果蔬种植基地建设 果蔬种植基地施工采购合同公告（施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府2024）
木老元乡龙潭村果蔬种植基地建设项目合同公示
合同公示信息
招标项目编号：
GC530500202400128001
招标项目名称：
木老元乡龙潭村果蔬种植基地建设项目
标段编号：
GC530500202400128001001
标段名称：
木老元乡龙潭村果蔬种植基地建设项目
招标人：
施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府
招标方式：
公开招标
评标方式：
电子评标
中标人：
云南联丰建设工程有限公司
中标价(万元)：
576.090622
中标工期：
210
项目经理/总监：
赵银玲
合同公示日期：
2024-06-07
合同公示内容：
附件信息
合同附件：
序号
文件名
创建时间
1
木老元龙潭村果蔬种植基地施工合同.pdf
2024-06-07 09:40:36
（GF-2017-0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进1度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。2目录第一部分合同协议书..1一、工程概况二、合同工期2三、质量标准2四、签约合同价与合同价格形式2五、项目经理3六、合同文件构成七、承诺.八、词语含义3九、签订时间.4十、签订地点4十一、补充协议4十二、合同生效..4十三、合同份数..第二部分通用合同条款..61.一般约定.61.1词语定义与解释.61.2语言文字111.3法律.111.4标准和规范.1211.5合同文件的优先顺序121.6图纸和承包人文件.131.7联络...141.8严禁贿赂。.151.9化石、文物.15..161.10交通运输.1.11知识产权.171.12保密...181.13工程量清单错误的修正.19.192.发包人.192.1许可或批准.202.2发包人代表.202.3发包人人员202.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5资金来源证明及支付担保22222.6支付合同价款222.7组织竣工验收2.8现场统一管理协议22.223.承包人3.1承包人的一般义务223.2项目经理.24.253.3承包人人员23.4承包人现场查勘。273.5分包..273.6工程照管与成品、半成品保护293.7履约担保..293.8联合体294.监理人304.1监理人的一般规定304.2监理人员.304.3监理人的指示.314.4商定或确定..315.工程质量.325.1质量要求.325.2质量保证措施325.3隐蔽工程检查。345.4不合格工程的处理.355.5质量争议检测366.安全文明施工与环境保护.366.1安全文明施工.366.2职业健康..406.3环境保护.417.工期和进度...427.1施工组织设计.4237.2施工进度计划437.3开工.437.4测量放线.44.457.5工期延误7.6不利物质条件467.7异常恶劣的气候条件.477.8暂停施工.477.9提前竣工..498.材料与设备.508.1发包人供应材料与工程设备.508.2承包人采购材料与工程设备...50..508.3材料与工程设备的接收与拒收..518.4材料与工程设备的保管与使用.528.5禁止使用不合格的材料和工程设备8.6样品...538.7材料与工程设备的替代.548.8施工设备和临时设施.558.9材料与设备专用要求.559.试验与检验。..569.1试验设备与试验人员..569.2取样...569.3材料、工程设备和工程的试验和检验..5749.4现场工艺试验.5710.变更...5810.1变更的范围.5810.2变更权..5810.3变更程序.5810.4变更估价.5910.5承包人的合理化建议.6010.6变更引起的工期调整.6110.7暂估价..6110.8暂列金额..6310.9计日工..6311.价格调整.6411.1市场价格波动引起的调整.6411.2法律变化引起的调整.6712.合同价格、计量与支付.6812.1合同价格形式..6812.2预付款...6912.3计量...7012.4工程进度款支付.7212.5支付账户.7513.验收和工程试车.7513.1分部分项工程验收.75513.2竣工验收.7613.3工程试车.7913.4提前交付单位工程的验收.808113.5施工期运行13.6竣工退场...81..8214.竣工结算.14.1竣工结算申请.82.8314.2竣工结算审核14.3甩项竣工协议.8414.4最终结清..8415.缺陷责任与保修。85.8515.1工程保修的原则..8515.2缺陷责任期15.3质量保证金..8615.4保修...8816.违约。.9016.1发包人违约.90.9216.2承包人违约16.3第三人造成的违约9417.不可抗力..9517.1不可抗力的确认.9517.2不可抗力的通知.95616.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：由承包人承担16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：由承包人承担发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款17.1条执行17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：发包人按法律规定应办理工伤保险。18.3其他保险127关于其他保险的约定：承包人应为现场的施工人员办理意外伤害险。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：及时通知对方。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按本合同通用条款执行。选定争议评审员的期限：自本合同签订后28天内。争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担50%。其他事项的约定：无020.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按本合同通用条款执行20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。128附件：工程质量保修书发包人（全称）：施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府承包人（全称）云南联丰建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就木老元乡龙潭村果蔬种植基地建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质量管理执行国务院第279号令。保修办法执行建设部第80号令。本工程保修期为1年，自本工程竣工验收合格交付之日起，满一年保修金全部退还承包人。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；1292.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为叁年；3.装修工程为壹年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为壹年；5.供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为壹年；7.其他项目保修期限约定如下：无质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人130提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工验收后，除扣留审计决算总价3%的保修金，其余款项一次性付清给承包人。保修期满一年时，如无质量问题，发包方应在期满后按合同约定退还承包人保修金C工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。承包人(公章)：发包人（公章）：施甸县术老元布朗族云南联丰建设工程有限公司彝族乡人民政府地址：施甸县木老元街地址：施甸县甸阳镇施姚公路西侧法定代表人（签字）：指法定代表人(签字)：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：0875-8121670传真传真：0875-8121670开户银行：开户银行：云南施甸农村商业银行股份有限公司甸阳支行账号：账号：2500025834001012邮政编码：678299邮政编码：678200131安全生产合同甲方（发包人）施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府乙方（承包人）：云南联丰建设工程有限公司为了木老元乡龙潭村果蔬种植基地建设项目的施工过程中创造安全，高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府（以下简称“发包人”）与承包人云南云南联丰建设工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5)组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产1管理条例》等国家有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置，检查，总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制.从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏：各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建筑工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。(4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、2焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。(9)施工中采用新技术，新工艺，新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本一式肆份，均具有同等法律效力，合同双方各执贰份。发包人：施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府法定代表人或其委托代理：20年3月24日.1承包人：云南联丰建设工程有限公司1法定代表人或其委托代理人：202年5月2日
投标 / 标书制作要点（原创）
本果蔬种植基地建设 果蔬种植基地施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
