改厕工程采购合同公告（东海县平明镇人民政府2024）
一、合同编号：JSZC-320722-JSMW-C2024-0005003
二、合同名称：东海县平明镇2024年度改厕工程-施工二标段（645户）合同
三、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案号
等、如有)：JSZC-320722-JSMW-C2024-0005
四、项目名称：东海县平明镇2024年度改厕工程
五、合同主体
采购人（甲方）：东海县平明镇人民政府
地址：江苏省连云港市东海县平明镇驻地
联系方式：13815643328
供应商（乙方）：江苏润昌建设工程有限公司
地址：连云港市赣榆区塔山镇土城村108号
联系方式：13016910108
六、合同主要信息
主要标的信息：东海县平明镇2024年度改厕工程-施工二标段（645户）
规格型号（或服务要求）：详见磋商文件
联系方式：13016910108
主要标的数量：1
主要标的单价：803900.00元
合同金额：80.39万元
履约期限、地点等简要信息：60天
采购方式：cgfs008
七、合同签订日期：2024-06-19 00:00:00
八、合同公告日期：2024-06-19 17:44:43
九、其他补充事宜：
东海县平明镇2024年度改厕工程包2.pdf
东海县平明镇2024年度改厕工程合同采购人：东海县平明镇人民政府中标人：江苏润昌建设工程有限公司采购人（全称，以下称发包人）：东海县平明镇人民政府；中标人（全称，以下称承包人）：江苏润昌建设工程有限公司；依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就；项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：东海县平明镇2024年度改厕工程；标段名称：东海县平明镇2024年度改厕工程-施工二标段（645户）（采购包2）。工程内容及规模：东海县平明镇改厕。工程所在地：东海县平明镇；工程承包范围：详见磋商文件。二、合同工期计划开工日期：2024年7月10日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）；计划竣工日期：2024年9月8日之前完成；合同工期总日历天数60天（合同确定工期以自报工期为准）。三、质量标准工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的现行质量检验评定标准为依据。四、合同价款和形式1、合同价款为：人民币（大写）：捌拾万零叁仟玖佰元整（￥：803900.00元）；合同价款包括：采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（含现场垃圾清理费用）；2、合同价格形式：固定单价。五、项目经理承包人拟派项目经理：姓名朱孔金；执业资格证书号：苏232050709784；身份证号：******************；联系方式15150946720。六、组成合同的文件1、组成本合同的文件包括：（1）成交通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件；2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效及其他合同订立时间：2024年06月19日；合同订立地点：东海县平明镇人民政府；本合同双方约定经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》有关条文执行；本合同正本一式六份，甲乙双方各执二份、财政监管部门及见证方各执一份，具有同等法律效力。发包人：（公章），承包人：（公章）地址：，地址：连云港市赣榆区塔山镇土城村108号法定代表人：，法定代表人：张琰委托代表人：，委托代表人：朱孔金电话：，电话：15150946720开户银行：，开户银行：中国建设银行赣榆县支行账号：，账号：32001657136052506207第二部分通用合同条款通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；1.1.2.5设计人：名称：，；资质类别和等级：；1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关法律、法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见竞争性磋商文件。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)成交通知书；(3)响应文件及其附件；(4)专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)竞争性磋商文件及澄清；(7)标准、规范及有关技术文件；(8)图纸；(9)工程量清单及编制说明；(10)工程量报价表（预算书）；(11)其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：由承包人按实际施工情况提供工程照片及竣工图，经发包人及总监确认后，作为竣工结算依据。发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容。发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。1.6.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；承包人提供的文件的期限为：合同签订3日内分别向发包人及监理人提供详细的施工组织方案、施工进度计划及完工时间，进场后7日内提供材料计划。每月25日前分别向发包人及监理人提供下月详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；承包人提供的文件的数量为：叁套；承包人提供的文件的形式为：书面文件；发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后7日内。1.6.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：工地业主办公室；发包人指定的接收人为：；承包人接收文件的地点：工地承包人项目部，；承包人指定的接收人为：；监理人接收文件的地点：工地监理部办公室，；监理人指定的接收人为：。1.8交通运输1.8.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人统一管理。1.8.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状。1.8.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本工程项目的管理、协调、控制，保证合同的全面落实，施工中有关情况的上报，业主指令的下达，相关问题的处理。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供：（发包人应按约定的时间和要求完成以下工作）2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人考察现场自行解决，承包人负责施工现场的清障工作，负责安装水电的计量表具，水电费用自理。⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间地点和供应要求：由承包人考察现场自行解决，负责安装水电的计量表具，水电费用自理。⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：承包人进场施工前。⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥相关开工手续。⑹水准点、座标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人、监理单位、设计单位现场交验并记录，交验完毕由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测定、放点费用及由此造成的损失均由承包人承担。⑺图纸会审和设计交底时间：开工前一日。⑻协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。（9）发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况协商办理。3.承包人3.1承包人的一般义务承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。⑵应提供计划、报表的名称和完成时间：进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包方及监理工程师提供详细的施工进度计划、每月28日前分别向发包方及监理工程师提供到当月25日的已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料（总进度计划要以横道图和网络图两种形式提供）。⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：安全保卫工作由承包人负责实施，费用自理；非夜间照明由承包人负责，费用自理。⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：执行通用条款（根据现场情况定）。⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定做好施工现场交通管理、施工噪音及环境保护工作，施工现场应封闭管理，开工前承包人办理相关手续和承担应缴纳的相关费用，发包人协助。⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须保证安全文明施工，对周围已完成市政管网、道路工程进行成品保护，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如发现地下管线、文物等，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。⑻施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，交工前清理现场，垃圾外运，费用由施工单位自理。⑼双方约定承包人应做的其他工作：承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。