云南省老旧电力线路升级改造工程采购合同公告（云南省沥青油料储备保障中心2024）
一、合同编号：4530000HT2024130260101
二、合同名称：云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造工程项目合同
三、项目编号：YNZC2024-C2-02762-RWZX-0027
四、项目名称：云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造工程项目
五、合同主体
采购人（甲方）：云南省沥青油料储备保障中心
地 址：云南省呈贡县王家营云南省沥青油料储备保障中心
联系方式：0871-67412376
供应商（乙方）：呈贡光明电力有限责任公司
地 址：云南省昆明市呈贡区富康路26号；东川区东起路2号玉泰尚城三期23幢
联系方式：13888635282
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造工程项目 数量：1.00 单价（元）：2956260.00 规格型号（或服务要求）：云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造
2.合同金额（元）：2956260.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年06月26日
八、合同公告日期：2024年06月26日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
电力建设工程施工合同（沥青保障中心）.pdf
】发包方合同编号：【承包方（牵头人）合同编号：【GM2024070201SC0022】】承包方（成员单位）合同编号：【电力建设工程施工合同工程名称：云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造项且发包人（全称）：云南省沥青油料储备保障中心承包人（牵头人）：呈贡光明电力有限责任公司承包人（成员单位）：昆明东电电力有限责任公司签订时间：2024年6月26日签订地点：昆明市呈贡区第1页共142页第一部分合同协议书发包人（全称）：云南省沥青油料储备保障中心承包人（牵头人）：呈贡光明电力有限责任公司承包人（成员单位）：昆明东电电力有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造项目的设计一施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造项目2.工程地点：云南省昆明市呈贡王家营。3.工程审批、核准或备案文号：4.资金来源：财政拨款。5.工程内容及承包范围：5.1.工程内容：完成云南省沥青油料储备保障中心的10kV外线工程、区域内供配电工程（含高低压配电柜采购等），并提供满足供电部门相关标准及要求的合格设计图纸和资料（包含但不限于：设计方案及施工图设计（含概预算）、施工过程中的深化设计、竣工图编制、工程各阶段技术资料、现场服务人员、提交相应设计成果资料，且提供完善的后续服务）。5.2承包范围：5.2.1设计部分：完成云南省沥青油料储备保障中心的10kV外线工程、区域内供配电工程的设计方案编制、施工图设计并通过供电部门设计图审查、参与施工阶段的设计技术指导、设计变更，配合发包人完成工程竣工验收。5.2.2施工部分：按设计图纸施工，提交工程实施资料，保证项目通过供电部门竣工验收，并向相关提交相关工程技术备案资料。二、合同工期计划开工日期：2024年6月26日（最终以发包人开工令为准）。2计划竣工日期：2024年9月13日。工期总日历天数：80日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准1、质量要求：（1）设计质量要求：设计满足供电部门相关标准及要求，质量符合国家、地方现行行业设计有关规范要求，一次性验收合格；（2）施工质量要求：符合国家及行业现行相关标准及规范，项目实施符合国家相关施工质量验收规范及标准，且一次性验收合格，确保通电并通过相关供电局备案。2、质量保修期：本项目保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。四、签约合同价与合同价格形式1.签约暂定合同价：2956260.00元，人民币（大写）：贰佰玖拾伍万陆仟贰佰陆拾元整；其中设计部分包干总价为84000.00元，施工部分暂估总价为2872260.00元，本合同的费用由发包人支付至联合体牵头人呈贡光明电力有限责任公司，并由联合体牵头人按照税务机关要求提供普通增值税普通发票至发包人。签约暂定合同价=设计部分包干总价+施工部分暂估总价。1.1设计部分：设计费包干总价为84000.00元，在合同实施期间，该包干总价不因国家政策或法规、标准、市场因素以及建设规模变化等任何因素而调整。1）此设计费包干总价包含但不限于设计人完成本项目的施工图设计、全套成果资料制作、完成施工图设计审查及组织专家论证并通过专家评审、配合施工图审图公司审查、配合发包人报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作，以及项目施工过程中的全过程设计服务及协调工作，施工阶段设计人员驻场服务等（根据发包人所委托项目情况决定），包含本合同工作所需缴纳的一切税费。除合同明示发包人应承担的费用外，发包人不再支付任何费用。2）在合同实施期间，设计人必须在291.6万元的施工部分最高限价（施工部分最高限价=300万元一设计费用）范围内进行设计及优化调整，且按最终设计施工图定稿编制的施工图预算中建安工程费不得超过此施工部分最高限价。31.2施工部分：（1）施工部分暂估总价2872260.00元（大写：贰佰捌拾柒万贰仟贰佰陆拾元整），施工部分暂估总价=施工部分最高限价×（1-优惠下浮率）。（2）施工合同价格形式：固定综合单价合同，承包人的优惠下浮率为1.5%，该下浮率在整个合同签订及合同履行中固定不变，承包人不得以任何理由更改该下浮率。承包人根据设计施工图定稿编制施工图预算并报送采购人及全过程造价咨询单位审查，最终经审查认定的施工图预算用于指导本项目施工。合同最终结算时，项目名称、项目特征、综合单价、计量单位、计价依据等以经审查认定的施工图预算为准，结算工程量以发包人、承包人造价咨询单位共同签认的工程量为准。（3)计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施的通知》及其相关配套的现行行业计价文件等进行计量计价。人工综合工日单价按政府相关文件执行，所用主要材料价格执行采购文件中主要材料表中公布的价格。