消防改造工程施工采购合同公告（龙口市芦头镇人民政府2024）
龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工合同
采购项目名称
龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工
采购项目编号
SDGP370681000202402000052
采购人名称
龙口市芦头镇人民政府
中标或成交供应商
山东益信建设工程有限公司
合同内容
龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工合同公示 一、采购项目名称: 龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工 二、采购项目编号：SDGP370681000202402000052 合同编号：SDGP370681000202402000052A_001 三、成交供应商名称：山东益信建设工程有限公司 成交供应商地址：山东省奎文区樱前街13129号13号楼1813 联系方式：18753680066 四、合同金额：人民币柒拾柒万贰仟捌佰元整（￥元） 五、联系方式 1、采购人：龙口市芦头镇人民政府 地 址：龙口市芦头镇人民政府驻地 联系方式：1301256113 2、采购代理机构：龙口市华龙工程招标代理有限公司 地址：龙口市松岚小区北临街楼中段 联系人：柳经纬 联系方式：0535-8542276 附件：合同文本 发 布 人：龙口市华龙工程招标代理有限公司 发布时间：2024年5月29日合同龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工.pdf附件下载 合同龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工.pdf附件下载
合同签署时间
2024-05-29 10:52:47
政府采购合同项目名称：龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工合同编号：SDGP370681000202402000052[甲方：龙口市芦头镇人民政府乙方：山东益信建设工程有限公司签署日期：2024年月2日[第一部分合同协议书发包人（全称）：龙口市芦头镇人民政府承包人（全称）：山东益信建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工。2.工程地点：龙口市芦头镇敬老院内。3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金o5.工程内容：主要内容为拆除、更换原有消防灯具和自动报警设施，增加喷淋管道、消防控制设备及消防水箱等工程6.群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）7.工程承包范围：施工图纸内谈判文件确定的招标范围内的全部内容。二、合同工期自合同签订之日起45日历天内竣工。三、质量标准合格标准。工程质量符合四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）柒拾柒万贰仟捌佰元整（￥772800.00元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰万肆仟肆佰伍拾肆元伍角肆分（￥24454.54元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/￥/元）；（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）/￥/元）；[（4）暂列金额：人民币（大写）￥/元）。2.合同价格形式：固定总价合同o五、项目经理承包人项目经理：朱世明六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二章通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于624年5且签订。月十、签订地点0本合同在龙口签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自又双方盖章后生效。十三、合同份数本合同一式九份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份，财政局备案四份，招标投标代理机构各一份。发包人：（公章）承包人：(公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人已艳者（签字）（签字）来世明组织机构代码：11370681004274981M组织机构代码：91370100MA3UOTCO7L地址：龙口市芦头镇人民政府驻地地址：山东省奎文区樱前街13129号13号楼1813邮政编码：265704邮政编码：261072电话：13053558176电话：18753680066传真传真：电子信箱：电子信箱：sdyx9800@163.com开户银行：开户银行：虫国银行股份有限公司潍坊城东支行账号：账号：29545473130发票专用章（盖章）295月日L034年[[[签订。本合同在龙口十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自又双方盖章后生效。十三、合同份数本合同一式九份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份，财政局备案四份，招标投标代理机构各一份。发包人：（公章）(公章）承包人：(公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人已艳者（签字）来世明（签字）组织机构代码：组织机构代码：91370100MA3UOTCO7L11370681004274981M地址：龙口市芦头镇人民政府驻地地址：山东省奎文区樱前街13129号13号楼1813邮政编码：265704邮政编码：261072电话：13053558176电话：18753680066传真传真：电子信箱：电子信箱：sdyx9800@163.com开户银行：开户银行：虫国银行股份有限公司潍坊城东支行账号：账号：29545473130发票专用章（盖章）5月日29日034年L[[[[第二节合同条款通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的通用条款。第三章专用合同条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的专用条款。1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：成交通知书、投标函及其附录、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、谈判文件及附件、响应文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：李娜名称：总监理工程师资质类别和等级：00637320联系电话：15275515610电子信箱：YTDYLLK下GS0126.Lom通信地址：山彩省烟台市莱区春大街177号润华大夏号楼1层1.1.2.5设计人：L名称：龙口市规划建筑设计院有限公司资质类别和等级：建筑工程乙级L联系电话：0535-8517192[电子信箱：lkssjy@sina.com通信地址：山东省龙口市黄城通海路163号[1.1.3工程和设备无1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：[o1.1.3.9永久占地包括：无1.1.3.10临时占地包括：发包人指定1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》及国务院、国务院建设主管部门、省、市有关法规、规范和政策文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家颁发的现行技术规范、验收标准、强制性标准条文、操作规程。