安徽EPC总承包工程采购合同公告（安徽蜀山城投置业有限责任公司2024）
蜀山城投环境经济产业园EPC总承包工程
合同编号：
2022BFSGZ01128-24872
合同名称：
蜀山城投环境经济产业园EPC总承包工程
项目编号：
2022BFSGZ01128
项目名称：
蜀山城投环境经济产业园EPC总承包工程
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
安徽蜀山城投置业有限责任公司
合同甲方编号：
91340100MA2NMCWT58
中标人(乙方)：
安徽同济建设集团有限责任公司
合同乙方编号：
91340100762758635W
所属地域：
安徽省
合同金额：
68499.000000万元
合同签订日期：
2022年07月07日
合同公告日期：
2022年07月15日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件:
1、（中标通知书）蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程.pdf
4、（合同）蜀山城投·环境经济产业园epc总承包工程施工合同.pdf
2、（履约担保）保证保险凭证.pdf
#idc error#2022年07月06日2022年07月06日招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）特此通知。项目经理：周校中标工期：700天质量标准：合格标准（小写）684990000.00元中标金额：（大写）陆亿捌仟肆佰玖拾玖万元整招标项目编号：2022BFSGZ01128招标项目名称：蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。你公司于蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程项目招标公司联合体：合肥工业大学设计院（集团）有限公司和安徽同济建设集团有限责任编号：HFZTB-GC-2022-006756中标通知书7安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831中标通知书徽公共资采团项目管理有7徽公共资源交易集团项安徽公共资源交资源交易集团项目管理有限安徽公共资源交易集团项共资源交易集团项目管理有限公司安徽公共资源交易美团安徽公共资源交易集团项目管理有限公司团项目管理有限公司安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831资源交易菜团项目管理有编号：HFZTB-GC-2022-006756合肥工业大学设计院（集团）有限公司和安徽同济建设集团有限责任公司联合体：你公司于蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。招标项目名称：蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程招标项目编号：2022BFSGZ01128中标金额：（大写）陆亿捌仟肆佰玖拾玖万元整（小写）684990000.00元质量标准：合格标准中标工期：700天项目经理：周校特此通知。招标人：（盖章），招标代理机构：（盖章）2022年07月06日，2022年07月06日（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：安徽蜀山城投置业有限责任公司承包人（全称）：安徽同济建设集团有限责任公司（牵头方）合肥工业大学设计院（集团）有限公司（联合体成员）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程。2.工程地点：合肥市蜀山区千丈路与宝月路交口东南角。3.工程审批、核准或备案文号：蜀发改立【2020】107号。4.资金来源：财政拨款。5.工程内容及规模：项目规划总用地面积为80618.53㎡（约合120.93亩），总建筑面积约20.5万㎡，地上部分建筑面积约14.6万㎡，地下建筑面积约5.9万㎡(其中人防面积约10720㎡)，容积率不大于1.8且不小于1.2，建筑密度不大于40%，绿地率不小于35%，其中4栋14层高层预制装配率不低于50%，内容包含国际创博中心、柔性制造中心科技产业加速器、专业孵化中心新兴产业孵化器、创业服务中心、环境专业孵化器、创新策源中心、电子信息专业孵化器及配套用房等。6.工程承包范围：详见招标范围。二、合同工期计划开始工作日期：2022年6月28日（具体开工日期以开工令为准）。计划开始现场施工日期：2022年7月8日（具体开工日期以开工令为准）。计划竣工日期：2024年5月28日。工期总日历天数：700天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量标准：合格。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写)陆亿捌仟肆佰玖拾玖万元整（¥684990000.00元）。具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写)伍佰叁拾柒万玖仟伍佰零贰元陆角贰分（¥5379502.62元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写)/（¥/元）；（2）设备购置费（含税）：人民币（大写)/（¥/元）；适用税率/%，税金为人民币（大写)/（¥/元）；（3）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)陆亿陆仟玖佰叁拾肆万伍仟肆佰玖拾柒元叁角捌分（¥669345497.38元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写)/（¥/元）；（4）暂估价（含税）：人民币（大写)/（¥/元）。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写)壹仟零贰拾陆万伍仟元整（¥10265000.00元）。（6）双方约定的其他费用（含税）：人民币（大写)/（¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写)/（¥/元）。2.合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：周校。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件；（5）招标文件及答疑等招标补充文件；（6）承包人建议书；（7）价格清单；（8）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于2022年7月7日订立。九、订立地点本合同在合肥市蜀山区订立。十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订之日起生效。十一、合同份数本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理大法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）统一社会信用代码：统一社会信用代码：91340100762758635W地址：地址：合肥市蜀山区顺丰丰泰产业园研发邮政编码：楼1009室法定代表大邮政编码：230031委托代理人法定代表人：吴晓东电话：委托代理人：传真：电话：0551-62605606电子信箱：传真：0551-62605600开户银行：电子信箱：（账号：开户银行：九江银行合肥屯溪路支行账号：617069700000000416发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理大法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）统一社会信用代码：统一社会信用代码：91340100762758635W地址：地址：合肥市蜀山区顺丰丰泰产业园研发邮政编码：楼1009室法定代表大邮政编码：230031委托代理人法定代表人：吴晓东电话：委托代理人：传真：电话：0551-62605606电子信箱：传真：0551-62605600开户银行：电子信箱：（账号：开户银行：九江银行合肥屯溪路支行账号：617069700000000416承包人：合肥工业大学设计院（集团）有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）统一社会信用代码：91340100149185568Q地址：安徽省合肥市包河区花园大道369号邮政编码：230051法定代表人：张彤阳委托代理人：电话：0551-62903889/13965076828传真：阳张电子信箱：印形开户银行：账号：第二部分通用合同条件通用部分条款详见住建部建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2020-0216）第三部分专用合同条件第1条一般约定1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议。1.1.3工程和设备1.1.3.5单位/区段工程的范围：详见招标文件、答疑及初步设计文件等。1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：永久占地和临设占地。1.1.3.10永久占地包括：无。1.1.3.11临时占地包括：由承包人自行解决。1.2语言文字本合同除使用汉语外，还使用执行通用条款语言。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《合肥市公共资源交易管理条例》《合肥市扬尘污染防治管理办法》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：执行通用条款。1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：不采用；发包人提供的国外标准、规范的份数：不采用；发包人提供的国外标准、规范的时间：不采用。