若采购文件的主要材料表中没有对应主材价格，则采用投标当期的《昆明市建设工程材料、设备价格信息》、《昆明市建设工程造价信息网》发布的信息价及相关文件进行组价；如《昆明市建设工程材料、设备价格信息》、《昆明市建设工程造价信息网》中没有的材料，则参考云南省《价格信息》中材料单价进行组价。2.合同结算价：（1）最终设计费,结算方式为按中标合同价84000.00元（大写：捌万肆仟元整），支付最终设计费。该中标合同价为包干价，在合同实施期间，设计费不随投资概算调整、国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。（2）施工结算价，以经审查认定的工程量清单和设计图纸为基础，按发包人、造价方及承包人认定的实际完成工程数量进行结算，施工结算经造价咨询单位审核完毕后报送政府有权部门或发包人委托的审计单位审核，最终以审计审定的工程造价结算。若施工结算价低于签约暂定合同价，以施工结算价进行结算，若施工结算价高于签约暂定合同价，则按签约暂定合同价进行结算，超出部分的结算价视为承包人再次优惠。4五、项目经理承包人项目经理：施工：张群道设计：邵世磊六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）合同谈判纪要；（4）中标通知书；（5）本合同通用条款；（6）采购文件、投标文件及其附件（包括工程量清单及投标报价）；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.联合体协议中关于分工的约定仅对联合体内部有效，各成员共同就本合同履行承担连带责任。5八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年6月26日签订。十、签订地点本合同在昆明市呈贡区签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章且履约保证金缴纳完毕后生效。十三、合同份数本合同一式15份，具有同等法律效力，其中正本15份，副本0份，承包人执正本10份，副本0份；发包人执正本5份，副本0份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。十四、联系地址条款本合同所载的双方地址为双方认可的双方之真实有效的联系地址。双方同意在本合同履行过程中，双方确保本合同所列联系方式在本合同履行过程中真实、有效，发生任何变动，双方均应提前5个工作日书面通知对方。合同签订、履行过程中以及在本合同所涉诉讼案件（如发生）中，以合同所列联系地址作为双方联络的依据和诉讼程序送达地址，合同对方或法院以EMS、挂号邮件等方式信息文件送至本合同所列地址的，即视为有效送达对方。双方在此同意，文件发送方将文件在邮政部门寄出后，以文件接收方在回执上注明的收件日期为送达日期。文件因拒收、无法联系收件人等原因被退回的，退回之日即视为送达之日。6发包人：（公章）承包人（牵头人）：（公章）承包人（成员单位）：(公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：庆阳南hk经办人：杨箱园经办人：经办人：组织机构代码：组织机构代码：组织机构代码：12530000431203248K9153012173431616X391530113719489898k地址：昆明市呈贡区朝云街地址：昆明市呈贡区王家营蕙兰园小区南门地址：东川区东起路2号玉泰尚城三期23幢邮政编码：650501邮政编码：650500邮政编码：654100电话：0871-67412376电话：0871-67479780电话：0871-62122909传真：0871-67410245传真：/传真：/开户银行：中国工商银行呈开户银行：中国建设银行股份开户银行：中国农业银行股份有贡春融支行有限公司昆明呈贡县支行限公司昆明东川区支行账号：账号：账号：25020190090221514405300189533805100558024219401040018340法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：庆阳南hk经办人：杨箱园经办人：经办人：组织机构代码：组织机构代码：组织机构代码：12530000431203248K9153012173431616X391530113719489898k地址：昆明市呈贡区朝云街地址：昆明市呈贡区王家营地址：东川区东起路2号玉泰蕙兰园小区南门尚城三期23幢邮政编码：650501邮政编码：650500邮政编码：654100电话：0871-67412376电话：0871-67479780电话：0871-62122909传真：0871-67410245传真：/传真：/开户银行：中国工商银行呈开户银行：中国建设银行股份开户银行：中国农业银行股份有贡春融支行有限公司昆明呈贡县支行限公司昆明东川区支行账号：账号：账号：250201900902215144053001895338051005580242194010400183407第二部分通用合同条款A、（一）设计通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。1.1.1.4投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.8其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）设计人。81.1.2.2发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.4分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。1.1.2.5发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。1.1.2.6项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。1.1.2.7联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。1.1.3工程设计服务、资料与文件1.1.3.1工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。1.1.3.2工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。1.1.3.3工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。