江西雨污分流改造工程采购合同公告（江西艺术职业学院2024）
[HSH2024C009]江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目
一、合同编号：
赣购2024F001146505
二、合同名称：
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目合同
三、项目编号：
HSH2024C009
四、项目名称：
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目
五、合同主体：
采购人（甲方）：江西艺术职业学院
地址：南昌市经开方志敏大道1799号
联系方式：079183803381
供应商（乙方）：江西富港建设工程有限公司
地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1376号办公楼1栋2318室
联系方式：19979081261
六、合同主要信息：
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目
工程量清单包含所有施工范围
2024年8月10日前改造完成
樊启先
赣2362016201762107
合同金额：1141660.00 元
履约期限、地点等简要信息：
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：
2024年05月30日
八、合同公告日期：
2024年05月31日
九、其他补充事宜：
无
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_02.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_09.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_06.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_04.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_00.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_08.jpg
中标通知书_00.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_13.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_07.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_01.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_14.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_05.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_12.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_10.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_03.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_15.jpg
江西艺术职业学院老校区雨污分流改造项目合同(1)_11.jpg
人民币（大写）：壹佰壹拾肆万壹仟陆佰陆拾元整；2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：樊启先注册编号：赣2362016201762107六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标文件；：；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）图纸；；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件泡括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺.1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资“金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。扫描全能王创建其他情形:1、额外的或附加的工程量；2、由发包人原因造成的重大设计变更、延误、障碍、停工或政策性停工；3、不可抗力（不可抗力包括战争、动乱、地震、大型传染疫病等）；4、可能会出现的不属于承包人的过失或违约造成的；5、如发生以上情况，工期相应顺延。7.4.2因因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于工期延误后而发生（增加）的费用，由承包人承担，在发包人未拖欠承包人工程进度款的情况下，承包人超过合同工期，按合同价款0.05%每日历天标准向发包人赔偿损失；如逾期超过10天（含10天），发包人有权单方解除本合同，由此造成的一切损失均由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的1%，并且发包人有权单方解除本合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。7.5不利物质条件.不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。7.6异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）现场风速达到8级或以上；（2）单日降雨在100MM及以上；（3）山洪暴发或其它不可预见的自然灾害。8.变更8.1变更的范围关于变更的范围的约定：1、设计变更必须在发包人出具的《技术联系单》《设计修改单》扫描全能王创建监督检查安全文明施工情况，协调各专业关系，审批承包人提交的相关资料，隐蔽工程签证，行使和履行发包人职责和权限等。2.1施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供。2.2.1提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①：施工所需的水、电已接到红线内，承包人负责场地内用水用电线路安装并安装计量用表，费用由承包人自理;工程地质和地下管线资料;施工道路已通到施工现场。②：水准点与坐标控制点的交验；承包人配合完成办理施工所需的证件。③：协同施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作按规定承担审定的保护措施费用。3.承包人3.1承包人的一般义务3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：完整竣工图纸、完整竣工资料、施工记录、设计变更、签证、符合现行相关验收标准以及完整的施工技术资料、按发包人及档案馆要求的竣工备案和归档内容提供。承包人需要提交的竣工资料套数：提供竣工图和竣工资料贰套。承包人提交的竣工资料的费用承担：丞包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后30天内。