利和义务1、现场代表及权利1.1、乙方现场代表姓名：黄光峰身份证号码：440106197509030358联系电话：13360040468职务：项目经理代表乙方管理施工现场及与甲方联系沟通事宜。1.2甲方派驻的现场代表姓名：职务：职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量等进行管理、监督。2、甲方工作2.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地与公共道路的通道时间和要求：按甲方通知。甲方应该办理的施工手续。（3）双方约定甲方应做的其他工作。3、乙方工作施工场地具备施工条件（水通、电通）的要求。承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求。（6）负责施工现场的安全管理。4、双方责任（一）甲方责任1、甲方对工程进度及质量实施跟踪监督和管理，乙方不得以任何理由拒绝。否则甲方有权无偿终止工程建设，乙方所投资金不予退还。2、组织工程交（竣）工验收。（二）乙方责任1、向甲方提供技术资质及有关施工资料。2、按设计施工图纸说明和国家现行标准、规范进行施工，对本工程的技术、质量、安全、工期负全责。1.施工噪音以及环境保护和安全生产等，按有关规定发生的费用，由乙方负责。2．已完工程成品及现场施工材料保护。3．施工场地清洁。4、严格制定安全措施，组织实施安全施工，做好预防事故措施。施工过程必须挂设安全网，设置安全隔离区，确保施工安全及第三者安全。凡属乙方施工过程中出现的一切安全事故，均由乙方负全部经济责任和法律责任。5、乙方在施工过程中如发现设计不合理或出现其他问题，应及时向甲方提出，并协助甲方及时处理。6、做好隐蔽工程签证单、原始施工记录及其他施工资料转交甲方。7、乙方对甲方所派施工管理人员现场监督及现场验收已经隐蔽工程，乙方必须配合做好相关登记存档手续。8、乙方从交（竣）工验收合格交付甲方使用之日起一年内，凡属施工质量造8成损失（不可抗力的自然灾害除外），乙方必须负责无偿返修及相关的法律责任。三、工期工期：120个日历日，开工日期以监理工程师签发的开工令为准。逾期交工违约金2000元/天，违约金最高限额：签约合同价的10%。四、质量与验收1、工程质量质量要求：本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国交通运输部相应的标准和规范。2、工程验收1)成交供应商向采购人报送交（竣）工验收申请报告。2）采购人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到交（竣）工验收申请报告后的5天内通知成交供应商，指出在颁发接收证书前成交供应商还需进行的工作内容。成交供应商完成采购人通知的全部工作内容后，应再次提交交（竣）竣工验收申请报告，直至采购人同意为止。3）采购人审查后认为已具备交（竣）工验收条件的，应在5天内提请采购人进行工程验收。4）采购人组织成交供应商、勘察设计等相关单位同意竣工验收申请报告后5日内进行交（竣）工验收5）采购人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，应限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，经采购人同意后，再向成交供应商出具工程接收证书。6）采购人验收后不同意接收工程的，成交供应商应按照采购人的验收意见，对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。成交供应商在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交交（竣）工验收申请报告，按本款约定的程序重新进行。五、材料、设备的采购1、应选择质量好、品牌优的工程材料。92、品质要求：本工程使用的工程材料，必须有生产许可证及出厂合格证（砂、石除外）和经质量检测机构检测合格，并经甲方及监理认可才能投入工程使用。3、甲方有对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。六、安全施工l、甲乙双方同意执行国家、省、市关于安全文明施工的要求规定。2、乙方在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理工程施工安全监督手续。乙方应在施工场地设置专门的施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。加强对施工作业人员的安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强施工安全管理。3、在合同工程实施、完成及保修期间，乙方承担下列责任：（1）严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对作业人员的施工安全教育培训，对他们的安全负责。（2）对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的安全监督检查。（3）加强施工作业安全管理，特别应加强输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。（4）制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。（5）乙方违反本条规定或由于乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部的经济责任和法律责任，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。（6）由于乙方原因在施工场地内及其比邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责全部的经济责任和法律责任。（7）在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。