合肥市洪塘路建设工程项目采购合同公告（合肥市双凤经济开发有限公司2024）
双凤经开区洪塘路建设工程项目
合同编号：
2023ACCGZ00067-002
合同名称：
双凤经开区洪塘路建设工程项目
项目编号：
2023ACCGZ00067
项目名称：
双凤经开区洪塘路建设工程项目
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥市双凤经济开发有限公司
合同甲方编号：
91340121738905762H
中标人(乙方)：
安徽省三陆建设工程有限公司
合同乙方编号：
91340121MA2RQJP750
所属地域：
安徽省
合同金额：
1502.628243万元
主要人员：
姓名： 任倩倩 证书名称： 二级建造师 证书编号： 皖234131566215
合同预定完成时间：
2024年05月17日
合同签订日期：
2023年05月18日
合同公告日期：
2023年05月18日
代理机构：
长丰县公共资源交易有限责任公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天2小时39分30秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-05-18
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-05-18
办理用时：
0天0小时18分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-05-18
办理用时：
0天1小时58分
附件:
中标通知书.pdf
履约保函.pdf
双凤经开区洪塘路建设工程项目施工合同.pdf
双凤经开区洪塘路建设工程项目合同变更内容
项目名称：
双凤经开区洪塘路建设工程项目
项目编号：
2023ACCGZ00067
标段编号：
2023ACCGZ00067
招标人(甲方)：
合肥市双凤经济开发有限公司
中标人(乙方)：
安徽省三陆建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
部分路段不具备施工条件，目前已中止施工
实际履约期限变更：
变更前内容
变更后内容
365
730
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分14秒
交易中心见证
提交节点：
2024-05-29
附件:
安徽长融工程担保有限公司AnhuichangrongEngineeringGuatanteeCo.,LTD履约保函保函编号：86202305181406合肥市双凤经济开发有限公司（发包人名称）：鉴于合肥市双凤经济开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与安徽省三陆建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）已/拟于年_L月L日就双凤经开区洪塘路建设工程项目（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。我方愿意不可撤销地就承包人履行与发包人签订的合同，向发包人提供担保。1.本保函担保金额为人民币（大写）叁拾万零伍佰贰拾陆元整（￥：300.526.00元）。2.本保函有效期至发包人签发或应签发工程接收证书之日或2024年05月18日止，有效期截止时间以前述日期先到达者为准。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给发包人造成经济损失时，我方在收到发包人提交的以下全部索赔单据纸质原件后，在7个工作日内支付。索赔单据分别为：发包人出具的书面索赔通知书、本保函正本、法院出具的确认承包人在合同项下违约且需承担赔偿责任的生效终审判决书、法院出具的因承包人无可供执行财产而终结执行的生效裁定书。4.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向我方所在地人民法院提起诉讼。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：安徽长融工程担保有限公司（单位盖章）法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）地址：安徽省合肥市高新区中瑞大厦科研楼A座5层A区4414邮政编码：230011电话：0551-62817331传真：0551-62817331日期：2023年05月18日保函查询网址：安徽长融工程担保有限公司“http://anhuibaohan.cn/”-被担保人-保函查询码，即可查询境内保函专用双凤经开区洪塘路建设工程项目施工合同2023年05月18日安徽省单位名称：安徽省三陆建设工程有限公司日期：2023年5月17日2023年05月18日2023年05月18日第一节合同协议书发包人（全称）：合肥市双凤经济开发有限公司承他人（全称）：安徽省三陆建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、2023年05月18日的原则，双方就双凤经开区洪塘路建设工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：蒙陆一、工程概况印蒙Ll工程名称：双凤经开区洪塘路建设工程项目121012582.工程地点：长丰县双凤开发区3工程立项批准文号：关于长丰县双凤经开区银河苑三期及配套设施项目建议书重新的批复（发改双服（2022）60号）4资金来源：企业投资5.工程内容：本项目洪塘路工程位于双凤经济开发区，规划为城市支路，由北向南相交道路依次为：起点为谷水路（现状次干路），经界陶路（现状支路）终点为魏武路（规划主干路），全长约0.65km，红线宽18m，设计速度30km/h全段为新建项目。机动车道结构层为4cm细粒式沥青混凝土AC-13（C）（SBS改性沥青）+8cm粗粒式沥青混凝土AC-25（C）+34cm4.5%水泥稳定碎石基层+20cm3%水泥稳定碎石底基层。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6．工程承包范围：招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容。二、合同工期计划开工日期：2023年6月1日计划竣工日期：2024年5月31日。工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹仟伍佰零贰万陆仟贰佰捌拾贰元肆角叁分￥15026282.43元）；共中（3安全文明施工费：人民币（.3）拾陆万贰仟壹佰零捌元角叁分（￥662108.83元2材料和工提攻备语店价金额：人民币（x3）(￥元）；2023年05月18日2023年05月18日（3）专业工程暂估价金额：人民市（大写）(￥元）（4）暂列金额：人民币（大写）元）。陆拾万(￥600000,00元）。2.合同价格形式：总价合同五、项目经理2023年05月18日人项目经理：任倩倩六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书（如果有）（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款：（5）技术标准和要求（6）图纸：（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年5月17日签订。小、签订培本合同证合市双凤经济开发有限公司签订。十一、补充协设2023年05月18日2023年05月18日同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具备询等法律级力十二、全同生效生效。七合同自签订之日起十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。2023年05月18日承包人：安微省三陆建设工程有限公司发包人：（公章）（公章）法定代表人或其委托代法定代表人或其委托代理人（签字）签月17日20组织机构代码：组织机构代码：91340121MA2RQIP750地址：地址：合肥市长丰县杜集乡杜集街道南段邮政编码：东侧法定代表人：邮政编码：231100委托代理人：法定代表人：电话：委托代理人：传真：电话：0551-66770073电子信箱：传真：0551-66770073开户银行：电子信箱：1598294419@qq.com账号：开户银行：微商银行股份有限公司合肥暖光路支行账号：2230162175410000042023年05月18日2023年05月18日第二节通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。1.1.2.8项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。1.1.2.9总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。1.1.3.10临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。