3.2项目经理3.2.1项目经理：关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不得少于22天扫描全能王创建第二部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.2其他合同文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、招标文件、答疑文件、补遗书；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、工程报价或预算书；11、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件。1.1.3合同当事人及其他相关方。1.1.4工程和设备。1.1.4.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。,1.1.4.2永久占地包括：依据设计图纸确定。1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规。1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家和江西省、南昌市颁发的现行相关验收标准和施工技术规范、规程，设计部门提供的技术要求、以及有关专家论证结果。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、本合同扫描全能王创建江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目-建设工程施工合同发包人（全称）：江西艺术职业学院承包人（全称）：江西富港建设工程有限公司扫描全能王创建意外伤亡、疾病等，均由承包人自行承担一切经济、法律责任，均与发包人无关。5.1.3维修作业过程中必须保护好其它不需维修的部分，维修工程结束，必须清除本维修过程中产生的一切垃圾。6.文明施工合同当事人对文明施工的要求：确保施工现场符合国家及当地政府有关规范要求，做到文明施工，工完场清，场地内堆放整洁。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：通用条款内的所有内容及专业性较强的专项工程施工组织设计、安全技术措施、施工现场临时用电方案、达到规定规模的危险性较大的作业、专项施工方案等。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一周内提供施工组织设计（进度进度计划图）贰份。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内完成。7.2施工进度计划7.2.1施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内完成。7.3工期延误7.3.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的扫描全能王创建成交通知书江西富港建设工程有限公司：江西合胜合招标咨询有限公司受江西艺术职业学院的委托，对江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目采购项目（采购编号：HSH2024C009）进行竞争性磋商采购。经评标委员会评定，采购方确定，中标结果如下：项目编号货物名称单位数量采购目录参数规格中标单位中标金额(元）折扣率(%)赣购2024F001146505江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目批1工程排水施工江西富港建设工程有限公司1141660.0000请在收到本通知书之日起三十日内与采购单位签订政府采购合同，无正当理由拒不签订政府采购合同，将根据《政府采购法》相关规定追究法律责任。招标代理机构（盖章）：招标单位机构（盖章）：江西合胜合招标咨询有限公司江西艺术职业学院日期：2024年05月20日日期：2024年05月20日1期届满后7个工作日内无息退还。12.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人的通知后24小时内到达现场，并及时安排维修。紧急情况4小时内到达现场并及明修复。13.违约13.1发包人违约13.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用条款执行。3513.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：造成工期延期，顺延工期。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期存款利率支付违约金。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延期，顺延工期以及由此增加的费用由发包人承担。13.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。1扫描全能王创建在施工现场且不得擅自离开。发包人将每月进行抽查，如查实当月项目经理在施工现场不足22天（包含擅自离开）的，则由承包人按合同总价5%的承担违约责任；如第2个月项目负责人在施工现场仍不足22天，发包人有权单方解除本合同，且不支付当月的工程费，如该费用不足以赔偿发包人的损失，该损失仍由承包人承担。3.3履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款3%，在签订施工合同之后，履约保证金按发包人的要求向发包人缴纳；验收合格后履约保证自动转为质保金，缺陷责任期届满后且无任何违约或赔偿责任的情况下7个工作日内无息退还。4隐蔽工程检查4.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前24小时。4.2监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。5.安全文明施工与环境保护5.1安全文明施工J5.1.1承包人严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定，承包人保证施工人员、发包人及第三方人员身体001及财产安全，杜绝一切安全事故与火灾事故的发生。5.1.2承包人若在施工过程中（含上下班途中），产生任何安全事故、扫描全能王创建第一部分合同协议书根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：江西艺术职业学院老校区雨污分流改造工程项目2.工程地点：江西艺术职业学院老校区3.资金来源：政府财政资金4.工程内容：本工程施工图纸及工程量清单范围内的所有施工以及设计、变更、施工方案、专家论证、措施、项目变化、现场签证以及合同补充协议等的全部工程内容。二、合同工期计划开工日期：2024年5月30日（以监理签发的开工令为准）。计划竣工日期：2024年8月10日I工期总日历天数：72天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收标准》（GB50300-2013）。因承包人原因，如工程质量达不到约定条件的部分，承包人必须返工，直达到合同约定条件，并由承包人承担返工费用和延误工期。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：￥1141660元；扫描全能王创建13.2承包人违约13.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:按通用条款执行。13.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：增加的费用由承包人承担，延误工期超过10天，发包人有权单方解除本合同，并由承包人承担违约责任。