场馆维修改造工程采购合同公告（兰州城市学院2024）
兰州城市学院兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程
合同编号：2024zfcg00421（HT）
合同基本情况
项目编号：
2024zfcg00421
项目名称：
兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程
采购人：
兰州城市学院
代理机构：
甘肃西招国际招标有限公司
公告时间：
2024-06-21
供应商：
甘肃润祥建设工程有限公司
行业：
建筑业
关联中标/成交公告标题：
兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程成交公告
签订日期：
2024-06-21
合同总金额：
102.95（万元）
合同扩展信息
是否为ppp：
是否联合体：
牵头单位：
组成单位：
点击下载合同附件
合同备案号:2024HTBA01384一、合同协议书甲方（发包人）：兰州城市学院乙方（承包人）：甘肃润祥建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程项目2.工程地点：兰州城市学院3.工程立项批准文号（如果有）：4.资金来源：自筹或拨款5.工程内容：本项目施工范围内的所有内容6.工程承包范围：施工图纸范围内的所有内容二、合同工期计划开工日期：2024年6月25日计划竣工日期：2024年8月15日工期总日历天数：50日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家质量标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价：大写：壹佰零贰万玖仟伍佰元整（小写：￥1029500.00元）2.合同价格形式：固定总价合同合同价款包括全部风险，风险费用由承包人自行考虑。工程实施过程中因使用功能需求或其他因素对工程内容的微小调整，承包人无条件实施，价格不予调整。五、付款方式1、在双方签订合同后10个工作日内，由乙方向甲方交合同总价款的5%作为履约保证金，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。2、项目完工验收合格后，乙方按照合同总价款的70%开具增值税发票（含税），甲方收到乙方开具的发票后向乙方支付合同总价款的50%作为进度款，首次支付给乙方20%的预付款同时转为进度款。3、其余款项待审计单位审核结果，乙方根据审计结果开具剩余款项的增值税发票（含税），甲方根据甲乙双方签字确认的审核报告和乙方开具的发票将剩余款项全额支付给乙方。乙方交来的履约保证金按照审计结果的3%转为工程质量保证金，剩余的履约保证金甲方无息退回乙方。为严格工程结算管理，避免施工单位虚报工程结算价款，审减额超过报审金额10%以上所发生的审核费用由施工方承担，在支付工程结算款时予以扣除。4、工程质量保证金待工程验收合格24个月后无任何质量问题则甲方全额无息支付给乙方。（质保期超过24个月的项目可根据实际确定退还质保金期限）5、有监理方的项目在支付项目进度款时提供由监理工程师和发包人审核确认后的工程形象进度资料，有跟踪审计的项目在支付项目进度款时提供审计机构出具的项目进度审核意见资料，甲方根据合同约定支付工程进度款六、合同文件构成本协议书必须包括下列附件：1、通用合同条款；2、专用合同条款及其附件；3、技术标准和要求；4、投标函及其附录；5、工程质量保修书；6、服务承诺书；7、中标通知书；8、其他合同文件；磋商文件（含图纸等）、响应文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均为合同的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。凡是二次报价的项目合同，工程量单价和货物单价应随着总价变化的比例同比例变化，在合同中应附二次报价单和二次报价同比例缩减明细表。七、项目经理承包人项目经理：蔡周嘉。手机号码：15293107410。八、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不挂靠、不转包、不分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及相关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。九、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。隐蔽工程学校要进行跟踪审计，中标方必须有足够的施工队伍，具备轮班和夜间施工能力，确保按照工期完成施工任务。十、合同生效本合同自签订之日起生效。十一、违约责任1、甲方违约：合同履行过程中甲方拒绝或逾期支付工程款的按未付款的1‰每日计算逾期付款利息。2、乙方违约：乙方因乙方原因导致工期延误或工程质量不合格的，甲方有权要求乙方承担因乙方违约给甲方造成的全部损失，乙方必须按合同总价的20%支付违约金。十二、争议解决（一）如双方未能通过友好协商解决，则通过法律途径解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。届时，因诉讼产生的诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费等均由违约方承担。（二）在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。十三、合同份数本合同一式玖份，发包人执陆份，承包人执贰份，代理机构执壹份，均具有同等法律效力。成0院十四、签订地点：十五、签订时间：2021.6.21以下无正文本页为签署页无正文甲方（公章）：兰州城市学院地址：兰州市安宁区街坊路11号电话：邮编：电设工乙方（公章甘肃润祥建设工程有限公司天A地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号601室电话：0931-8645309邮编：730000法定代表人或委托代理人（签字）：韩高年日期：年月日法定代表人或委托代理人（签字）：南同慕日期：年月日开户行：账号：开户行：甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行账号：660700053172200010代理机构：地址：电话：经办人（签字）：月登明代理机构：地址：电话：经办人（签字）：月登明二、合同通用条款使用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》通用条款（GP-2017-0201）注：本项目签订合同以建筑工程施工合同范本为准三、合同专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、招投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.