广东征地清表采购合同公告（广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处2024）
公告内容：
广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处东洲街道临港产业园区征地清表项目的合同公告
一、合同编号
441540-2023-00313
二、合同名称
东洲街道临港产业园区征地清表项目
三、项目编号
441540-2023-00313
四、项目名称
东洲街道临港产业园区征地清表项目
五、合同主体
采购人(甲方)：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处
地址：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处
联系方式：13302688866
供应商(乙方)： 深圳众合创建设工程有限公司
地址：深圳市龙华区观湖街道润城社区大和路101号
联系方式：13714654800
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
东洲街道临港产业园区征地清表项目
1(宗)
2,792,060.00
2,792,060.00
合同金额： 2,792,060.00元，大写金额：贰佰柒拾玖万贰仟零陆拾元整
履约期限：2023年12月28日至2024年01月17日
履约地点：东洲街道办事处
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2023年12月28日
八、合同公告日期
2024年06月13日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公告附件.pdf
广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处
2024年06月13日
采购编号：441540-2023-00313建设工程施工合同工程名称：东洲街道临港产业园区征地清表项目建设单位：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处施工单位：深圳众合创建设工程有限公司R住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局1发包方（甲方）：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处承包方（乙方）：深圳众合创建设工程有限公司根据（项目编号：441540-2023-00313）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。第1条工程概况1.1、工程名称：东洲街道临港产业园区征地清表项目1.2、工程地点：东洲街道东洲临港产业园区内1.3、承包范围及内容：本工程主要针对东洲街道临港产业园区征地范围（第三批次、第四批次），总面积582767.96平方米；主要工程内容为：征地清表、拆除地上物或附着物（清理草丛、树木、乔木、杂物、种植地清表、建筑物道路拆运等）。1.4、承包方式：属清包工，工程量按实结算。1.5、工期：20天，本工程自2023年12月28日开工，于2024年1月17日竣工。1.6、工程质量：经验收合格1.7、合同价款（人民币大写）：贰佰柒拾玖万贰仟零陆拾元整（小写）：2792060.00元第2条甲方工作2.1、开工当天，向乙方提供经确认的施工图纸或工程量清单及做法说明1份，并向乙方进行现场交底。消除影响施工的障碍物、向乙方提供施工所需的水、电、等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派曾雄为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、委托广东正上工程管理有限公司监理公司进行工程监理。建2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木等不受损坏。第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或工程量清单及做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2、指派雷东生为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、1按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或工程量清单及做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4、遵守国家或地**府及有关部门对施工现场管理的规定。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。2第4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）。工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以工程量清单、做法说明、工程量变更和现行国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用：谈判响应文件按照固定综合单价总承包施工，经验收合格，签证工程量即为最终结算依据。6.2、本合同生效工程竣工验收合格后，甲方付到结算价款的100%。6.3、双方约定合同价款的其他调整因素：无。6.4、付款方式：1期：支付比例30%，签订合同后甲方付给乙方合同价款的30%作为工程预付款；2期：支付比例40%，工程完成工程量的70%时，支付进度款为合同价款的40%；3期：支付比例30%，在工程竣工验收结算审核完成后7天内凭工程发票支付工程结算总造价的100%；交第7条争议或纠纷处理7.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。7.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向甲方当地人民法院起诉。第8条其它约定第9条附则10.1、本合同一式六份，双方各执三份。均具同等效力。310.2、合同订立时间：2023年12月28日，本合同双方约定双方签字盖章后生效。甲方人乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳东海支行账号：44250100004300001628.、文主S\\42023/12/2715:56广东政府采购智慧云平台中标（成交)通知书项目编号：441540-2023-00313深圳众合创建设工程有限公司：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处于2023年12月26日就东洲街道临港产业园区征地清表项且（项目编号：441540-2023-00313）进行竞争性磋商采购，现通知贵方中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。中标采购包号合同包1中标采购包名称东洲街道临港产业园区征地清表项目中标（成交）供应商深圳众合创建设工程有限公司中标供应商联系方式丁翠梅，联系方式：18002505835中标（成交）金额：2,792,060.00元（贰佰柒拾玖万贰仟零陆拾元整）中标（成交）金额：2,792,060.00元（贰佰柒拾玖万贰仟零陆拾元整）采购项目联系人：曾雄联系人电话：13302688866广东省众汇工程顾问有限公司2023年12月27日htps://gdgpo.czt.gd.govcn/al-portal/gpx-gpx#/gpx/corectRealV2/12-1?processVariablesVo=%7B\"projectUuid\"%3A\"8a7efdff8c30aae4018c5d0e..1/2
投标 / 标书制作要点（原创）
本征地清表涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
