建设工程采购合同公告（巢湖市槐林镇人民政府2024）
巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程
合同编号：
2023AMMGZ00139-001
合同名称：
巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程
项目编号：
2023AMMGZ00139
项目名称：
巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
巢湖市槐林镇人民政府
合同甲方编号：
113401810032695154
中标人(乙方)：
合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司
合同乙方编号：
913401230852268256
所属地域：
安徽省
合同金额：
592.200650万元
主要人员：
姓名： 陶谅 证书名称： 市政公用工程二级注册建造师 证书编号： 皖 234212132148
合同预定完成时间：
2024年06月09日
合同签订日期：
2023年10月13日
合同公告日期：
2023年10月13日
代理机构：
安徽联润建设项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时30分40秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-10-13
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-10-13
办理用时：
0天0小时10分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-10-13
办理用时：
0天0小时10分
附件:
履约保函.jpg
中标通知书.pdf
巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程施工合同.pdf
履约信息详情第1次
主体代码：
913401230852268256
主体名称：
合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2023AMMGZ00139
交易项目名称：
巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程
标段编号：
2023AMMGZ00139
标段名称：
巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程
合同金额(元)：
5922006.5
合同结算金额(元)：
5922006.5
合同工期(天)：
240
实际工期(天)：
240
合同签署时间：
2023-10-13 00:00:00
履约信息递交时间：
2024-06-24 09:17:26
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
巢湖市槐林镇人民政府
附件:
竣工验收报告.pdf
安徽长融工程担保有限公司AnhuichangrongEngineeringGuatanteeCo.,LTD履约保函保函编号：86202310132208巢湖市槐林镇人民政府：（受益人名称）：鉴于巢湖市槐林镇人民政府（以下简称“受益人”）与合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程（标段名称）有关事项协商一致共同签订合同（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额为人民币（大写）壹拾壹万捌仟肆佰肆拾元壹角叁分（￥：118440.13元）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，有效期至2024年07月12日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的土个工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；法院出具的载明承包人在合同项下违约且需承担赔偿责任的生效终审判决书、法院出具的因承包人无可供执行财产而终结执行的生效裁定书；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市高新区中瑞大厦科研楼A座5层A区4414。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由担保人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：安徽长融工程担保有限公司（单位盖章）法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）地址：安徽省合肥市高新区中瑞大厦科研楼A座5层A区4414邮政编码：230011电：0551-62817331传真：0551-62817331开立时间：2023年10月13日境内保函专用中标通知中书编号：合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司：你公司于巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人。招标项目名称：巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程招标项目编号：2023AMMGZ00139中标金额：（大写）人民币伍佰玖拾贰万贰仟零陆元伍角（小写）5922006.50元口中标费率：口其它：质量标准：合格中标工期：240日历天项目经理：陶谅特此通知。招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）2023年10月12日2023年10月12日2023年10月12日2023年10月12日重要提示：1.为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。安徽巢湖扬子村镇银行“中标贷”产品简介巢湖扬子银行“中标贷”，是针对巢湖市（含经开区）中标建筑施工企业的专项贷款产品。一、贷款对象注册地在巢湖地区（含经开区)的中标施工企业。二、准入条件1、施工企业成立持续经营一年以上：2、企业及其关联人征信记录良好，未列入人民法院失信被执行名单。三、贷款额度、期限最高授信额度1000万元，其中纯信用授信额度300万元，贷款最长期限可达3年。四、联系方式联系人：程经理，联系电话：18855951319建行中标贷（政采贷)产品简介“中标贷”产品：建行基于客户已中标且签订的政府采购合同，为客户提供的全线上网络金融服务。贷款金额：中标合同金额70%,单户不超过3000万元贷款期限：1年贷款利率：1年期LPR基准利率（3.55%）担保方式：可采用信用方式（应收账款质押）还款方式：一次性到期还本付息放款时效：3个工作日内可放款放款材料：(1)开立对公结算账户（2)中标通知书、中标合同（3)中标合同中明确建行账户为政府采购回款结算账户或业主单位同意变更回款结算账户为建行账户。联系电话：0551-82393112、0551-82325634竣工验收证书工程名称巢湖市槐林镇2023年槐光行政村小汪中心村建设工程开工口期2024年0月191施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施工单位合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司竣工日期2029年4月23施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执合同造价（万元）592.20065施工决算（万元）施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执验收范围及数量：巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程；主要施工内容为：道路、绿化、雨污水、水塘清淤、节点建设、清杂整治等。施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执施管装2对工程的质量评定：崔料交全.化星合执验收范围及数量：巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程；主要施工内容为：道路、绿化、雨污水、水塘清淤、节点建设、清杂整治等。竣工验收日期竣工验收日期2024年4月252024年4月252024年4月25验收范围及数量：巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程；主要施工内容为：道路、绿化、雨污水、水塘清淤、节点建设、清杂整治等。参加竣工验收单位意见参加竣工验收单位意见参加竣工验收单位意见参加竣工验收单位意见参加竣工验收单位意见验收范围及数量：巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程；主要施工内容为：道路、绿化、雨污水、水塘清淤、节点建设、清杂整治等。建设单位武章）武章）设计单位2签名(盖章)验收范围及数量：巢湖市槐林镇2023年度槐光行政村小汪中心村建设工程；主要施工内容为：道路、绿化、雨污水、水塘清淤、节点建设、清杂整治等。监理单位DF源签名:DF源签名:签名存在问题及处理意见：存在问题及处理意见：存在问题及处理意见：存在问题及处理意见：监理单位DF源签名:DF源签名:签名勘察单位签名：(盖章）签名：(盖章）邀请单位高10u签名：（盖章）
投标 / 标书制作要点（原创）
本建设工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