承包方项目经理、项目工程师、质量员、安全员、资料员必须准时参加每周工程例会及其他业主召开的会议，对不参加会议、不住工地者采取处罚措施。参加各类施工协调、配合会，对于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包方及监理方现场总协调作出的决定。其他1、竣工资料符合连云港市城建档案局关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、其它事宜由双方协商另定。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：朱孔金；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级；建造师注册证书号：苏232050709784；建造师执业印章号：/；安全生产考核合格证书号：苏建安B(2005)1012633；联系电话：15150946720；承包人对项目经理的授权范围如下：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在现场每日8小时以上，每周不少于5日，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程竣工验收合格且审计结束后付至审定结算总价的97%，余3%做为质量保修金，待保修期结束后一次性付至审定结算总价的100%（无息）。注：发包人在支付上述工程款前，承包人应向发包人提供符合发包人财务要求的发票。否则，发包人有权拒付，因此而产生的迟延付款的责任由承包人自行承担。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：不含工程变更、签证、索赔费用。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7日内完成。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7日内。（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书签发后14天内完成支付。12.4.5支付分解表的编制13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交。承包人未按时移交工程的：每推迟一天，承包人赔偿给发包人合同价万分之一。13.3工程试车工程试车内容：/。13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：在移交结束后7日内完成竣工退场。14.竣工结算执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定。14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后2个月内完成审批。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的3个月内，完成对承包人的竣工付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第19条〔争议解决〕约定处理。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7日内。14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后30日内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(2)种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；(2)3%的审计价款；（3）其他方式：/。15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算审计结束时一次性扣留质量保证金；关于质量保证金的补充约定：在颁发最终结清证书后30日内无息退还。15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：按国家有关规定。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后48小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人顺延工期。（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人顺延工期。（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人顺延工期。（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人顺延工期。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人因任何原因，未在甲方及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完工程量按70%计量，且一切损失由承包人自负，或按每拖延一天罚合同总价的万分之一，在结算时扣除。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用，费用工期不顺延。工期延误每延误一天，承包人赔偿给发包人合同总价的万分之一。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人没收全部质保金并暂停对承包人的付款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：施工现场的材料、设备由发包人承担费用，其它费用由承包人承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付。18.2其他保险关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知监理人。19.争议解决19.1仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地由管辖权人民法院起诉。20、补充条款：（1）结算时，以成交价及本合同中明确的调整因素、办法为依据进行调整。（2）为了确保工程顺利完成，施工期间若承包人有违背招标文件（含合同条件）有关规定之行为，承包人无条件接受招标人的一切处罚并赔偿所造成的一切损失，在发包人规定的时间内无条件撤出施工现场。（3）施工期间承包人必须按文明施工规定的具体内容进行实施，若未全部实施，结算时将扣除相应费用。（4）承包人必须保证施工期间的民工工资发放，向有关部门足额缴纳该项保证金。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，发包人扣除承包人的全部履约保证金。（5）合同签订后，若承包人不按合同双方约定进场施工，发包人有权没收承包人的合同质保金并终止合同；若因承包人原因未按时完成工程进度（特别申明：承包人未按施工进度计划要求完成施工内容）视同承包人违约，发包方有权没收承包人的合同质保金并终止合同，同时进行强制性清场，承包人须无条件撤离施工现场。（6）无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。（7）施工过程中，如发生扰民及正常施工过程扰民的现象，所产生的费用均由承包单位承担。（8）因承包人自身原因造成的人员伤害及伤亡，由承包人承担相应责任及经济赔偿。（9）因承包人自身原因造成的工期延长，除按照合同要求进行经济处罚以外，还应赔偿监理单位延期产生的监理费。（10）承包范围内的建筑材料及构配件，按规范必须进行检测，送检及检测费用均由承包单位承担，保证检测结果符合环保要求；相关检测证明由专业检测机构提供，费用包含在投标报价中。（11）承包人送审结算核减率小于5%（含5%)，该部分的审计费用由发包人支付，若承包人送审结算核减率大于5%，超出5%时所有的审计费用由承包人支付，并在结算款中扣除。（注：建设单位有权保留对本项目进行二次或多次结算审计的权力，承包人不得干涉。）附件1：工程质量保修书发包人（全称）:东海县平明镇人民政府承包人（全称）：江苏润昌建设工程有限公司为保证东海县平明镇2024年度改厕工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围：承包人施工的全部内容。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为2年，屋面防水工程为5年；2、电气管线、上下水管线安装工程为2年；3、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；5、其他约定：本项目质保期2年。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。四、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：按国家规定执行。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：，承包人（公章）：法定代表人（签字）：，法定代表人（签字）：年月日年月日附件2：安全生产责任承诺书东海县平明镇人民政府：我单位在东海县平明镇2024年度改厕工程工程投标中有幸成交，承诺现场安全文明施工措施费必须全部用于本工程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我单位承担一切责任。承诺单位（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日附件4不拖欠农民工工资承诺书致：东海县平明镇人民政府为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人张琰（法定代表人姓名）以江苏润昌建设工程有限公司（承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：本单位中标承建（项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。承包人（公章）：法定代表人（签字）：日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本改厕工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
