传统村落集中连片保护建设 新建杏产品加工厂工程建设施工 传统村落集中连片保护建设项目 新建杏产品加工厂工程建设 新建采购合同公告（沙河市柴关乡人民政府2024）
沙河市柴关乡传统村落集中连片保护建设项目-杏花庄村新建杏产品加工厂工程建设施工合同
发布时间： 2024-06-25
一、合同编号：HFZB2024033 二、合同名称：沙河市柴关乡传统村落集中连片保护建设项目-杏花庄村新建杏产品加工厂工程建设施工合同 三、项目编码：HB2024061730010001 四、项目名称：沙河市柴关乡传统村落集中连片保护建设项目-杏花庄村新建杏产品加工厂工程建设 五、合同主体 采购人：沙河市柴关乡人民政府本级 地址：沙河市柴关乡柴关村 联系方式：秦向凯 供应商：邢台建鑫市政建筑有限公司 地址：河北省邢台市沙河市褡裢标准件市场1排46号 联系方式：宋建广0319-8655855 六、合同主要信息 主要标的名称：沙河市柴关乡传统村落集中连片保护建设项目-杏花庄村新建杏产品加工厂工程建设 规格型号：质量标准：合格 主要标的数量：1 主要标的单价：1997000 合同金额：1997000.00 履约期限、地点等简要信息：工期：140天 地点：柴关乡杏花庄村 采购方式：竞争性磋商 七、合同签订2024-06-24 八、合同公告2024-06-25 九、其他补充事宜：无
施工合同
发布时间：
2024-06-25 采购人：
沙河市柴关乡人民政府本级
-施工合同安建设单位：沙河市柴关乡人民政府施工单位：邢台建鑫市政建筑有限公司1CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App-发包方：沙河市柴关乡人民政府（以下简称“甲方”）承包方：邢台建鑫市政建筑有限公司(以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就该工程承包事项协商一致，共同达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：沙河市柴关乡传统村落集中连片保护建设项目-杏花庄村新建杏产品加工厂工程建设。2、工程地点：柴关乡杏花庄村3、施工工期：总工期为140日历天完成乙方承包范围的所有工程。3.1工程开工前，甲方应使施工现场具备施工条件，并做好施工图纸交付、技术要求交底等工作；乙方应尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划，报给甲方并经甲方确认后予以开工。工程价款:本工程总价款为1997000元，（大写：壹佰玖拾玖万柒仟元整）。详见工程清单。工程变更、洽商按实际发生，乙方提出的书面函件呈送甲方确认，乙方根据甲方确认后的工程量清单进行调整。乙方应按甲方要求及工程进度，按时完成有关变更工程。4、工程质量：质量标准为合格。6、工程验收6.1完工验收：乙方在工程完工后可向甲方提出完工验收，甲方2扫描全能王3亿人都在用的扫描App-组织相关单位按照施工方案进行初验，并在验收后给予认可或提出整改意见。乙方应按要求整改，并承担全部费用。6.2竣工验收：甲方收到乙方提交的竣工验收报告后5日内组织有关单位进行验收，并在验收后给予认可或提出整改意见。乙方应按要求整改，并承担全部费用。甲方认可后进行工程移交。7、付款方式：施工单位进场后，甲方先付乙方30%预付款。工程竣工后经验收合格甲方向乙方支付最终结算施工费的97%，质保金以保函形式体现。二、合同文件构成本合同与下列文件一起构成合同文件：71、中标通知书；2、通用合同条款；X3、施工图纸；理4、已标价工程量清单或预算书；5、其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。三、乙方项目经理：宋晓艳四、甲方责任1、承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按3扫描全能王3亿人都在用的扫描App照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、负责使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责协调解决应由甲方协调的有关问题。3、负责组织各施工环节的检查验收及竣工验收。五、乙方责任.1、承诺按照法律规定及合同约定和有关的施工规范、标准组织完成工程施工，确保工程质量合格和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。2、在施工过程中乙方应文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方负责，若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方整改，若整改仍达不A到要求，甲方有权解除合同。43、本工程需用材料均由乙方负责采购，须经甲方所聘请的监理单位验收合格后，方可施工。7六、违约责任1、因甲方或不可抗力原因造成工期延误的，乙方于5日内以书面形式向甲方提出工期顺延签证，经甲方签证认可后，工期可相应顺延。2、乙方不按时进场开工，在甲方发出通知后的5日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同。3、在施工过程中，乙方不得以任何理由停工，但因不可抗力或者甲方发出书面通知主动要求乙方停工的情形除外。乙方停工超过10日的，甲方有权单方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙4扫描全能王3亿人都在用的扫描App-方应予赔偿。4、双方因其他原因造成对方损失时，应按《合同法》的相关规定赔偿给对方损失。5、若乙方项目经理和相应人员不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内进行更换，否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。6、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，如乙方人员在施工区内出现治安案件、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿，由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。7、乙方必须保证及时支付工人工资，不得拖欠农民工工资。如发生乙方工人以工资名义上访、围攻甲方场所等造成甲方损失的，A由乙方负责全额赔偿。如有拖欠工资情况，一经查实，由甲方从工程资金中予以扣除。七、工程维修养护该工程的质保期为壹年，自甲方组织工程初验合格之日算起，在质保期内，由乙方负责维修养护。八、争议及纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解，协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。5CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App-九、本合同未尽事宜，甲乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。十、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，合同自行失效。十一、本合同一式六份，每份具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份，甲方：沙河市柴关乡人民政府（盖章）乙方：：邢台建鑫市政建筑有限公司（盖章）HO科李法定代表人（签字或盖章）法定代表人（签字或盖章，：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行账号：账号：签署日期：26月24日6CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本传统村落集中连片保护建设 新建杏产品加工厂工程建设施工 传统村落集中连片保护建设项目 新建杏产品加工厂工程建设 新建涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