1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：不采用。1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：不采用。1.5合同文件的优先顺序（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（5）通用合同条件；（6）招标文件及答疑等招标补充文件；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）双方约定的其他合同文件。1.6文件的提供和照管1.6.1发包人文件的提供发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：详见招标文件。1.6.2承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：详见招标文件要求。1.6.4文件的照管关于现场文件准备的约定：执行通用条款，且满足招标文件及发包人要求。1.7联络1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：以发包人要求为准。发包人的送达地址：发包人办公室或工程现场办公室。承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：/。承包人的送达地址：承包人办公室或工程现场办公室。1.10知识产权1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：执行通用条款。1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：执行通用条款。1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条款。1.11保密双方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。1.13责任限制承包人对发包人赔偿责任的最高限额为合同价款的4%，但造成的损失大于违约金的部分须另行赔偿。1.14建筑信息模型技术的应用关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：执行通用条款。第2条发包人2.2提供施工现场和工作条件2.2.1提供施工现场关于发包人提供施工现场的范围和期限：以现场条件为准。2.2.2提供工作条件关于发包人应负责提供的工作条件包括：执行招标文件要求。2.3提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：中标约谈后7个工作日，提供初步设计、规划方案等基础资料。2.5支付合同价款2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/。2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。2.7其他义务发包人应履行的其他义务：/。第3条发包人的管理3.1发包人代表发包人代表的姓名：方珊；发包人代表的身份证号：/；发包人代表的职务：项目负责人；发包人代表的联系电话：0551-65865769；发包人代表的电子邮箱：/；发包人代表的通信地址：合肥市蜀山区井岗路检察院北楼四楼；发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人委托岗位授权范围；发包人代表的职责：/。3.2发包人人员发包人人员姓名：/；发包人人员职务：/；发包人人员职责：/。3.3工程师3.3.1工程师名称：江名权；工程师监督管理范围、内容：执行监理合同；工程师权限：执行监理合同。3.6商定或确定3.6.2关于商定时间限制的具体约定：/。发包人：（公章）承包人：（公法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）统一社会信用代码统一社会信用代码：91340100762758635W地址：地址：合肥市蜀山区顺丰丰泰产业园研发楼1009室邮政编码：邮政编码：230031法定代表人法定代表人：吴晓东委托代理人：电话：委托代理人：电话：0551-62605606传真:传真：0551-62605600电子信箱：电子信箱：开户银行：账号:开户银行：账号:承包人：合肥工业大学设计院（集团）有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）统一社会信用代码：91340100149185568Q1地址：安徽省合肥市包河区花园大道369号邮政编码：230051法定代表人：张彤阳委托代理人：电话：0551-62903889/13965076828传真：电子信箱：开户银行：账号：附件8安全生产合同为在蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程（招标项目名称）/（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽同济建设集团有限责任公司、合肥工业大学设计院（集团）有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本一试份副本二份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内2容不一致时，以正本为准。BLEE发包人:盖单位章）承包人：盖单位章）法定代表人或其委托代理>签字）法定代表人或其委托代理人（签字）日（盖单位章）承包人：法定代表人或其委托代理（签字年1张彤附件9项目经理质量终身责任制承诺致：安徽蜀山城投置业有限责任公司(发包人名称)本人作为拟委任的项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘查报告进行施工图设计。二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准。三、严格执行施工图设计文件审查制度。四、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务。五、严格按照相关规定进行设计变更。六、在取得施工许可证后进行施工。七、严格执行施工规范及标准。八、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。九、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。十、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。十一、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。十二、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。十三、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。十四、履行其他法律法规规定的职责。项目经理：，（签字）日期：_____年____月____日附件10：履约保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件11：预付款保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件12：支付保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日建设工程履约保证保险凭证编号23401015059012220000092安徽蜀山城投置业有限责任公司（受益人名称）：鉴于安徽蜀山城投置业有限责任公司（以下简称“受益人”）与安徽同济建设集团有限责任公司（以下简称“申请人”）于2022年7月7日就2022BFSGZ01128（标段编号）的蜀山城投·环境经济产业园EPC总承包工程（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保险凭证（以下简称“本保险凭证”）。一、本保险凭证保证范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保险凭证保证金额最高不超过人民币（大写）壹仟叁佰陆拾玖万玖仟捌佰元整（￥13699800.00）。三、本保险凭证有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保险凭证的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保险凭证有效期内到达的地址是：合肥市蜀山区潜山路267号华地金融中心A座7楼。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保险凭证项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保险凭证或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保险凭证有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保险凭证的独立有效。七、本保险凭证项下的义务和责任均在保险凭证有效期到期后自动消灭。八、本保险凭证适用的法律为中华人民共和国法律，因本保险凭证产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保险凭证自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。JF开立人：永安财产保险股份有限公司安徽分公司（单位章）法定代表人（或授权代表）（签字）地址：合肥市蜀山区潜山路2A地金融中心A座7楼邮政编码：230000电话：0551-68109680传真：开立时间：2022年07月13日
投标 / 标书制作要点（原创）
本EPC总承包工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
