道路硬化采购合同公告（大化瑶族自治县财政局2024）
一、合同编号：12N0081008742024201
二、合同名称：六也乡春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化合同
三、项目编号：HCZC2024-C2-290219-GXGW
四、项目名称：六也乡春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化
五、合同主体
采购人（甲方）：大化瑶族自治县财政局
地 址：河池市大化瑶族自治县新化西路30号
联系方式：0778-5814082
供应商（乙方）：广西宏都建设工程有限公司
地 址：广西河池市都安瑶族自治县安阳镇百才路98号
联系方式：13707786644
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：六也乡春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化 数量：1.00 单价（元）：793625.88 规格型号（或服务要求）：施工范围:具体详见工程量清单施工工期:90日历天项目经理:覃嘉胜执业证书信息:桂 245131329182
2.合同金额（元）：793625.88
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年06月20日
八、合同公告日期：2024年06月20日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
上传系统-成交合同-六也乡春贵村古朋至火烧屯通屯道路硬化.pdf
六也乡春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化建设工程施工合同书YEN分标工程名称：六也多春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化造长上发包人（全称）：大化瑶族自治县财政局AVC3承包人（全称）：广西宏都建设工程有限公司1签订合同日期：2024年6月20日A第一部分合同书发包人（全称）：大化瑶族自治县财政局承包人（全称）：广西宏都建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就六也乡春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：六也乡春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化2.工程地点：大化乡六也乡春贵村3.工程立项批准文号：4.资金来源:财财政资金5.工程内容：1.1#改建道路2180m，宽度3.5m，2#改建道路105m，宽度3.0m；2.标识牌1座，具体详见工程量清单。6.工程承包范围：详见工程量清单和图纸。二、合同工期计划开工日期：2044年6月3且。计划竣工日期：2024年9月28日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币（大写）柒拾玖万叁仟陆佰贰拾伍元捌角捌分（￥793625.88元）；2.合同价格形式：固定综合单价方式五、项目经理承包人项目经理：覃嘉胜·O1六、合同文件构成（1）成交通知书；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年6月20日签订。十、签订地点本合同在大化瑶族自治县财政局签订。2十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表人签字或盖章并加盖单位公章后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人和承包人各执三份。京可承包人：广西宏都建设工程在限公司发包人：大化瑶族自治县财政局电T面M法定代表人法定代表人统一社会信用代码：114512290081008748统一社会信用代码：91451200MA5PWXKOOD地址：大化瑶族自治县新化西路30号地址：广西河池市都安瑶族自治县安阳镇百才路98号邮政编码：530800邮政编码:530700法定代表人：白耀东法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0778-5814082电话：0778-5113188开户银行：开户银行：广西都安农村商业银行股份有限公司澄江支行账号:账号：745112010113470906二、通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）3三、专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实际性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2.4监理人：名称：广西博厦建设工程咨询有限公司大化分公司(黄宝颂）资质类别和等级:水利工程施工丙级；联系电话：15296078822;通信地址：大化瑶族自治县大化镇中心广场商业步行街43号。1.1.2.5设计人：名称：广西汇通工程设计咨询有限公司（覃鹏）资质类别和等级：水利行业丙级联系电话：113877896829；通信地址：南宁市那洪大道7号研祥智谷A3号楼1201室。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：一国家现行法律、行政法规及地**府的有关法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范以及行业标准、规范及地方标准、规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序4合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（9）其他合同文件。（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016）17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效之日起7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：1套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）及施工进度计划；承包人提供的文件的期限为：开工前7天内；承包人提供的文件的数量为：1份；承包人提供的文件的形式为：纸质版；发包人审批承包人文件的期限：应当收到之日起14天内审批完毕。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备约定：承包人在施工现场保留一套完整图纸5和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：现场工程部；发包人指定的接收人为：资料员C承包人接收文件的地点：项目现场承包人办公室；承包人指定的接收人为：资料员监理人接收文件的地点：项目现场监理人办公室；监理人指定的接收人为：资料员1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款执行1.10.3场内交通0关于场外交通和场内交通的边界的约定：.关于场内道路和交通设施的约定：由承包人自己负责开通施工场地与公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间畅通1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由有预算清单的由承包人承担没有预算清单的由双方协商后按约定承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人同意，不能提供给与本工程无关的第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人同6意，不能提供给与本工程无关的第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按合同通用条款执行。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按GB50500-2013计价规范执行。2.2发包人代表发包人代表：姓名：大化瑶族自治县财政局（白耀东）身份证号：******************职只务：局长;联系电话：0778——55814082通信地址：大化瑶族自治县大化镇新化西路28号发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使合同约定的发包人的权利，履行合同约定的发包人的职责等。但涉及批准工程变更、决定工程延期、确定承包人的索赔等影响合同价价变更的事项应事先取得发包人专项批准。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按合同通用条款执行。