1.1.3.4暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。1.1.3.5工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地9质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。1.1.3.6工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。1.1.4日期和期限1.1.4.1开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。1.1.4.2完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。1.1.4.3设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。1.1.4.4基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。1.1.4.5天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。1.1.5合同价格1.1.5.1签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。1.1.5.2合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。10建设工程廉政合同建设单位（甲方）：云南省沥青油料储备保障中心中标单位（施工）：呈贡光明电力有限责任公司中标单位（设计）：昆明东电电力有限责任公司工程名称：项目设计施工总承包投资计划批准机关文号：资金来源：政府投资投标形式：竞争性磋商暂定合同价：2956260.00元建设工期：80日历天建设地点：呈贡区评标形式：综合评分量化评分口合理最佳低价口定标形式：当场隔日口根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签定工程建设合同的同时，甲乙双方必须签定工程廉政合同。甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程工程装潢和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处133认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依据规定给予奖励。乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款3%—5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自统一或者进行使用（勘查、设计）违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。本合同一式15份，其中正本15份，副本0份，承包人执正本10份，副本1340份；发包人执正本5份，副本0份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。发包人：（公章）承包人（牵头人）：（公章）承包人（成员单位）：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人放阳雪Dlt经办人：经办人：经办人：组织机构代码：组织机构代码：组织机构代码：12530000431203248K9153012173431616X391530113719489898k地址：昆明市呈贡区朝云街地址：昆明市呈贡区王家营地址：东川区东起路2号玉泰蕙兰园小区南门呈贡光明电力尚城三期23幢邮政编码：650501邮政编码：650500邮政编码：654100电话：0871-67412376电话：0871-67479780电话：0871-62122909传真：0871-67410245传真：/传真：/开户银行：中国工商银行呈贡开户银行：中国建设银行股份开户银行：中国农业银行股份有春融支行有限公司昆明呈贡县支行限公司昆明东川区支行账号：账号：账号：25020190090221514405300189533805100558024219401040018340发包人：（公章）承包人（牵头人）：（公章）承包人（成员单位）：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人放阳雪Dlt经办人：经办人：经办人：组织机构代码：组织机构代码：组织机构代码：12530000431203248K9153012173431616X391530113719489898k地址：昆明市呈贡区朝云街地址：昆明市呈贡区王家营地址：东川区东起路2号玉泰蕙兰园小区南门呈贡光明电力尚城三期23幢邮政编码：650501邮政编码：650500邮政编码：654100电话：0871-67412376电话：0871-67479780电话：0871-62122909传真：0871-67410245传真：/传真：/开户银行：中国工商银行呈贡开户银行：中国建设银行股份开户银行：中国农业银行股份有春融支行有限公司昆明呈贡县支行限公司昆明东川区支行账号：账号：账号：25020190090221514405300189533805100558024219401040018340135工程质量保修书发包人（全称）：云南省沥青油料储备保障中心承包人（牵头人）：呈贡光明电力有限责任公司承包人（成员单位）：昆明东电电力有限责任公司为保证云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。：:一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括电气管线、上下管线的安装工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：本工程设计范围内所示工程量。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；5、其他约定：本工程其余施工内容保修期除执行国家及地方相关规定外，按2年执行。6、本工程的缺陷责任期为两年。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，由承包人施工质量引起的故障承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费由承包人承担。