湖北省建设工程施 建设工程 零星维修采购合同公告（湖北省省直机关第一幼儿园2024）
一、合同编号： 无
二、合同名称： 建设工程施工合同
三、项目编号： 无
四、项目名称： 省直一幼2024年零星维修项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 湖北省省直机关第一幼儿园
地 址： 武汉市武昌区张之洞路千家街三十号
联系方式：88073307
供应商（乙方）：新工建设集团有限公司
地 址：武汉市阳逻开发区商东小区
联系方式：027-87817052
六、合同主要信息
主要标的名称：无
规格型号（或服务要求）：按要求施工
主要标的数量：1
主要标的单价：170.1
合同金额： 0.017010万元
履约期限、地点等简要信息：根据合同约定保质保量按时完成。
采购方式： 电子卖场
七、合同签订日期： 2024-07-02
八、合同公告日期： 2024-07-03
九、其他补充事宜：无
本合同对应的中标成交公告：
附件：
合同上传.docx
合同上传.docx
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
建设工程施工合同发包方（甲方）：湖北省省直机关第一幼儿园承包方（乙方）：新工建设集团有限公司小工程名称：湖北省省直机关第一幼儿园零星维修工程工程地点：武汉市武昌区首义路街千家街30号1按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：湖北省省直机关第一幼儿园零星维修工程施工内容：一、总园：1、综合楼一楼办公室、二，三楼会议室改造；职工进餐间、音体室。（以上施工地点根据需要含地板、墙面乳胶漆、吊顶、线路改造、照明设备、定制柜、门等）。2、2--3楼线路改造。3.彩铝窗更换。4（1-3）楼楼梯，走廊油漆翻新。5、老年活动中心改造。6档案室部分根据实际需要改造。7其它零星维修等。二、龙康分园改造：1、集体宿舍改造（2套）。2.雨阳棚定制安装。3.礼堂门口铝单板更换。4.电梯井防水、食堂顶面防水。5幼儿户外活动区功能改造。6.更换纱门、纱窗、水龙头、灯具等。7、其它零星维修等。1.2施工地址：（总园）千家街30号；（分园）龙康分园内及岳家嘴小区（2套宿舍）。1.3承包方式：包工部分包料（除附件三中由甲方提供的主材及设备电器外，其余全部由乙方承担）。1.4工期：本工程自2024年7月5日开工，2024年四月15日竣工。1.5工程质量：优良1.6合同暂定价款为：壹佰柒拾万零壹仟元整，1701000.00元。第二条甲方工作2.1开工前甲方向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。222.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理清运费用由乙方承担。第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2指派闫利平为乙方驻地工代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木等，确保不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。X3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同3意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期工期不顺延。4.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；（2）甲方提供给乙方使用的机械设备由于非乙方责任损坏，设备损失由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担。由于乙方）因造成机械设备损坏，乙方自行承担停工损失并向甲方赔偿设损失。（3）因停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工小时以上，经由甲方书面认可后，工期顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量价标准》（GB/T50375-2016）等国家相关部门发布的施工及验收准或行业标准为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定优良标准。如因乙方因不能达到本工程质量目标，乙方还应承担由此给甲方带来的月有损失（含直接损失及甲方因本项目而对他人承担的合同、协讠项下的责任等）。工5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检验与收手续。乙方应将待甲方验收的项目提前3个工作日以本协议定的有效方式通知甲方，并于通知当日向甲方提供工程竣工图纟甲方收到工程竣工图纸后应于约定验收日期派员验收，若甲方收不合格，乙方应无条件返工并承担返工费用、材料损失费用果4工期损失费用。若甲方收到有效通知后没有派员在约定时间参与验收，则乙方可自行验收，若甲方要求复验，乙方仍应配合，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，复验费用、返工费用、材料损失及工期延误损失等费用全部由乙方承担。5.4甲甲方提供的主材，由甲方按材料供应计划要求的质量、品种、规格、数量和供应时间等组织货源并及时交付乙方;若乙方浪费甲方提供的材料，甲方根据实际情况发生损失量对乙方予以3倍罚款。本工程乙方的综合单价内均含所有材料的上下车力资，乙方必须及时进行卸车和验收。若材料、设备质量不合格或不适用本工程，乙方应当即向甲方发出有效通知，甲方负责处理，若乙方验收时未提出异议，又以材料、设备等问题为由导致工期延误或返工，则乙方应承担工期延误损失和返工费用，甲方视情况决定向乙方要求赔偿设备或材料损失费用。5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。5.7乙方应妥善保管、合理使用甲方提供的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。路式香由訊第六条关于工程价款及结算的约定6.1经双方约定，工程竣工经甲方验收合格后，乙方向甲方提交的报价在市场合理报价的基础上整体下浮10.8%后作为最终报价。甲方委托第三方工程造价咨询单位对乙方最终报价进行结算审核后，以结算审核结果作为最终结算价格。6.22结合工程实际情况，本工程属于零星维修工程，甲、5乙双方协商由乙方垫资施工完成本工程。