10营业执照（副本）（副本号：1-1）统一一社会信用代码9144090089495188名称中国人民财产保险股份有限公司茂名类型股份有限公司分公司（上市、国有控膜）茂名市高凉中路基件与原件相同，仅供办理保证保险业务合作备案，再复印无效中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公有效期至：2024年7月31日营业场所负责人戴光平成立日期1984年07月01日营业期限长期财产损失保险：责任保险；信用保险：意外伤害保险；短期经营范围健康保险；保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险：各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务：国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）茂南区登记机关2017月1月中华人民共和全业信得信息公示系流网地：http://gsxt.gdgs.Bov.cn/21PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012283273中国人民财产保险股份有限公司建设工程完工履药保证保险保险单（电子保单）保单号：PBAT202444090000000031单证查验鉴于投保人已经仔细阅读了中国人民财产保险股份有限公司建设工程完工履约保证保险条款，并已知悉了保险条款中免除保险人责任的内容（包括但不限子责任免除、授保人被保险人义务、赔偿处理等），愿意以上述条款的约定为基础向保险人投保建设工程究工程约保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照本保险合同的约定承报保险责任，特立本保险单为凭。名称广东深已建设工程有限公司统一社会信用代码9144660584K885R投保人被保险人联系人地址冯道务佛山市南海区桂城街道佛平新路夏酒段（南粤酒类市场第8座A1）自编17栋12号铺冯道务佛山市南海区桂城街道佛平新路夏酒段（南粤酒类市场第8座A1）自编17栋12号铺联系方式邮编150***46321投保人被保险人企业性质名称联系人口国育口集体口民营口私营口外资口合资化州市公路事务中心余海峰口国育口集体口民营口私营口外资口合资化州市公路事务中心余海峰企业资质统一社会信用代码联系方式口特级一级二级三级1244098232E160090139****5811建设工程保险金额保险费率保险费地址招标文件编号工程名称工程地址计划工程期限地址招标文件编号工程名称工程地址计划工程期限广东省茂名市化州市邮编工程合同编号化州市国道G325线新安至红工程项目类型丽段路面病害处治工程茂名市化州市共6个月，自年月日十八时起，至年月十八时止广东省茂名市化州市邮编工程合同编号化州市国道G325线新安至红工程项目类型丽段路面病害处治工程茂名市化州市共6个月，自年月日十八时起，至年月十八时止10163.com公共建设项目建设工程保险金额保险费率保险费工程预计合同造价保证金反担保方式种类及覆盖比率保险金额与工程造价比例总保险金额0.4447工程预计合同造价保证金反担保方式种类及覆盖比率保险金额与工程造价比例总保险金额0.44472248803224880.3保证金说明：比率：□抵押说明：比率：押说明：比率□保证说明：比率其他方式说明：比率：人民币（大写）贰拾贰万肆仟拾元零叁角￥：224890.30元人民币（大写）壹仟元整主：1000.00元（其中，不含保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）2248803224880.3保证金说明：比率：□抵押说明：比率：押说明：比率□保证说明：比率其他方式说明：比率：人民币（大写）贰拾贰万肆仟拾元零叁角￥：224890.30元人民币（大写）壹仟元整主：1000.00元（其中，不含保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）2248803224880.3保证金说明：比率：□抵押说明：比率：押说明：比率□保证说明：比率其他方式说明：比率：人民币（大写）贰拾贰万肆仟拾元零叁角￥：224890.30元人民币（大写）壹仟元整主：1000.00元（其中，不含保险费总计：943.40元，增值税额总计：56.60元）绝对免赔率赔款等待期保险期间交费形式争议处理特别约定天自2021年05月07日十八时起，至2024年11月07日十八时止现金转账口其他交费日期：2024-05-0715:23诉讼口提交仲裁委员会仲载发包人：化州市公路事务中心承包人：广东深已建设工程有限公司工程名称：化州市国道G325线新安至红榆段路面病处治工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：120天四、签约台同价为：（12248803元）五、完工股约保证金：224880.3元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职天自2021年05月07日十八时起，至2024年11月07日十八时止现金转账口其他交费日期：2024-05-0715:23诉讼口提交仲裁委员会仲载发包人：化州市公路事务中心承包人：广东深已建设工程有限公司工程名称：化州市国道G325线新安至红榆段路面病处治工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：120天四、签约台同价为：（12248803元）五、完工股约保证金：224880.3元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职天自2021年05月07日十八时起，至2024年11月07日十八时止现金转账口其他交费日期：2024-05-0715:23诉讼口提交仲裁委员会仲载发包人：化州市公路事务中心承包人：广东深已建设工程有限公司工程名称：化州市国道G325线新安至红榆段路面病处治工