1362、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。四、其他双方约定的其他工程质量保修事项：无。本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人：（公章）（公章）承包人（成员单位）：(公章）承包人（牵头人）：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人欧阳雷t杨新国经办人：经办人：经办人：组织机构代码：组织机构代码：组织机构代码：12530000431203248K9153012173431616X391530113719489898k地址：昆明市呈贡区王家营地址：昆明市呈贡区朝云街地址：东川区东起路2号玉蕙兰园小区南门泰尚城三期23幢邮政编码：650501邮政编码：650500邮政编码：654100电话：0871-67412376电话：0871-67479780电话：0871-62122909传真：0871-67410245传真：/传真：/137安全生产合同为在云南省沥青油料储备保障中心老旧电力线路升级改造项目施工合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主云南省沥青油料储备保障中心（以下简称“甲方”）与呈贡光明电力有限责任公司、昆明东电电力有限责任公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，即使传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管理生产必须管理安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、安全技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括零时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。专职安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。1384、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事垂直运输机械工作人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、建筑登高架设作业等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、造作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查防护用品的穿戴情况，不安规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，即时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同一式15份，其中正本15份，副本0份，承包人执正本10份，副本0份；发包人执正本5份，副本0份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。1392冷发包火承包人（成员单位）：(公章）承包人（牵头人）公章)承包人（成员单位）：(公章）十三州LA法定代表人或其委枉代理人：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：改阳需经办人：经办人经办人：组织机构代码：组织机构代码：组织机构代码：12530000431203248K9153012173431616X391530113719489898k地址：昆明市呈贡区王家营地址：昆明市呈贡区朝云地址：东川区东起路2号玉泰街蕙兰园小区南门尚城三期23幢邮政编码：650501邮政编码：650500邮政编码：654100电话：0871-67412376电话：0871-7479780电话：0871-62122909传真：0871-67410245传真/传真/年月日140不拖欠民工工资责任书承包人（牵头人）：呈贡光明电力有限责任公司承包人（成员单位）：昆明东电电力有限责任公司:为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，维护社会安定，保证工程顺利进行，根据《*******劳动法》及云南省昆明市《昆明市人民政府关于贯彻国务院切实解决建设领域拖欠工程款及务工人员工资若干问题的意见》的有关规定，承包人应做到以下：一、承包人必须和本工程有劳动关系的劳动者签订合法有效的劳务合同。二、在发包人按合同约定支付工程进度款的情况下，承包人必须按分包合同或劳务合同约定时间内支付民工工资。三、每月月初十日内承包人应向发包人提供劳务工工资支付情况说明（应有劳务工代表签字）。四、发包人有权对分包合同及劳务人员工资执行情况监督，当承包人不按分包合同或劳务合同进行计量支付时，发包人可直接对分包单位或劳务工进行支付，支付费用无论多少都将从工程进度款中扣除。五、一旦发现承包人无故拖欠劳务工工资，发包人可以直接从承包人的工程进度款职工垫付务工人员工资，直至工程进度款扣完为止。六、在每期工程进度款拨付时，发包人将扣除2%作为民工工资保证金，在支付工程进度款时承包人必须提供领取民工工资花名册及现场张榜公布后，发包人给予支付上一期民工工资保证金（无息）。七、承包人必须在发包人指定的银行开设专用账户、以确保专款专用，不得随意将本工程款挪作其它用途，而使本工程的质量、进度等方面受影响。八、如出现非发包人原因，导致民工工资拖欠情况时，由此引起工程工期延误、质量问题、社会影响，等一切后果由承包人承担，发包人概不负责。由于承包人的原因拖欠农民工工资，造成农民工上访、围堵等情况发生的，发包人有权对承包人进行如下处理，发生一次处以合同价2%的违约金，发生两次处以合同价5%的违约金，发生三次发包人有权单方面终止合同，造成的一切后果由承包人承担。九、本责任书作为施工合同附件，份数与施工合同一致，承包人盖章签字后生效。141承包人（牵头人）：呈贡光明电力有限责任公司（盖章）承包人（成员单位）：昆明东电电力有限责任公司（盖章）责任代表人：小24年6月26日附件7：主要材料表附件8：初步设计图纸142
投标 / 标书制作要点（原创）
本老旧电力线路升级改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。云南省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
