新疆维吾尔自治区电力抢修采购合同公告（新疆维吾尔自治区公安厅2024）
一、采购人名称：新疆维吾尔自治区公安厅
二、供应商名称：四川安久建设工程有限公司新疆二分公司
三、采购项目名称：新疆维吾尔自治区公安厅服务市场项目
四、采购项目编号：2621101000011567067
五、合同编号：11N01018334920248404
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
水电暖维修及保养 其他维修和保养服务
详见附件
件
1.0
44912.94
44912.94
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：新疆维吾尔自治区公安厅
联系人：帕尔古扎提·阿不来提
联系电话：18899195978
传真：/
地址：乌鲁木齐沙依巴克区黄河路58号自治区公安厅
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于公安厅仓房沟办公区电力抢修采(1).pdf
关于公安厅仓房沟办公区电力抢修采购合同编号：采购单位（甲方）：新疆维吾尔自治区公安厅服务单位（乙方）：四川安久建设工程有限公司新疆二分公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循国家机关、事业单位及（或）团体组织；新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集--四川安久建设工程有限公司新疆二分公司的框架协议采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）一供应商在线征集-四川安久建设工程有限公司新疆二分公司的框架协议，服务协议，就甲方委托乙方提供新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）一供应商在线征集四川安久建设工程有限公司新疆二分公司的框架协议服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、服务项目、价格金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量成交单价小计1公安厅治安总队电力抢修项目---144912.9444912.94合同总价（元）合同总价（元）44912.9444912.9444912.9444912.9444912.9444912.9444912.94合同总价（大写）合同总价（大写）肆万肆仟玖佰壹拾贰元玖角肆分肆万肆仟玖佰壹拾贰元玖角肆分肆万肆仟玖佰壹拾贰元玖角肆分肆万肆仟玖佰壹拾贰元玖角肆分肆万肆仟玖佰壹拾贰元玖角肆分肆万肆仟玖佰壹拾贰元玖角肆分肆万肆仟玖佰壹拾贰元玖角肆分注：本合同中乙方主要负责的内容为，位于新疆维吾尔自治区公安厅沙依巴克区仓房沟中路，改造范围及工程改造交付要求，使用的材料及费用构成等详见合同附件。二、付款方式1、双方商定本合同价款采用第工种；（1）固定价格。（2）固定价格加1%包干风险系数计算。包干风险包括上内容。（3）可调价格：按照国家有头工程进行调整和竣工结算。2、本合同生效后，甲方分工次，按下表约定支付工程款。3、乙方先开票、甲方后付款；乙方不开票甲方有权不支付合同价款的条款；1/4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App>4、质保期为2年，在质保期内出现质量问题保修。在收到甲方报修请求/电话后，乙方应在2个工作日内维修完毕，否则视为违约，按照合同约定承担违约责任。5、若甲方遇到财政国库支付受限等原因造成甲方不能按期付款的，支付期限顺延，不承担违约责任，待障碍消除后立即恢复支付。拨款分一次进行无质量问题验收合格后15日内支付拨款%金额拨款分一次进行无质量问题验收合格后15日内支付100%44912.94二、服务条款第一条甲方工作1.1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明丄份，并向乙方进行技术交底。全部腾空或部分腾空房屋。清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及到的各种申请、批件手续。1.2、指派王尚勇为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。1.3、委派监理公司进行工程监理，监理公司任命丄为总监理总工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方工份。1.4、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作，并承担相应费用。1.5、甲方为施工人员提供施工图纸，线路、坐标及临时施工场地：无偿提供水电供乙方使用。第二条乙方工作2.1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的技术交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2.2、指派余仕国，联系方式：13899960588为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2.3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。2.4、遵守国家或地**府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相关审批手续。做好施工现场保卫和垃圾消除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。2.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。2.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。2.7、由于乙方施工所产生的垃圾由乙方负责，同时由乙方自行承担相应的费用。2.8、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木，绿地等不受损坏，并承担相应费用。2.9、乙方必须做好施工安全措施，施工安全乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。2/4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第三条关于工期的约定3.1、乙方应在合同生效后15日内完成本合同所有工作，并通过甲方验收。甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，本合同为固定价格，不再另行支付乙方因赶工采取的措施费用。3.2、因甲方责任未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，每逾期一天乙方支付甲方总工程款的2%的违约金（未在合同约定期限内通过验收视为逾期竣工）。3.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），经甲乙双方书面确认后工期相应顺延。第四条关于工程质量及验收的约定4.1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-19）、《建筑安装过程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。4.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。乙方应在工程维修完成后进行必要的渗水等质量测试，如质保期内因乙方维修质量问题导致甲方产生财产淋水、浸水损失的，甲方有权扣除质保金，质保金无法弥补损失的，甲方有权向乙方追偿。4.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费由乙方承担，工期延误责任由乙方承担并按约支付违约金。44、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。4.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知需及时组织验收，并办理书面验收、移交手续。第五条关于材料供应的约定5.1、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方负责更换符合质量要求的材料或设备，同时工期不顺延，对工程造成的损失由乙方负责。第六条有关安全生产和防火的约定6.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。6.2、乙方在施工期问应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。6.3、由于甲方书面确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程，消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。6.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第七条奖励和违约责任71、由于甲方单方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方上元。7.2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方总工程款的2%的违约金（未在合同约定期限内通过验收视为逾期竣工）。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提起一天，甲方支付乙方/元，作为奖励。乙方逾期15个工作日切不能竣工的，甲方可单方面解除合同，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失，并承担合同价款20%的违约金。7.3、乙方未按照甲方要求，全部或部分工程项未目达到质量标准时，甲方可单方面解除合同，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失，并承担合同价款20%的违约金。7.4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和过程成品，如造成损失，应照价赔3/4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App偿。7.5、若乙方违违反合同任一约定，视为乙方为违约，应承担合同总价款20%的违约责任，并承担因此导致的诉讼费、律师费、邮寄费、公证费、保全费、保险单保费等相关费用。第八条争议或纠纷处理8.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工期工程进度的前提下，双方可采取协议解决或请有关部门进行调解。8.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由甲方所在地人民法院审理。第九条送达条款甲乙双方共同确定，履行本合同期间双方接收对方通知及发生争议人民法院送达法律文书的联系送达方式为：电话通知、邮件通知或邮寄送达，邮寄送达的地址均为本合同中尾部的联系地址，邮寄送达的以寄送后第三日视为送达（不论是否签收均视为有效送达），若一方变更联系地址的应及时书面告知对方，若未告知的将仍按上述地址为联系送达地址，自行承担未告知不利后果。第十条附则10.1、本合同正本2份，双方各热一份附本肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。10.2、本合同自双方签章之日起生，履行成后自动终止。经双方协商一致：材料进场经甲方验收合格后方可使用。甲方（公章）：乙方（公章TII法定（授权）代表人（签字）：法定（授权）签字地址：地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路527号源凯第一城26号综合楼B座商务办公室712室*tC.电话：电话：13899960588开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖北路支行账号：账号：107087579756签订日期：签订日期：4/4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本电力抢修涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。新疆维吾尔自治区项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
