水毁修复工程 绿化工程采购合同公告（云浮市云城区地方公路管理站2024）
公告内容：
云浮市云城区地方公路管理站云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）的合同公告
一、合同编号
GDWH24GC2019
二、合同名称
云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）
三、项目编号
GDWH24GC2019
四、项目名称
云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）
五、合同主体
采购人(甲方)：云浮市云城区地方公路管理站
地址：云浮市云城区兴云东路240号
联系方式：0766-8810617
供应商(乙方)： 广东航诚建设工程有限公司
地址：广东省云浮市云安区六都镇锦绣路10号一楼
联系方式：15018204927
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）
1(项)
3,215,800.00
3,215,800.00
合同金额： 3,215,800.00元，大写金额：叁佰贰拾壹万伍仟捌佰元整
履约期限：2024年06月26日至2024年10月24日
履约地点：云浮市云城区云城街道翠丰路163号云浮市城区公路养护中心
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年06月26日
八、合同公告日期
2024年07月02日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公告附件.pdf
云浮市云城区地方公路管理站
2024年07月02日
正本云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）合同协议书（程有发包人：云浮市云城区地方公路管理站承包人：广东航诚建设工程有限公司合同签订日期：2024年6月26日云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）合同协议书云浮市云城区地方公路管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）（项目名称），已接受广东航诚建设工程有限公司承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.项目概况建设地点：位于云浮市云城区。王建设规模：云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程），主要工程内容为虾塘桥、杨梅桥、翠村小桥三座五类危桥改造。均为拆除重建，其中翠村小桥：采用整体式桥梁断面，桥梁全长21.0m，跨径总体布置为2×10整体式钢筋砼连续板，桥梁宽度为6.7m；杨梅桥：采用装配式预应力钢筋砼空心板，跨径：1×16m，桥梁全长17m，桥梁宽度为6.6m；虾塘桥：采用整体式钢筋砼空心板，跨径：1×16m，桥梁全长14m，桥梁宽度为6.7m。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含项目专用合同条款数据表和合同工程量清单）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款（广东省公路工程施工招标招标文件文件范本（2018年版）第四章第二节B项目专用合同条款）；（5）公路工程专用合同条款（《公路工程标准施工招标文件》(2018版)的第四章第二节）；(6）通用合同条款（《标准施工招标文件》（2007版）的通用合同条款内容）；(7）工程量清单计量规则（《公路工程标准施工招标文件》（2018版)的第八章）；（8）技术规范；(9）图纸；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；1云城区农村公路水毁修复工程（云城区C392线虾塘桥改造工程、云城区C271线杨梅桥改造工程、云城区C562线翠村小桥改造工程）（11）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.根据中标（成交）下浮率计算确定合同暂定价为3166920元（成交下浮率为1.52%）。工程结算金额以财政部门审核的结算价为准；如财政部门审核的结算价未按成交下浮率下浮的，则工程结算金额=财政部门审核的结算价×（1-成交下浮率1.52%）。工程结算后，若政府审计部门需对工程结算开展审计，且对工程内容进行核减的，最终结算金额应按审计部门的意见进行调整，承包人需无条件接受。4.承包人项目经理：叶小舟（注册编号：粤2442020202103908）承包人项目总工：蔡佳明（B08191010000000241）。5.工程质量符合合格标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内杜绝死亡事故，无重大塌方事故，无道路交通责任事故。6.本工程开工预付款金额：签约合同价的20%（含签约合同价的3%工人工资保证金）。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为120个日历天（具体以签发开工令之日起计算）。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止。11.本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本二份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：云浮市云城区地方公路管理站承包人：广东航诚建设工程有限公司(盖单位章）（盖单位章）法定代表人法定代表人（签字）或其委托代理人：或其委托代理人：(签字）开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限公司云浮云安支行账号：账号：446630010400206912024年6月26日2029年6月266日2附件1：项目专用合同条款数据表序号条目号信息或数据11.1.2.2发包人：云浮市云城区地方公路管理站地址：广东省云浮市云城区兴云东路240号邮政编码：52730041.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年，其中绿化工程自实际交工日期起计算/个月51.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前1天签发图纸修改图给承包人63.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准（6）根据第15.3款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准。74.6.3(1）需缴纳违约金金额：项目经理1万元1人次，总工程师0.5万元1人次，其他主要管理人员/万元/人次。85.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定详见合同附件十96.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：108.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订施工承包合同后一个月内。承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料一个月内。1111.3（2）如顺延合同工期在/个月及以内的，发包人将不予增加费用；如顺延合同工期在/个月以上的，发包人将按如下原则给予补偿：详见专用合同条款。1211.3（2）4）仅对超出/个月以上部分进行补偿。1311.5（3）逾期交工违约金：30000元/天1411.5（3）逾期交工违约金限额：20%签约合同价1511.6提前交工的奖金：0元/天1611.6提前交工的奖金限额：0%签约合同价1713.11优质优价价款：合同工程量清单第200章~900章合计金额的\%（含税金）1815.4.4.2应急抢险工程变更金额确定原则：口变更金额=审批的变更预算变更金额=审批的变更预算×（1-中标下浮率）1915.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励W中12016.1口因物价波动引起的价格调整按照照项约定的原则处理合同期内不调价2117.1.7路面备料款的暂定计量和支付：计量数量：以承包人实际进场并经监理人和发包人代表验收确认数量的\%计。2217.2.1（1）开工预付款金额：20%签约合同价（其中工程款比例占82%，工人工资比例占15%）（其中3%为工人工资保证金）2317.2.1（2）材料、设备预付款比例：水泥、砂石、钢材等主要材料、设备单据所列费用的60%2417.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份2517.3.3（1）进度付款证书最低限额：50万元。完工时进度款支付不超实际施工投资80%,待竣工结算由财政部门审核后支付至结算价的97%，竣工验收后支付至结算价100%2617.3.3（2）逾期付款违约金的利率：0‰/天2717.4.1质量保证金限额：3%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予0%合同价格质量保证金的优惠。质量保证金不计付利息2817.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份2917.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5份3018.2（2）竣工资料的份数：2份。3118.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/3218.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/3319.7（1）保修期：自本项目实际交工日期之日起计算5年3420.1建筑工程一切险及第三者责任险的保险费率：4‰；3520.4.2第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）3621.1.121.1.1（6）不可抗力的其他情形：3724.1争议的最终解决方式：仲裁或向云城区人民法院提起诉讼。如采用仲裁，仲裁委员会名称：（项目所在地的地级以上市）仲裁委员会。3825.4结算单元按合同约定完成并通过质量中间验收，原则上个月内完成过程结算文件的编制、审核、签认工作。未按要求完成过程结算的费用项，最高支付金额不宜超过发包人审核确认的%，过程结算后方可支付剩余金额。完工结算率低于30%的合同段，在后续计量支付中可暂扣/%的工程进度款。2
投标 / 标书制作要点（原创）
本水毁修复工程 绿化工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