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、工程质保资料、7备案资料等。承包人需要提交的竣工资料套数：2套承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自理承包人提交的竣工资料移交时间：工验收合格30天内承包人提交的竣工资料形式要求：原件纸质材料（需规范分类装订成册）o（10）承包人应履行的其他义务:承包人应负责提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：覃嘉胜；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级建造师；建造师注册证书号：桂245131329182建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：桂建安B(2022)0006038；联系电话：.，通信地址：广西河池市都安瑶族自治县安阳镇百才路98号；承包人对项目经理的授权范围如下:实行项目经理责任制，负责项目的施工组织与管理。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：法定的休息日节假日年休及应享受的探亲、培训学习及会议之外的工作日。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人向项目经理承担责任。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金2000元/日（人民币）。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。在814.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程通过竣工验收28天内。竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款执行14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人审查时间从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起，具体审计结算的期限从现行审计法律、法规约定的期限为准。”14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：2份承包人提交最终结算申请单的期限：工程通过竣工验收28天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按相应的通用条款执行o（2）发包人完成支付的期限：按相应的通用条款执行14.5结算最终以大化瑶族自治县审计局的审计结论作为工程结算的依据。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：否。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）发包人按工程价款结算总额的2%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；（3）其他方式：O2415.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：O15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按通用合同条款执行及水利水电工程或市政公用工程质量管理条例。工程保修书具体内容见合同附件。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期顺延。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：o（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:如发生时，另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：如发生时，另行协商。25（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）其他：O16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工；(2)承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；(3)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；（4）国家和地方现行的其他规定。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的履约保证金以抵作违约金。违约金金额均在承i包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。26（1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：如发生时，另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:(1）6.5级以上的地震;；(2）12级以上持续二天的大风；(3）日雨量达100mm以上持续三天的大雨；(4）40℃以上持续三天的高温天气；(5）0℃以下持续三天的低温天气；（6）50年以上未发生过的洪水。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后10天内完成款项的支付。2718.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：在施工期间承包人必须对整体工程项目进行保险（工人意外伤害险不得低于60万元/人，医疗保险不得低于5万元/人）。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：由发包人与承包人双方协商确定。选定争议评审员的期限：如双方商定采用争议评审方式解决，则按通用条款执行。争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（2）向建设项目所在地人民法院起诉。2821.补充条款21.1本工程禁止使用童工。21.2如因承包人原因而引发包括但不限于拖欠职工工资（含农民工工资）、加班费、工伤、工亡等劳动纠纷及劳动仲裁、诉讼的由承包人承担全部责任。附件：工程质量保修书29工程质量保修书发包人（全称）：大化瑶族自治县财政局承包人（全称）：广西宏都建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就六也乡春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括详见工程量清单及图纸，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：详见工程量清单。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年。7.其他项目保修期限约定如下：1年o质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期满之日起14天（按合同约定期限），发包人应退还剩30余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。YE发包人：大化瑶族自治县财政承包人：广西宏都建设工程有限公司Nin地址：广西河池市都安瑶族自治县安阳镇地址：大化县新化西路30号百才路98号法定代表人：法定代表人（签字）：电话：0778-5814082电话：0778——5805608开户银行：广西都安农村商业银行股份有限公司澄江支行账号:74511201011347090631#idc error#成交通知书1E广西宏都建设工程有限公司：经评定，项目编号为HCZC2024-C2-290219-GXGW采购文件中的六也乡春贵村古朋屯至火烧屯通屯道路硬化，确定你公司成交，其成交具体内容如下：序号项目内容1成交单位广西宏都建设工程有限公司2成交金额柒拾玖万叁仟陆佰贰拾伍元捌角捌分（￥793625.88元）3工期90日历天4质量合格5项目经理姓名：覃嘉胜执业证书信息：桂2451313291826采购单位大化瑶族自治县财政局自此通知书发出之日起15天内，与采购人签订政府采购合同。采购人联系人：覃工电话：0778-5814082代理机构联系人：韦智敏电话：0778-2320211r广西国伟汇程咨询有限公司AIP6丹山日HH夸克扫描王极速扫描，就是高效
投标 / 标书制作要点（原创）
本道路硬化涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
