生态基础设施建设采购合同公告（额敏县郊区乡人民政府2024）
额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工）合同公告
一、合同编号：11N01031197X20244201
二、合同名称：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工）合同
三、项目编号：XJMS2024-0504
四、项目名称：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工）
五、合同主体
采购人（甲方）：额敏县郊区乡人民政府
地 址：新疆塔城地区额敏县郊区乡政府
联系方式：13999491400
供应商（乙方）：新疆俊荣环保科技工程有限责任公司
地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山东路117号一层
联系方式：18997994209
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） 数量：1.00 单价（元）：3****07.41 规格型号（或服务要求）：施工范围:新建消防泵房 1 座，给排水管、消防管、喷淋管、电井、给排水井、消防井；室内电气设施、采暖、通风、供排水系统及附属配套设施。（详见工程量清单）施工工期:计划工期：48历天计划开工日期：2024年05月14日计划竣工日期：2024年06月30日项目经理:杨江霞执业证书信息:新265141436566
2.合同金额（元）：3****07.41
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年05月14日
八、合同公告日期： 2024年06月06日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
甘泉村生态基础（施工）施工合同.pdf
GF-2017-0201建设工程施工合同额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工）目录第一部分合同协议书.2一、工程概况.2二、合同工期.2三、质量标准.2四、签约合同价与合同价格形式.2五、项目经理3六、合同文件构成3七、承诺..3八、词语含义3九、签订时间.4十、签订地点4十一、补充协议.4十二、合同生效4十三、合同份数.4第二部分“通用合同条款.5第三部分专用合同条款...6一、工程质量保修范围和内容.23二、质量保修期..23三、缺陷责任期.23四、质量保修责任…..23五、保修费用....24六、双方约定的其他工程质量保修事项：..24一、保证的范围及保证金额...31二、保证的方式及保证期间.31三、承担保证责任的形式..31四、代偿的安排....31五、保证责任的解除..31六、免责条款...32七、争议解决..32八、保函的生效..32第一部分合同协议书发包人（全称）：额敏县郊区乡人民政府承包人（全称）：新疆俊荣环保科技工程有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工）2.工程地点：额敏县郊区乡甘泉村3.工程内容：新建消防泵房1座，给排水管、消防管、喷淋管、电井、给排水井、消防井；室内电气设施、采暖、通风、供排水系统及附属配套设施4.工程承包范围：工程量清单范围内全部工作内容。5.项目总投资：总投资3901765元。6.资金来源：额敏县2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金二、合同工期施工计划工期：签订合同之日起44日历天完工。开工日期：2024年5月14日竣工日期：2024年6月26日工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰捌拾玖万陆仟肆佰零柒元肆角壹分(¥3****07.41元)；承包人开具增值税普通电子发票（9%）。其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰万叁仟伍佰柒拾叁元玖角肆分(¥23573.94元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：杨江霞。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年S月4日签订。十、签订地点本合同在额敏县郊区乡人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。发包人：(公章）承包人（公章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）1165422101031197XY组织机构代码：91650105MA775KTTXN组织机构代码：地址：额敏县郊区乡基建队001号地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山东路117号一层邮政编码：邮政编码：831300法定代表人：鲍军荣法定代表人：鲍军荣委托代理人委托代理人：电话：电话：0991-48861934第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2017】214号）中《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：，详见监理合同，；资质类别和等级：，详见监理合同，；联系电话：，详见监理合同，；电子信箱：，详见监理合同，；通信地址：，详见监理合同，。1.1.2.5设计人：名称：，详见设计合同，；资质类别和等级：，详见设计合同，；联系电话：，详见设计合同，；电子信箱：，详见设计合同，；通信地址：，详见设计合同，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所必需的临时设施。1.1.3.9永久占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。1.1.3.10临时占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等国家法规及自治区和地方的有关规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：按发包人指定的所在省区内已建工程的验收标准和规范；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按合同约定执行。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；(4)响应文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含承包人提供的文件的数量为：3份；承包人提供的文件的期限为：每月25日前；需要由承包人提供的文件，包括：进度报表及有关现场、经济签证、设计变更。发包人向承包人提供图纸的内容：提供加盖有效印章的全套图纸。数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日前提供加盖有效印章的全套图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：3套；发包人向承包人提供图纸的内容：提供加盖有效印章的全套图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：进度报表及有关现场、经济签证、设计变更。承包人提供的文件的期限为：每月25日前；承包人提供的文件的数量为：3份，；承包人提供的文件的形式为：书面提交；发包人审批承包人文件的期限：收到文件七日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在壹天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；发包人指定的接收人为：发包人代表，。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；承包人指定的接收人为：项目经理，。监理人接收文件的地点：施工现场或承包人项目部；监理人指定的接收人为：总监或总监代表，。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入现场所需的批准手续。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责办理通道的相关手续，以满足施工的运输要求1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：应经发包人许可。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。允许调整合同价格的工程量偏差范围：响应文件中工程量清单中的综合单价随着材料、机械设备等市场因素价格变化而变动，（未按招标文件要求的品牌施工的材料除外）单独计算其价格已超过中标通知书所列明总价的2％，或该项以实际施工的工程量超过或减少了原报价的工程量的15％，此时单价可由承包商和造价工程师根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013相关条款确定，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：，聂振康，；身份证号：，/，；职务：郊区乡副乡长，；联系电话：，18935809111，；电子信箱：，/，；通信地址：，/，。发包人对发包人代表的授权范围如下：派驻工程师代表发包人行使本工程管理权，负责施工全过程内外关系协调，对工程进度、质量、造价、安全施工进行全面控制、监督、协调和管理，审核设计变更及经济签证，负责其他应由发包人完成的工作。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前具备施工条件2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/，。发包人是否提供支付担保：/，。发包人提供支付担保的形式：，/，。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料的时间与份数为竣工验收合格之日起28天内。承包人需要提交的竣工资料套数：3套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起28天内。承包人提交的竣工资料形式要求：满足档案主管部门要求。（6）承包人应履行的其他义务：/。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：，杨江霞，；身份证号：6520523198812171723，；建造师执业资格等级：二级，；建造师注册证书号：，新265141436566；建造师执业印章号：，/，；安全生产考核合格证书号：新建安B（2023）5045590；联系电话：18139030763，；电子信箱：527082285@qq.com，；通信地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山东路117号一层；承包人对项目经理的授权范围如下：响应文件中的相关人员。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：执行通用条款。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2日内到场。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须请示建设单位现场人附件5：，承包人用于本工程施工的机械设备表（详见投标文件）序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：，承包人主要施工管理人员表（详见投标文件）名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管杨江霞项目负责人中级其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理杨江霞项目负责人中级项目副经理技术负责人周志强项目总工中级造价管理质量管理鲍政谦施工员/材料管理惠政超材料员/计划管理安全管理蒋艳安全员/其他人员其他人员其他人员附件7：，分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与，（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请，仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年，月附件9：预付款担保（发包人名称）：根据，（承包人名称）（以下称“承包人”）与，（发包人名称）（以下简称“发包人”）于，年月日签订的，（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请，仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年，月，日附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与，（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了，（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：，）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：法定代表人或委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：传真：年月日附件11：，11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-3：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注
投标 / 标书制作要点（原创）
本生态基础设施建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
