微生安置点标准化畜圈采购合同公告（西昌市巴汝镇人民政府2024）
一、合同编号：N5134012024000147-1
二、合同名称：西昌市巴汝镇河边村小组微生安置点标准化畜圈项目
三、项目编号：N5134012024000147
四、项目名称：西昌市巴汝镇河边村小组微生安置点标准化畜圈项目
五、合同主体
采购人(甲方)：西昌市巴汝镇人民政府
地址：四川省凉山州西昌市巴汝镇大桥村1号
联系方式：0834-3653330
供应商(乙方)：四川聚胜华建设工程有限公司
地址：光华南三路88号1栋4层408号
联系方式：18908030609
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
西昌市巴汝镇河边村小组微生安置点标准化畜圈项目
1(项)
￥3,709,242.44
￥3,709,242.44
符合国家及行业标准
合同金额： 3,709,242.44元，大写(人民币)：叁佰柒拾万零玖仟贰佰肆拾贰元肆角肆分
履约期限：2024年06月24日至2024年09月21日
履约地点：河边村
采购方式：竞争性谈判
七、合同签订日期
2024年06月20日
八、合同公告日期
2024年06月25日
九、其他补充事宜
合同附件：
河边村畜圈项目施工合同.pdf
西昌市巴汝镇人民政府
2024年06月25日
施工合同发包方(甲方）：西昌市巴汝镇人A承包方（乙方）：.川聚胜华建谩有限1合同签订地点：西昌市巴汝镇人足合同签订日期：2024年6月20日.第1页共：页西昌市巴汝镇河边村小组微生安置点标准化畜圈项目施工合同发包人：西昌市巴汝镇人民政府（以下简称“甲方”）承包人：四川聚胜华建设有限公司（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1.工程名称：西昌市巴汝镇河边村小组微生安置点标准化畜圈项目2.工程地点：西昌市巴汝镇河边村3.施工内容：具体详细施工以甲方提供施工蓝图为准，施工图（双方签字各留一份）4.施工要求：以乙方参加竞标的响应文件及甲方发布的招标文件为准。二、本工程为房屋建设工程，建设等级及要求以设计文本及招投标文件为准，通用条款按国家及行业规定执行，本合同予以认可。三、工程价款及支付方式1.本合同为单价合同，合同总价以结算财评(审计)结论为准，暂估合同总价3709242.44元（大写：叁佰柒拾万零玖仟贰佰肆拾贰元肆角肆分）2.签订本合同后，甲方支付乙方暂估合同价的30%作为预付第2页共8页款；完成工程总量的50%，支付进度款到暂估合同价的40%；完成工程总量的60%，支付进度款到暂估合同价的50%；完成工程总量的70%，支付进度款到暂估合同价的60%；完成竣工验收，支付到暂估合同价款的70%；尾款待财评（审计)后，以财评（审计)金额的97%据实结算支付；财评（审计）金额的3%作为质保金，待质保期到后一次性无息支付。该项目为以工代赈联系试点项目，可以安排不低于10%占估合同价金额作为劳务费用，由甲方协调项目所在地务工，劳务费用支付按照上级关于以工代赈“一卡通”支付要求办理。四、合同工期1.本工程合同工期总天数90天，以监理下达开工令作为工期的起始日期。2.因不可抗力原因导致工期延误的，按照工程建设领域通用条款执行，但需要甲方认定。五、违约责任1.因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。2.因乙方原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，乙方按工程总价的千分之五向甲方支付违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。3.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量E标准，所产生的费用包括但不限于重新检测所需费用，均由乙方自行负责；此外，乙方还要向甲方赔偿本工程项目损失部分100%Y1第3页共8页的违约金。如因乙方的施工组织明显不符合行业规范要求，工程质量已经明显不符合要求，经监理方或者甲方提出要求整改，乙方如果对整改要求无异议，则应当在甲方、乙方、监理三方现场协商的日期内完成整改，如乙方未整改或整改不到位或三方就整改日期无法达成一致，甲方有权另行安排其他单位按原价费用完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。乙方如果对整改有异议，则停止施工，由甲方、乙方、监理方共同确定第三方检测机构检测，如果检测结果为“合格”，则耽误的时间不得计入工期，检测费用由甲方承担；如果检测结果为“不合格”则耽误的时间要计入工期，检测费用由乙方承担。如果乙方对整改有异议又不配合执行停工及第三方检测，甲方有权停止合同，停止合同的办理按照其他特殊条款中的“甲方有权终止合同”情节的办理程序办理。六、工程竣工验收及保修1.乙方在工程竣工后7日内，应通知甲方组织验收，甲方应当及时组织验收。2.乙方在竣工验收后3日内将该工程等附属施工资料上报监理，监理审核通过后视为整体验收合格。3.本项目质保期为12个月。4.保修期内发生属于保修范围的质量问题，由施工单位免费维修；因不可抗力因素或不正当使用等造成的损坏，施工单位不承担责任；因施工单位原因导致的质量事故给业主造成损失的，由乙方完全承担。