国家现行的建筑工程施工规范和质量检验评定标准（包括强制性标准和推荐性标准），当地质监站站颁规定等。相关国内标准、规范由承包人提供。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供;1.4.3发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按国家标准及谈判文件规定1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）本合同专用条款（3）谈判文件及附件（4）本合同通用条款（5）成交通知书（6）投标书及其附件（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）已标价工程量清单或预算书；1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供开工前发包人向承包人提供图纸的期限：3份发包人向承包人提供图纸的数量[[发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供本次招标范围图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：应向监理人提供月工程进度计划及相应进度统计报表;开工前七日内按谈判文件及实际情况重新提交施工组织设计；承包人提供的文件的期限为：月进度计划及相应进度统计报表于每月20日前提供；承包人提供的文件的数量为：3份承包人提供的文件的形式为：书面和电子版发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内审查完毕o1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：无。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：工程项目部:王艳青发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点工程项目部朱世明承包人指定的接收人为监理人接收文件的地点工程项目部监理人指定的接收人为1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场一切批准手续及费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续，但施工所需的材料运输费用由承包人自行承担。。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以建筑红线为界o1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权[L1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整C2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：王艳青身份证号：******************职务：敬老院院长联系电话：13053558176电子信箱：13723979676@qq.com通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：控制本工程施工过程中的质量、进度、现场签证、工程量的审核、工程款的支付。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：（通用条款）2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不再对施工现场进行修整，发包人视为场地已具备施工条件，若需修整，由承包人自行解决，费用自行承担。D施工所需的水、电发包人视为已达到施工条件；如需办理临时水、电、破路、树木伐移、垃圾清运、污泥堆放处置及各种地下管线的移位改造等相关手续，均由承包人负责，费用由承00包人承担，计入投标报价：供水管径、供水量及供电量将依据承包人在响应文件中的计算量而确定，承包人自行装表计量，施工用水电费由承包人承担，并计入投标报价。地下管线资料由各管线单位提供，并现场交底，承包方应现场核实，并在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。保证施工期间场地清洁，符合环境卫生管理规定。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：财政性资金，资金已落实。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：无。3承包人3.1承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容：承包人应竣工验收后30日内将完整的竣工资料交龙口市档案馆（由乙方负责并承担相应费用），并将档案移交签证交发包人，同时交给发包人二套由档案馆确认的完整资料（其中竣工图纸质4套，电子1份）。承包人需要提交的竣工资料套数：其中竣工图4套纸质，电子1份_。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前30日向发包人/总承包人提供完整的竣工资料一套，交发包人/总承包人审核；竣工后30日内向总承包商提供完整的竣工资料四套（须与发包人审核后的图纸保持一致），统一向发包人、物业移交。承包人应按照发包人要求，在施工过程中完成竣工图绘制；若承包人未能完善此项工作，发包人有权缓付本工程的进度款。承包人提交的竣工资料形式要求：竣工图应包括技术说明书、安装装配图、使用说明书、维修手册等承包人严格按照图审后的设计图纸施工，否则后期无法验收或无法结算由此产生的一切整改责任和经济责任由成交供应商承担，建设单位不负责给予协调和追认。在水、电、暖、消防等控制箱、井内，对各控制开关、阀门、管路等给予标注，方便后期操作和管理。承包人应履行的其他义务：0（1）承包人须留有对施工过程中所有的隐蔽工程及包含施工、监理等单位人员在场的完整影像资料，且影像资料须体现法律认可的定位信息。0（2）竣工验收时承包人须将隐蔽工程完整的影像资料交于发包人，发包人对照影像资料进行验收。如若承包人未提供影像资料或提供的影像资料不完整的，发包人不予以验收。隐口口蔽工程影像资料作为工程竣工结算依据。（3）施工单位应做好以下扬尘防治措施①施工现场围挡：施工现场围挡必须达到100%。在施工现场四周设置连续、封闭的硬质围挡，在建工程外立面采用密目式安全网全封闭围护，对施工现场实行封闭管理。城区主要路段工地围挡高度不低于2.5米，一般路段的工地不低于1.8米，做到坚固、平稳、整洁、美观。②施工现场硬化：施工现场硬化必须达到100%。施工现场内主要路段、加工区、办公区、生活区必须采用混凝土进行硬化处理。硬化后的地面不得有浮土、积土。③车辆冲洗设施：车辆冲洗率必须达到100%。施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施，驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁带泥土上路。车辆冲洗装置必须设置沉淀池，不得将冲洗污水直接排入城市下水道和河流。