13.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款内容，相应的费用由承包人承担。14.不可抗力14.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。14.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。15、争议解决其他事项的约定：双方协商解决。15.1仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，向发包人所在地的人民法院起诉。16、其他约定1.发包人如需增加施工内容，须在合同总价范围内。2.招标清单中，如工程量有误，须按现场实际发生量办理签证，单扫描全能王创建协议书；2、中标通知书；3、招标文件及招标答疑；4、图纸、5、投标书及其附件（含投标函及其附录、商务标和技术标文件）；6、本合同专用条款；7、本合同通用条款；8、标准、规范及所有技术文件；9、已标价工程量清单或预算书；10、设计变更、现场签证、承发包双方往来信函、会议纪要等。1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前15天提供；发包人向承包人提供图纸的数量：肆套完整纸质版施工图1套电子版施工图；.，发包人向承包人提供图纸的内容：以提供的施工图为准。1.5.2现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：至少保留一套完整图纸。1.6交通运输1.7出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按国家及地方相关规定和发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。发包人负责协调当地城管等政府部门。11.7.1场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目用地红线。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：道路通到施工现场。2、发包人对发包人代表的授权范围如下：协助办理施工相关手续，扫描全能王创建验收；验收合格，监理、发包人、承包人在验收报告上签字。11.竣工结算11.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。11.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。11.3最终结清11.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。11.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人完成支付的期限：15个工作内。12.缺陷责任期与保修12.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起两年。12.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：竣工验收合格后，合同价款3%的履约保证自动转为质量保证金，在无违约或赔偿的情况下，缺陷责任扫描全能王创建或修改图纸后实施；2、合同签订后，双方进行技术交底，承包人在技术交底时未能及时提出但施工过程中又发生的设计变更，必须经发包人书面认可后方可实施；3、承包人应在收到《技术修改单》《设计修改单》或修改图纸后完成成本预算，并向发包人提交《设计变更造价审批单》（需附变更依据及工程量计算书）。9.合同价格、计量与支付9.1合同价格形式1、固定单价合同。风险范围以外合同结算价格的调整方法：①经设计单位发出发包人书面认可的设计变更；②施工原因造成的设计变更，只予调减不予调增；③省、市造价部门颁发的造价信息或有关文件规定；④本项目采用固定单价合同；本项目暂列金为35000元。9.2单价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程进度款计量时，工程量按已完施工合同内合格工程量计算。9.3工程进度款支付9.3.1付款方式：工程竣工验收后支付合同价款的60%，水质经南昌市城市水环境治理排水单元验收达标支付合同价款的20%，工程决算审计后，支付至审核结算金额的100%。采购人付款前，中标人须开具合扫描全能王创建2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年5月30日签订。十签订地点本合同在南昌市签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签章生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。发包人（公章承包人(公章）：负责人：负责人：日期：202年5月30日日期：25月30日扫描全能王创建口价不变。3.承包人在维修过程中，修缮方法与报价清单不一致时，须得到发包人认可，且相应单价不变。4.对于隐蔽分项工程，在工程隐蔽前，承包人必须经现场监理检查合格后才能进入下一道工序。5.承包人应按照施工规范，配合监理及时编制并提交相关施工资料。6.本合同履行过程中，响应文件和竞争性磋商文件为本合同的附件，与本合同具有同等效力。7.整个施工过程，水电费按成交金额的0.5%扣除，即人民币5708.3元。8.因现场实际工作与招标工作量有所相差，在不超合同总价的情况下，由设计单位根据现场实际情况进行优化设计，重新优化设计方案需发包人单位、设计单位、监理单位认可，施工单位按确认的方案施工。9.其它未尽事宜可在维修过程中进行协商。扫描全能王创建法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。9.3.2总付款金额以实际结算为准，但必须在合同价范围内。9.3.3进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请书7天内完成但承包人必须向发包人提供合法有效的发票，否则，造成延付则不承担违约责任。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内完成。（2）发包人支付进度款的期限：签发支付7天内完成。10酸工验收.10.1竣工验收程序10.2关于竣工验收标准：承包人在工程完工并具备初验后向发包人申请初验，在接到申请报告后3天内发包人组织监理、设计、造价等相关单位进行初验。若经初验具备竣工验收条件，承包人应初验后5天内向发包人提交验收申请报告及竣工验收所需资料。发包人组织学院相关部门进行验收，若经初验和学校相关部门验收不具备竣工验收条件，承包人应按初验意见进行返工、修复或采取其他补救措施后，再重新提交验收申请报告。发包人验收合格后提请经开区水办及南昌市水办进行验收，不合格整改直至验收合格为止。水办验收合格后进行“三晴两雨”水质检测，达到水办的要求，方可确认为本工程竣工验收合格，“三晴两雨”水质检测费用由承包人承担；所有上报经开区水办及南昌市水办的验收资料，均由承包人负责提供。10.3工程竣工后，承包人以书面形式向发包人申请验收，发包人在收到验收申请后的七个工作日内，组织监理及相关工作人员对工程进行扫描全能王创建
投标 / 标书制作要点（原创）
本雨污分流改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。江西项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