七、结算第4页共8页本项目为财政资金全投入工程，工程的增量、减量、结算按上级规定办理。八、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方均可向当地人民法院起诉。九、其他特殊条款：1.本项目绝对禁止工程转包，禁止劳务分包二级(不含)以上，一级劳务分包人不得为我镇工程建设领域黑名单内的公司、个人，以及相关人。如乙方违反此约定，则立即终止本合同，乙方在3日内无条件退场，已经投入的资金损失由乙方自己承担，并赔偿甲方本工程总价贰倍的违约金。2.为了切实减轻乙方负担，又能更好的促进项目工程管理，乙方自愿以现金方式向甲方缴纳履约保证金，保证金约定为暂估合同总价的10%，金额370924.24元（大写：叁拾柒万零玖佰贰拾肆元贰角肆分整）乙方承诺所缴纳的履约保证金还包含环保、森防、地灾、全安等内容。甲方承诺在竣工验收后，拔款材料齐备五个工作日内无息退还。如果乙方在施工期间违反相关管理规定，经过当地村民委员会书面函告后仍存在违法违规行为或者仍未处理违法违规行为造成的后果的，甲方可以根据当地村委会认定的事实依据及国家相关管理规定、处理违法违规后果必要的经费支出等要素评定出标准金额，并在保证金中扣减，扣减保证金不需要经过乙方同意。如扣减保证金达到保证金总额的25%,则合同自动终止,乙方需要补齐保证金后才能继续履行合同。第5页共：页3.为了保障民工合法权益，依据《民工工资支付条例》及其他法律法规的规定，乙方自愿以现金方式向甲方缴纳民工工资责任金，责任金约定为暂估合同总价的5%，金额185462.12元（大写：壹拾捌万伍仟肆佰陆拾贰元壹角贰分整）。工程竣工后，经公告公示程序，无欠薪情况反映的，在拔款材料齐备后五个工作日内无息退还。有下列任意情形之一的，甲方可以直接动用民工工资备用金支付民工工资，不需要经过乙方同意：一是乙方以工程款尚未到账没有能力支付拖欠民工工资15日的。二是乙方以工程质量不达标但又未提交相关证据拖欠民工工资15日的。三是民工信访反映乙方（含劳务承包人）拒不为民工锁定工程量，从而无法结算工资的；或者劳务承包人与乙方发生纠纷，乙方与民工发生纠纷，导致工程量认定无法认定的，经当地政府清理处置拖欠民工工作领导小组组织清理，能够通过民工相互佐证、现场收方结算，或者通过其他方式形成证据链能够证明民工工作的工程量的。四是乙方已经将民工工资支付给班组长或者劳务承办人，但班组长或者劳务承包人携资金失联或者将资金挪用后没有能力支付，甲方要求乙方重新代付，再向班组长或者劳务承包人追偿，但是乙方拒绝的。五是劳务承包人失联，经过当地政府公告程序后仍然失联的，经上款程序认定了工程量的。扣减备用金在下一次拨付工程款时，由乙方提供报账手续扣补到民工工资备用金，以确保民工工资备第6页共：页用金足额在账。乙方拒不提供报账手续扣补的，则合同自动终止，3日内退场。5.为了确保工程管理的质量、效率,从而保障本项目顺利竣工，主要管理人员和技术骨干必须常驻工地，具体为：一是乙方可以在签订本合同前重新确定项目经理、技术负责人、质检工程师，但确定后未经甲方同意不得随意调整，私自调整视为违约，违约金约定为10万元/人次。二是施工期内，项目经理、技术负责人、施工员、安全员，每月在岗不得少于22天，因故离开工地，需要经过甲方审批。未经甲方审批同意擅自离岗的，乙方需赔付甲方每人每天人民币1万元的违约金；每月在岗（因本项目施工需要外出的记为在岗）不足22天的，乙方需赔付甲方每人每天扣人民币0.5万元违约金（与上款分别重复计算)；当月在岗不足11天，或者连续两个月在岗天数不达标，或者自开工起累计脱岗天数达到总工期的1/5的，予以驱逐出场，驱逐出场的，乙方需赔付甲方每人20万元人民币的违约金。三是项目经理与施工员至少1人在场，技术负责人与安全员至少1人在场。违反此条，每发现缺一次，乙方需赔付甲方人民币1万元的违约金。6.乙方自愿投标本项目，视为已经了解并同意本项目招投标文件（或者比选文件）所述的相关内容，视为已经了解并同意本项目在实施地的得以实施的充分且必要条件，乙方对于包括并不限于本项目实施过程中产生的经营风险、安全风险，以及其他风险具有认识能力，并自愿承诺风险自担，责任自负。第7页共8页除不可抗拒力因素外，乙方不得以此为理由向甲方主张以延长工期，提前预支工程进度款，承担经营性亏损、处理民工工资信访问题等诉求。7.发生“甲方有权终止合同”情节的办理程序为：自甲方书面告知乙方合同终止的3日内，乙方自行完成物资设备清理并退场；乙方未完成的，由甲方组织清理小组进场进行清理登记，强制清场。因甲方清理小组进场清理并组织强制清场的，乙方应当在现场对清理登记的物质及已经完成的工程量进行签字认可，如果乙方拒绝签字或者经甲方通知后仍未到场没有签字的，经监理方签字予以锁定，视为乙方已经同意，乙方不得以此为由主张工程量及物资争议。十、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式捌份，甲方三份乙方五份，具有同等法律效力。特此合同方：（公章）甲村本法定代表人者委人：法定代表人或者委托人小-TT5101055年月日第8页共：页
投标 / 标书制作要点（原创）
本微生安置点标准化畜圈涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
