仓库工程 工程勘察服务采购合同公告（惠州市惠城区人民政府移民办公室2024）
水口街道联和村红镇村民小组仓库工程采购工程勘察服务
采购项目名称:
水口街道联和村红镇村民小组仓库工程采购工程勘察服务
采购项目编码:
441302K305988112404101508
项目业主:
惠州市惠城区人民政府移民办公室
服务机构:
美华建筑设计有限公司
合同名称:
水口街道联和村红镇村民小组仓库工程采购工程勘察服务
合同编号:
441302K305988112404101508
合同总金额:
￥53,700.00元
合同签订时间:
2024年04月23日
履约人员:
合同服务期限:
2024年04月23日至2025年04月22日
服务内容:
工程建设地点为水口街道联和村红镇村民小组,工程建设内容为新建钢结构玉米仓库,占地约1000平方米,该项目建安费约200万元。
合同附件
水口街道联和村红镇村民小组仓库工程勘察(美华).pdf
惠州市惠城区人民政府移民办公室
2024-05-11
建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：水口街道联和村红镇村民小组仓库工程工程地点：水口街道联和村红镇村民小组合同编号：2024MHDWQ-A002由勘察人员编填）勘察证书等级：乙级B214013159发包人：惠州市惠城区人民政府移民办公室勘察人：美华建筑设计有限公司签订日期：2024.4.23发包人：惠州市惠城区人民政府移民办公室勘察人：美华建筑设计有限公司根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程概况：1.工程名称：水口街道联和村红镇村民小组仓库工程2.工程建设地点：水口街道联和村红镇村民小组3.工程规模、特征：工程建设地点为水口街道联和村红镇村民小组，工程建设内容为新建钢结构玉米仓库，占地约1000平方米，该项目建安费约200万元；4.工程勘察任务委托文号、日期：441302K305988112404101508、2024年4月19日：5.工程勘察任务（内容）与技术要求：勘察单位必须取得国家住建部或省住建厅核发的《工程勘察资质证书》，专业为岩土工程勘察和工程测量专业资质丙级及以上资质，并已进驻广东省中介超市：6.承接方式：广东省网上中介服务超市直接选取方式：7.预计勘察工作量：按国家现行的有关规范规程及设计院提出的技术要求进行工程勘察和工程测量：二、发包人应及时向勘察人提供下列文件资料：1．提供工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2．提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。3．提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需要的坐标与标高资料。4．提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。5.发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。6．发包人应在本合同签订后三日内向勘察人交齐以上全部资料，并对其准确性、可靠性负责。三、勘察人向发包人提交勘察成果资料：勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，并对其成果负责。如发包人要求增加的份数，须另行缴费。四、开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。1.开工及提交勘察成果资料的时间1）本工程的勘察工作在签订合同且收到甲方提供的基础资料后7个工作日内完成勘察工作并提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。2）勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成停、窝工等）时，工期顺延。2．收费标准及付费方式本项目工程勘察服务费为包干价（含税）：人民币伍万叁仟柒佰元整（￥53700.00元）。乙方提交合格的勘察成果资料，待项目完成预算审核工作且经费经审批到位后，10个工作日内一次性付清服务费用。五、双方责任1.发包人责任1）发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。2）发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。3)若勘察现场需要看守，特别是在有毒，有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。4）工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5）勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。6）由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）。7）发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。8）本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。2．勘察人责任1）勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。R2）由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的30%。3）在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。4）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5）在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。6）本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。六、违约责任1.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遗费。2．由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。3．合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。4．由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。5.本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。七、其他1．发包人要求勘察人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。2．勘察人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由勘察人自费向有关出版部门购买。本合同第六条规定勘察人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，勘察人另收工本费。3．发包人委托勘察人承担本合同内容之外的技术服务，应另行支付费用。4．由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。5.本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意按下列第（2）种方式解决：（1）向发包方所在地人民法院起诉；（2）向惠州仲裁委员会申请仲裁。八、附则1．本合同一式肆份，发包人贰份，勘察人贰份，均具同等效力。本合同自双方签字，加盖双方公章后生效。2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。3．其它约定事项：美华建筑设计有限公司全权委托美华建筑设计有限公司惠州分公司承担本项目实施过程中与勘察工作相关的沟通及跟踪等服务，本项目所产生的费用全部汇入美华建筑设计有限公司惠州分公司（后附收款方帐号）。并由美华建筑设计有限公司惠州分公司开具相关发票，在当地缴纳相关税费。收款人全称：美华建筑设计有限公司惠州分公司收款人开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行收款人帐号：440501717182000010614.以下无正文签字页：发包人：惠州市惠城区人民政府移民办公室（盖章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）统一社会信用代码：开户银行：帐号：电话：0752-7829306邮箱：地址：惠城区龙丰上排永联路区政府3号楼3层设计人：美华建筑设计有限公司（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）统一社会信用代码：91140100MAOKEJ5U0T开户银行：中国建设银行股份有限公司原高新技术园区支行帐号：14050182640800000955电话：0351-2871928邮箱：meihuajianzhusheji@163.com地址：山西转型综合改革示范区科技创城化章北街1号山西数据流量生态园4楼4层4410-21房间营业执照营业执照统一社会信用代码91140100MA0KEJ5UOT(11-1)故7（副本）名称美华建筑设计有限公司注册资本伍仟万测整类型有限责任公司（白然人投资或控股）成立日期2019年03月14日法定代表人刘云姨营业期限2019年03月14日至2049年03月12日经营范围住所建设工程（建筑的工住所山西转型综合改革示范区科技创新城化章墙工程设计北街1号山西数据流量生态园4号楼4层公路工程设计与液4410-21房间水文地质勘查：建筑估咨询：环保节能设备登记机关绘服环境影响评价报告编制：建筑务分包：特种设备设计：特种设备检验检测：检验检测服务能技术研发：地质究害治理程设务：政府采购代2022年月20日理服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动国家企业信用信息公示系统网址：国家市场监督管理总局监制市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过资质证书企业名称：美华建筑设计有限公司经济性质：有限责任公司（自然人投资成控股）资质等级：工程勘察专业类（告土工程、工程测量、水文地质勘察）乙级可承扣本专业资质范围内各类建设工程工程甚勘察项头乙级及以下规的工程勤察业务资质证书证书编号：B214013159有效期：至2025年05月20日发证机关；中华人民共和国住房和城乡建设部制2020年05月20日No.B7.A307871
投标 / 标书制作要点（原创）
本仓库工程 工程勘察服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