1.1.4日期和期限1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。1.1.5.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。1.1.5.6计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。1.1.5.7质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。1.1.5.8总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。1.3法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地**府规章等。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。1.5合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供和交底发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。1.6.2图纸的错误承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。1.6.3图纸的修改和补充图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。1.6.4承包人文件承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。1.6.5图纸和承包人文件的保管除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。1.8严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。附件9：履约保证金(受益人名称)：鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于年月日就(标段编号)的(标段名称)有关事项协商一致共同签订《》(以下简称“基础合同”)，开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内；(2)载明要求支付的金额；(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容；(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：，。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，(公章)法定代表人(或授权代表)：，(签字)地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件10：预付款担保(受益人名称)：鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于年月日就(标段编号)的(标段名称)有关事项协商一致共同签订《》(以下简称“基础合同”)，开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内；(2)载明要求支付的金额；(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容；(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：，。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，(公章)法定代表人(或授权代表)：，(签字)地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件11：支付担保(受益人名称)：鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于年月日就(标段编号)的(标段名称)有关事项协商一致共同签订《》(以下简称基础合同”)，开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款(指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款)付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内；(2)载明要求支付的金额；(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容；(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：，。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，(公章)法定代表人(或授权代表)：，(签字)地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件12：暂估价一览表12-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注12-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注12-3：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注附件13.安全生产合同安全生产合同先在（标段）施工双凤经开区洪塘路建设工程项目（项目名称）（标段）施工台同的实施过程中创造安全、高效的施工环切实搞本项目的安全管理工作，本项目发包人合肥市双凤经济开发有限公司发人称，以下简称“发包人”）与承包人安康省三陆建设工程有限公司名称，以下简称“承包人”）2023年05月18全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律程承包台同中的有关安全要求（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原购进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负贡所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并天取保护性措施防止事故发生。（4）正包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴要成防碍指专行丙。（5）承包人必须具有劳动安入管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须授受安全技术教育，热知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考2023年05月18日1072023年05月18日，合格者为准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、钢炉、压力容器、焊接、机动车船基鸡驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得（安全操作合格证）后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有天人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货2023年05月18日或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本一式叁份，副本贰份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。（盖单位章）承包人：安徽省三陆建设工程有限公司发包人：（盖单位章）金字法定代表人或其委托代理人字法定代表人或其委托代理大：年月日2023年5月17日1082023年05月18日2023年05月18日附件14：项目经理质量终身责任制承诺项目经理质量终身责任制承诺致：合肥市双凤经济开发有限公司（招标人名称）本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：2023年05月18日、在取得施工许可证后进行施工。二、严格执行施工规范及标准。三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。九、履行其他法律法规规定的职责。_(签字）项目经理：日期：2023年5月17日1092023年05月18日2023年05月18日
投标 / 标书制作要点（原创）
本洪塘路建设工程项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。合肥市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