语言文字和适用法律（1）本合同使用汉语标准及规范。（2）适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：《民法典》、《建筑法》、《政府采购法》、《甘肃省建筑市场管理条理》、《甘肃省招标条例》等法律法规及省有关工程建设合同管理规定。（3）适用标准、规范适用标准、规范的名称：按招标文件第四章内容执行。发包人提供标准、规范的时间：略国内没有相应标准、规范时的约定：遵守通用条款3.图纸（1）发包人向承包人提供图纸日期和套数：1套（2）发包人对图纸的保密要求：遵守通用条款二、双方一般权利和义务4工程师（1）监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：对本工程施工图纸范围内的建筑工程及保修阶段、质量、进度、投资进行控制，对施工阶段合同、信息进行管理及时协调参建各方关系。需要取得发包人批准才能行使的职权：有关工程建设规模和设计标准变更的决策权，工程设计变更及工程量变更的审批权。（2）发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：对本合同的实施进行协调、管理和监督。（3）不实行监理的，工程师的职权：5.项目经理姓名：蔡周嘉职务：项目经理6.发包人工作（1）发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：三通一平已完成，具备施工条件。2）施工所需的水、电、电讯线路已通至施工现场，满足开工需要，施工场地与公共道路已开通；3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称：已完成；4）图纸会审和设计交底时间：开工前7日内完成，印发纪要；5）双方约定发包人应做的其他工作：无（2）发包人委托承包人办理的工作：无7.承包人工作（1）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间；2）提供月计划、进度统计报表：当月25日前提供；3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任：遵守通用条款；4）向发包人提供必要的办公和生活房屋及设施的要求；5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：开工前7日内完成；6）已完工程成品的特殊要求及费用由责任方承担：遵守通用条款；7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责，费用由责任人承担；8）施工场地做到清洁卫生：按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担；9）双方约定承包人应做的其他工作：略三、施工组织设计和工期8进度计划（1）承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日提供施工组织设计，每月25日前提供当月完成计划情况和下月施工计划。工程师确认的时间：为承包人提交后7天内。（2）群体工程中有关进度计划的要求9.工期延误双方约定工期顺延的其他情况：非承包人原因可能出现的特殊情况；四、质量与验收10.隐蔽工程和中间验收需要验收的隐蔽工程：无中间验收部位：无11.工程试车试车费用的承担：照明通电、给排水卫生设备试水、试水费用由承包人承担，设备安装调试费用由承包人承担。五、安全施工遵守通用条款并按国家、省有关安全生产的规定执行，确保本工程相关建筑物及行人的安全。乙方进场后应当再次对现场安全环境进行踏勘确认，加强安全管理工作，杜绝违章作业，凡因违章操作造成的所有安全事故责任均由乙方承担。六、合同价款与支付综合单价分析表标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程工程名称：网球场造项目第20页共26页项目编码ULB005项目名称球场休息塑电老计量单位工程量10清单综合单价组成明细定编定前名称定数量单管理费号单位人工费材科费机械资和利润（费半）补子H3球场体息座组1.000045030.02人工调整材料费价差合价人工责材料费机械费管理费和利润0.00450.000.000.000.000.00机械费调人工单价小未计价材料费清单项目综合单价目主要材料名称，规格、型号单位数量m明球场体格组电材科费小计0.000.00450.000.000.000450单价（元）合价（元）暂估单价暂估合（元）价（元)450450450.00一0.00注：1.如不使用省级成行业建设主管部门发有的计份依据，可不填定额编号：名称等2.招标文件是供了暂估单价的材科，妆音估的单价入发内“估单价”栏及暂估合价表-DS综合单价分析表标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程工程名称：网球场改造项目第21页共26页项目编码030-100017001项目名称配电箱让量单位自工程量1清单综合单价组成明细定编编定名称定单价管理费号单位数量人工费材料费机械费和利润（費宰）借2-591配电箱台1.0000143.371556.39042.62人工责间材料费价差清单综合单价组成明细定编编定名称定单价管理费号单位数量人工费材料费机械费和利润（費宰）借2-591配电箱台1.0000143.371556.39042.62人工责间材料费价差合价人工费材利费机械费管理费相利润13.371556.390.0061.1156.43机械费调整人工单价小计二类工117元/1日：三类工1元/1日：类T130元/日未计价材料费清单项目综合单价机械费调整人工单价小计二类工117元/1日：三类工1元/1日：类T130元/日未计价材料费清单项目综合单价0.000.00199.801556