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：120天四、签约台同价为：（12248803元）五、完工股约保证金：224880.3元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职天自2021年05月07日十八时起，至2024年11月07日十八时止现金转账口其他交费日期：2024-05-0715:23诉讼口提交仲裁委员会仲载发包人：化州市公路事务中心承包人：广东深已建设工程有限公司工程名称：化州市国道G325线新安至红榆段路面病处治工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：120天四、签约台同价为：（12248803元）五、完工股约保证金：224880.3元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职天自2021年05月07日十八时起，至2024年11月07日十八时止现金转账口其他交费日期：2024-05-0715:23诉讼口提交仲裁委员会仲载发包人：化州市公路事务中心承包人：广东深已建设工程有限公司工程名称：化州市国道G325线新安至红榆段路面病处治工程工程地点：茂名市化州市三、合同工期：工期总日历天数：120天四、签约台同价为：（12248803元）五、完工股约保证金：224880.3元，保险期限180天；六、投保人由于非工程延误或质量不符合要求的原因，由此给被保险人造成的经济损失，保险人不负责。2.中介机构：广东怡富保险销售有限公司，产险销售人员姓名：林风，职中国人民财产保险股份有限公司茂曙市分公司签单时间：2024年05月07日电子保单专用章保险人地址：茂名市高凉中路22号空第1页，共3页22PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012283273邮政编码：525000全国统一服务电话：95516传真：复核：赖智强制单：林经办：彭网址：www.picc.com尊敬的客户：您可通过本公司网站（www.plce.co）、95518客服热线、中国人保APP致询、验证保险单信息。若对查询结果有异议，请及时联系本公司，如果出险请及时拨打95518客服热线报案第2页，共3页23PICC中国人民保险EEBATA33200No.4400240012283273中国人民财产保险股份有限公司保险条款清单建设工程完工履约保证保险条款第3页，共324项目经理委任书致：化州市公路事务中心广东深已建设工程有限公司法定代表人总经理冯道尧代表本单位委任项目经理黄光峰为化州市国道G325线新安至红丽段路面病害处治工程的项目经理。凡本合同执行中的有关技术，工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由黄光峰代表本单位全面负责。承包人：广东深已建设工程有限公司法定代表人：（签字或盖章）日期：2024年4月22日2S企业营业执照营业执照统一社会信用代码91440605MA4WK88M5R（副本）（期本号：1--）名称广东深已建设工程有限公司注册资本肆仟零贰拾万元人民币类型其他有限责任公司成立日期2017年05月17日法定代表人冯道尧住所佛山市南海区接城街道佛平新路夏西段南粤酒类市场第5座自编9经营范围许可项目：建设工程地工：建设工程施工（除栋21铺（住所申报）核电站建设经营、民用机场建设）：慈设了设计：建设工程勘察：建筑物拆除作业（爆敬作业除外）：电气安装服务：镇电、供电、受电电力设施的安装、维修妆试验；特种设备安装改造修理：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程：工程登记机关管理服务：机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2024月居家企业信用信息公示系统网证：http://ww.Bsxt.gov.cn家市场监督管理总局监地每年1月111月26项目经理证明材料黄光峰姓名男民悠汉然生197593日省茂名市茂南区官山路96号大院2号601房公民身份号码鸟440106197509030358中华人民共和国居民身份证签发机关茂名市公安局茂南分局有效期20060807-202608.07T二00年黄光峰十月，经茂名市路桥工程中级专业技术资格评审委员会评审通过具备路桥工程师资格。特发此证东市人发证机关：能名中人事局年专用章粤中职话茶十二月080002495519二〇〇八羊二27统用有效期：2024年63月23日2024年19月24日中华人民共和国一级建造师注册证书姓名：黄光峰性别：男出生日期：1975年09月03日注册编号：粤1442009201014871聘用企业：广东深已建设工程有限公司注册专业：公路工程（有效期：202204-21至2025-04-20）和国住房中华人民共和住房和城建支部一发建设师行效个人签名签发日期20章4月21日请登录中国建造师网签名日期021.3.2微信公众号扫一扫查询28公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书姓名：黄光峰性别：:男出生年月：1975-09-03身份证号：******************经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。企业名称：广东深已建设工程有限公司证书编号：粤交安B（22）G00274有效期：至：2009-06-302024-06-30考核部门：广东省交通运输厅中华人民共和国交通运输部监制2其他管理和技术人员汇总表姓名年龄在本项目担任的职务技术职称工作年限备注詹杰华35岁项目总工工程师13年陈康志31岁项目副经理工程师9年陈震49岁项目副总工工程师27年陈仲文31岁：安全负责人，/8年何叶美44岁质检负责人工程师21年梁麒峰46岁工程部门负责人工程师23年30
投标 / 标书制作要点（原创）
本路面病害处治工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