④现场物料覆盖：现场物料覆盖率必须达到100%。施工现场物料要按品种、规格分类堆放整齐，做到“五成一入”（成方、成垛、成堆、成捆、成排、散装材料入池），并悬挂名称、品种、规格、主要负责人等标示牌，对易产生扬尘的要蓬盖。建筑物内施工垃圾严禁凌空抛撒。定时洒水降尘：定时洒水降尘率必须达到100%。施工现场设专人负责卫生保洁，洒水降尘，确保无浮尘扬尘。土方工程作业时，须采取湿法作业，配备固定式、移动式洒水降尘设备，落实洒水、喷雾降尘等措施。在作业区域内设置喷淋设施或施放水炮进行压尘，并确保作业区域达到100%覆盖。⑦施工工地产生的渣土原则上应及时外运，确需留存且具备现场留存条件的，要明确存放期限，并使用密目网进行全覆盖。施工现场集中堆放的土方、散装物料和所有裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露，场地内外运输均须覆盖，覆盖率必须达到100%口。⑧施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。现场施工道路洒水清扫保洁须实0附件6：承包人主要施工管理人员表0[名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目0[一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员0[项目主管0[其他人员0[其他人员0[其他人员0[二、现场人员0[项目经理朱世明0[项目副经理0[技术负责人肖玉臻0[造价管理0[质量管理0[材料管理0[计划管理0[安全管理0[其他人员刘亚东施工员0[其他人员陈雨质量员0[其他人员张国亮专职安全生产管理人员0[其他人员0[其他人员0[其他人员000D0附件7:分包人主要施工管理人员表00D名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目00D一、总部人员00D项目主管00D其他人员00D其他人员00D其他人员00D二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员00D项目经理00D项目副经理00D技术负责人00D造价管理00D质量管理00D材料管理00D计划管理00D安全管理00D其他人员00D其他人员00D其他人员00D其他人员其他人员其他人员u000附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。）。1-担保金额人民币（大写）元（￥o2担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人（盖单位章）（签字）法定代表人或其委托代理人地址：邮政编码：电话：传真：年月日日0附件9：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1担保金额人民币（大写）元（￥）C2担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）（签字）法定代表人或其委托代理人地址：邮政编码：电话L传真：[年月日L[「附件10:支付担保（承包人）：于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年_月_日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后_日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。口三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，1由我方在保证金额内代为支付。7四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同口约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形日时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测D机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。D五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）（签字）法定代表人或委托代理人：地址：邮政编码：传真：0年月_日口#idc error##idc error#11-3：专业工程暂估价表专业工程名称工程内容金额专业工程名称工程内容金额专业工程名称工程内容金额专业工程名称工程内容金额小计：口0[0L00D目00[#idc error#政府采购合同项目名称：龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工合同编号：SDGP370681000202402000052[甲方：龙口市芦头镇人民政府乙方：山东益信建设工程有限公司签署日期：2024年月2日[第一部分合同协议书发包人（全称）：龙口市芦头镇人民政府承包人（全称）：山东益信建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：龙口市芦头镇敬老院消防改造工程施工。2.工程地点：龙口市芦头镇敬老院内。3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金o5.工程内容：主要内容为拆除、更换原有消防灯具和自动报警设施，增加喷淋管道、消防控制设备及消防水箱等工程6.群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）7.工程承包范围：施工图纸内谈判文件确定的招标范围内的全部内容。二、合同工期自合同签订之日起45日历天内竣工。三、质量标准合格标准。工程质量符合四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）柒拾柒万贰仟捌佰元整（￥772800.00元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰万肆仟肆佰伍拾肆元伍角肆分（￥24454.54元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/￥/元）；（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）/￥/元）；[（4）暂列金额：人民币（大写）￥/元）。2.合同价格形式：固定总价合同o五、项目经理承包人项目经理：朱世明六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二章通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于624年5且签订。月十、签订地点0本合同在龙口签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自又双方盖章后生效。十三、合同份数本合同一式九份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份，财政局备案四份，招标投标代理机构各一份。发包人：（公章）承包人：(公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人已艳者（签字）（签字）来世明组织机构代码：113706810042749
投标 / 标书制作要点（原创）
本消防改造工程施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