.390.0061.111503费勇钼主要材料名称，现格、型号单位致量配电箱台I其他材料费材料费小计1817.3单价（元）合价（元）暂估单价暂会（）价（元）15001500056.39一0.001556.39-0.00注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发有的计价依据，可不填定编号2招标文件提供了暂估单价的材科，按估的单价填入农内“告估单价栏及“估合价L栏及“估合价表-08综合单价分析表工程名称：网球场改造项目标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程项目编码030112008001项目名称中杆灯清单综合单价组成明细定编定信名称定数单价管理费单位人工费材料费机械贸和利润（借2-151费学）6球场灯灯头更换10套0.1000497.4510070.321395.542.62第22页共26页计量单位真工程量6合价人工费材料费机械费管理费和利润49.751007.03139.5521.20人工费调整材科費价差机械费调整人工单价小计二类工117元/工日未计价材科费清单项目综合单价H主要材科名称、规格、型号单位数量费明球场灯灯头更挽套1.01组共他材料费材科费小计19.540.000.0069.291007.03139.5521.20857.531237.07单价（元）合价（元）暂估单价告估合（元）价元元）849.04857.53-149.S-0.001007.03-0.00注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等2.招标文件是供了暂估草价的材科，按告估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价表-09综合单价分析表工程名称：网球场改造项目标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程项目编码040204001001项目名称安测（平、绦）石清单综合单价组成明细定编定额名称定额数量单价管理费号单位人工费材料费机械费和利润（费半）借2-331缘石混凝土100a0.0100995.481363.2620.5930.58第23页共26页计量单位B工程量130.2合价人工费材料费机械费管理费租利润9.9543.630.213.11人工费调整材科费价差机械费调整人工单价小计综合工H114元/工日未计价材料费清单项目综合单价甘主要材料名称，规格、型号单位数量明费混凝土侧缘石1.0细共他材料费材科费小计3.8848.990.0013.8192.620.213.110109.77单价（元）合价（元）智估单价暂估合（元）价(元）9090.9-1.7-0.0092.61-0.00注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号：名称等2.招标文件提供了暂估单价的材料，按普估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价表-09综合单价分析表标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程工程名称：网球场改造项目第24页共26页项目编码011702001001项目名称基础计量单位工程量14.4清单综合单价组成明细定额编号20-10定额编号20-10定额名称理浇构件混凝土模饭混凝上垫层定额数量单价管理费单位人工费材料费机械费和利润（费率）100a20.01001114.12575.147.1630.02人工费调整材料费价差合价人工费材料费机械费管理费和利润11.125.750.473.494.470.01人工单价二美工122元/工日：一类工I32元/工日人工单价二美工122元/工日：一类工I32元/工日人工单价二美工122元/工日：一类工I32元/工日机械费调整小计未计价材料费清单项目综合单价015.6125.760.473.490费明组主要材料名称、规格、型号单位数量普通硅酸盐水32.5kg0.0562砂330.000其他材料费材料费小计45.33单价（元）合价（元）暂估单价暂估合（元）价元）0.350.02134.830.025.8-025.81一0注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号：名称等2.招标文件提供了估单价的材科，按估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价-表-09综合单价分析表标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程工程名称：网球场改造项目编工程名称：网球场改造项目编项目01170203001项目名称梅造作项目名称梅造作项目名称梅造作项目名称梅造作第25页共26页计量单位成工程量63第25页共26页计量单位成工程量63第25页共26页计量单位成工程量63第25页共26页计量单位成工程量63定族编号定编名称定数位清单综合单价成明细单价清单综合单价成明细单价清单综合单价成明细单价管理费合价合价合价合价定族编号定编名称定数位人工费材科费机械资和利润（费半）人工费材料赀机械费管理责和科润20-1现浇构件混减土模板矩形柱10028.0102666.421938人工费调整材科费价爱223.6930.021223.6930.02126.4610.6119.382.248.62人工单价二类工122元/1：类工132元/工日机械费调整小计未计价材料费机械费调整小计未计价材料费机械费调整小计未计价材料费机械费调整小计未计价材料费机械费调整小计未计价材料费37.0719.3802.28.62费更清单项目综合单价主要材料名称、规格、型号单位数量竹胶板K0.1840其他材科费材料费小计清单项目综合单价主要材料名称、规格、型号单位数量竹胶板K0.1840其他材科费材料费小计清单项目综合单价主要材料名称、规格、型号单位数量竹胶板K0.1840其他材科费材料费小计清单项目综合单价主要材料名称、规格、型号单位数量竹胶板K0.1840其他材科费材料费小计清单项目综合单价主要材料名称、规格、型号单位数量竹胶板K0.1840其他材科费材料费小计清单项目综合单价主要材料名称、规格、型号单位数量竹胶板K0.1840其他材科费材料费小计67.31单价（元）合价（元）暂估单价暂估合(元）价（元）41.07.6711.78-019.4S-067.31单价（元）合价（元）暂估单价暂估合(元）价（元）41.07.6711.78-019.4S-067.31单价（元）合价（元）暂估单价暂估合(元）价（元）41.07.6711.78-019.4S-067.31单价（元）合价（元）暂估单价暂估合(元）价（元）41.07.6711.78-019.4S-0注：1.