甲方验收合格后，经三方审核结果作为最终结算价，甲方按审核后价格一次性预留）量保证金。6.3工程竣工验收合格后，乙方提出工程结算并在1个月将有关资料送交甲方。6.4《工程预算书》中本工程预算价格为包工、包工期、质量、包安全、包文明施工、包乙方完成承包范围内全部工作内容所必需发生的所有人工费、工具用具、安全文明施工费、管理费、风险、利润、政府要求交纳及办理的各种规费、税金、保险费等全部费用。本合同工程在施工过程中发生的计时工及其他零星人工费用及甲方要求乙方承担合同范围外的工作，以甲方事前签证确认为准。6.5关于发票及税费的相关约定：双方结算金额确定后，乙方应在甲方付款前（10）个工作内向甲方开具发票，乙方未能按照规定及时足额提供发票，甲有权暂不支付服务费且不承担任何违约责任。第七条关于材料供应的约定本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要的合格产品，并应按时供应到现场。甲方提供的主材或设备需运输的，由甲方将提货手续移交给乙方，由乙方负责运输并承:运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方！收后，由乙方负责保管。第八条有关安全生产和防火8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民和国消防法》和有关防火设计规范。68.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和其他相关的法规及规范。8.3乙方应尽合理注意并向甲方提示在施工过程中发现的消防设计缺陷，因乙方未安全施工或未尽合理注意并提示的义务，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担全部责任。8.4乙方在施工生产过程中造成任何人身或财产损害，由乙方负全部责任并承担赔偿费用，乙方及乙方人员在本合同履行期间遭受的人身财产损害，由乙方自行承担全部费用，甲方不负任何法律责任。8.5乙方应与参与本工程的全部人员签订劳动合同并购买保险，乙方所雇请人员与甲方不存在雇佣、劳务、劳动等任何直接的法律关系。第九条奖励和违约责任9.1本项目使用财政资金，乙方应充分了解财政资金支付相关规定，对因资金支付审批时间、财政资金关账、清账未按约定的付款时间向乙方支付资金时，乙方不得向甲方主张逾期付款违约责任或利息，甲方开启支付流程即视为其已对乙方付款。9.2由于乙方原因，逾期竣工或验收不合格导致返工超过工期的，乙方按1000元/天向甲方支付违约金。乙方逾期超过30日的，甲方有权单方解除本合同，不予结算并要求乙方支付本合同工程价款25%的违约金。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.4乙方因非甲方原因提出停工或怠工的，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失，结算按乙方实际完成总工作量的70%进行结算。9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，7由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损由甲方负责。9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办王合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9.8若由于乙方原因，本工程质量目标未达到合同约定标）乙方应无条件修复至达标，并承担合同总价2%的处罚。9.9禁止转包或分包严禁乙方非法转包或分包本工程，如乙方擅自对外转包或久包本工程的，甲方有权拒付工程款，若因此给甲方造成损失或导致社会负面影响，乙方将依法承担由此产生的全部责任并向甲赔偿所有损失第十条工程质量保证与违约责任10.1本合同约定工程竣工验收合格后二年内，乙方承诺费维修。乙方收到甲方通知后未在通知时间到场维修，甲方可自行找人维修，甲方为此支付的全部维修费用由乙方承担。10.2本合同所涉屋面防水的质保期为五年，自工程竣工马收后五年内，若屋面防水出现任何问题，乙方无条件返工返修，全部费用由乙方承担。10.3乙方不能按合同期限完工，不按甲方要求及相关标施工，质量达不到要求的、不按规范要求施工和发生使合同无：履行的行为，应承担一切违约责任和费用。10.4双方约定按最终结算价预留1.5%质量保证金,保质期验收合格之日起满两年。保质期满后质量保证金无息支付给乙第十一条争议或纠纷处理11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工进度的前提下，双方可协商解决。11.2双方因本合同发生争议的，任一方均可向本合同工8项目所在地人民法院提起诉讼。第十二条实名发放农民工工资的职责：12.1乙方必须履行所承担项目劳务承包合同的责任和义务，要严格执行农民工工资实名制管理，与相关劳务人员、农民工工人签订劳务合同并及时发放各相关人员的工资，不得出现拖欠等情况。12.2乙方应有详细的各班组农民工工资表，每月有固定的根据工人实际生活情况发放生活费的标准且每月不得少于2次，甲方有权随时对乙方工资发放情况进行抽查，乙方应予以积极配合。12.33乙方必须要求所有进场的农民工提供银行工资卡和身份证复印件，根据农民工提供的相关银行账号、身份证件及时足额发放农民工工资，并做到工程完工后不出现拖欠农民工工资的情况。第十三条附则13.1本合同附件一、二、三、四均为本合同不可分割的部分与本合同具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3甲乙双方确认:本合同通知、文书的送达地址和联系方式以双方于签字页填写信息为准，自通知或文书邮寄送达之日或被退回之日视为送达。甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人：法定代表人：代理人：凌辉代理人：单位地址：武昌区千家街30号单位地址：武汉市阳逻开发区商东小区电话：88073307电话：027-878170529邮编:430064邮编：430071开户银行：中国农业银行阅马场支行开户银行：建设银行武汉东湖帐号：030601040007816帐号：4200116704705300272024年月日2024年月日10
投标 / 标书制作要点（原创）
本建设工程施 建设工程 零星维修涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。湖北省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