如不使用省级成行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定编号：名称等2招标文件是供了估单价的材料，按告估的单价坂入表内“估单价”栏及“估合价表-09综合单价分析表标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程工程名称：网球场改造项目第26页共26页项目编码项目名称011702008001项目名称围梁计量单位必工程量81.6定编号定编号定名称定名称定额单位数量清单综合单价沮成明细单价管理费人工费材科费棍械资和利润（费率）人工贡合价材料费机械费管理费相利润20-1720-17现浇构件混凝土模板间梁直源现浇构件混凝土模板间梁直源1000.0102370.031606.76109.0230.02人工费调整材料费价23.709.516.071.007.4人工单价类工122元/日类工132元/工日人工单价类工122元/日类工132元/工日人工单价类工122元/日类工132元/工日机械费调整小计未计价材料费清单项目综合卓价机械费调整小计未计价材料费清单项目综合卓价机械费调整小计未计价材料费清单项目综合卓价33.216.0701.097.4慧员组主要材料名称、规格、型号单位数量普通硅酸水泥32.5krB.000砂0.0000竹胶板120.2210其他材料费材料费小计57.8承价（元）智估单份暂估合合价（元）G0品0.350131.83g4.659.2168-016.01一057.8承价（元）智估单份暂估合合价（元）G0品0.350131.83g4.659.2168-016.01一057.8承价（元）智估单份暂估合合价（元）G0品0.350131.83g4.659.2168-016.01一057.8承价（元）智估单份暂估合合价（元）G0品0.350131.83g4.659.2168-016.01一0注：1.如不使用省级成行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、招标文件昆供了估单价的材8，按告估的单价坝入内“管信单价“暂估合价表-09总价措施项目清单与计价表标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程名称：网球场改造工程项目序号1234项目编码-011707001001011707001002011707001003011707001001项目名称安全文明施工费环境保护费文明施工费安全施工费临时设施费计算基础人工费+机械费人工费+机械费人工费+机械费人工费+机械费费率(s）0.8321.3399.5814.498692.291114.157972.103742.67调整费率（%)调整后金额(元)第1页共1页备注5678910111213011707001005011707001006二01170700200101170700-100101170700700101170700500101B00101B00201B003扬尘污染防治增加费建筑工人实名制费其他总价措施项目夜间施工增加费二次搬运费完工程及设备保护费冬而季施工增加费工程定位复测费施工因素增加费特殊地区增加费人工费+机械费人工费+机械费人工费+机械费人工费+机械人工费+机械费人工费+机械费人工费+机械费人工费+机械费人工费+机械费|2.4570.4291.5500.082.030.41002044.41356.961289.7166.571689.11341.15合计19309.12规费、税金项目计价表工程名称：网球场改造标段：兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程项第1页共1页序号1项目名称现费计算基础共中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环保护税计算基数15909.89费率）金额15909.891.1其中：社会保险费分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费72317.691611570.831.21.3其中：房公积金其中：环境保护税分部分项工程的人工费+定措施项目费中的人工费按实记取72317.6964339.062税金分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）共项目费+现费358147.410932233.27合计48143.16表-13成交通知书成交编号：D02-12620000224333349J-20240509-048741-4/001甘肃润祥建设工程有限公司你单位于2024年05月23日所递交的兰州城市学院体育学院场馆维修改造工程响应文件已经磋商小组评定，确定贵单位成交，请于收到本成交通知书后30日内与采购人签订合同。具体成交内容如下：,中标价（大写人民币）壹佰零贰万玖仟伍佰元整1029500.00元壹佰零贰万玖仟伍佰元整1029500.00元壹佰零贰万玖仟伍佰元整1029500.00元壹佰零贰万玖仟伍佰元整1029500.00元工期（天）5050质量标准质量标准合格项目负责人3蔡周嘉蔡周嘉身份证号身份证号******************采购人：城（盖章）非北海负责味楼临2024年5月27日采购人：城（盖章）非北海负责味楼临2024年5月27日代理机构资（盖章）1负责人：冯登明2024年5月27日代理机构资（盖章）1负责人：冯登明2024年5月27日甘肃省公共资源交易中心（盖章）交易结果负责人：见证专用章年月2024-5-30日甘肃省公共资源交易中心（盖章）交易结果负责人：见证专用章年月2024-5-30日1.招标人或代理机构自行下载，由采购人、成交单位、代理机构分别留存。省公共资源交易中心自行下载存档。2.此件涂改无效。3.请据此办理有关手续。
投标 / 标书制作要点（原创）
本场馆维修改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
