环境综合整治及美丽移民村建设采购合同公告（竹山县文峰乡人民政府2024）
一、合同编号：无
二、合同名称：施工合同
三、项目编号：420323202406000091
四、项目名称：竹山县文峰乡塘湾村环境综合整治及美丽移民村建设项目
五、合同主体
1、采购人（甲方）：竹山县文峰乡人民政府本级
2、地址：竹山县文峰乡塘湾村4组
3、联系方式：0719-4210002
4、供应商（乙方）：湖北方全建筑工程有限公司
5、地址：十堰市茅箭区何家沟社区山西路9号1幢1-6-1
6、联系方式：13687205206
六、合同主要信息
1、主要标的名称：环境综合整治及美丽移民村建设
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：2964914.03元
5、合同金额：296.491403(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2024年07月04日至2024年10月03日；履约地点：竹山县文峰乡塘湾村
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：420323-2024-00350
七、合同签订日期：2024-07-03
八、合同公告日期：2024-07-04
九、其他补充事宜：
无
相关下载
施工合同.docx
湖北省建设工程施工合同竹山县文峰乡塘湾村环境综合整治及美丽移民村建设项目湖北省工商行政管理局监制湖北省建设厅I第一部分协议书发包人：（全称）竹山县文峰乡人民政府承包人：（全称）湖北方全建筑工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：竹山县文峰乡塘湾村环境综合整治及美丽移民村建设项目工程地点：竹山县文峰乡塘湾村二、工程规模：主要对竹山县文峰乡塘湾村的综合环境整治及美丽移民村建设进行施工，其详细工程项目和工程量见《分项报价表》。工程立项批准或核准、备案文号：420323-2024-00350资金来源：政府投资三、工程承包范围：主要对竹山县文峰乡塘湾村的综合环境整治及美丽移民村建设进行施工，其详细工程项目和工程量见《分项报价表》。CCA三、合同工期开工日期：2024年月4日竣工日期：2024年10月3日90天。合同工期总日历天数：四、工程质量工程质量标准：达到合格五、合同价款（大写）：贰佰玖拾陆万肆仟玖佰壹拾肆元零叁分(小写）：￥2964914.03元。其中：安全防护、文明施工措施费（包含在合同价款之内）：2其它约定：工程量新增变更需经甲方书面同意，按变更程序变更，以合同约定的单价为准，并据实结算。111六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。二九、合同生效6本合同订立时间：2024年7月3日本合同订立地点：竹山县文峰乡人民政府双方约定本合同自双方签字盖章起生效。十、合同备案备案。本合同生效后必须送乡财政所承包人：（公章）：发包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人好朝网委托代理人：2024年月日2024年7月3第二部分通用条款（按工商部门制定的规范合同文本中的通用条款执行）第三部分专用条款1定义需要重新定义的词语和新定义的词语：按通用条款2合同文件及解释2.1合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：按通用条款3语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：按通用条款4通讯联络42各方通讯地址、收件人及其他运达方式所有通讯向发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。发包人：竹山县文峰乡人民政府通讯地址：竹山县文峰乡塘湾村四组收件人联系电话：13636187670邮政编码：442224传真：电子邮箱：账号:开户银行：承包人:湖北方全建筑工程有限公司通讯地址：十堰市茅箭区何家沟社区山西路9号1幢1-6-1收件人：周路路联系电话：邮政编码:442200传真电子邮箱：开户银行：中国建设银行股份有限公司十堰北京路支行账号：420501617908000001035发包人5.1发包人完成下列工作的约定：（1）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前三天（2）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前三天4（3）提供资料的时间：开工前三日（4）办理有关所需证件的约定：开工前三天（5）组织现场交验的时间：开工前三日（（6）组织图纸会审和设计交底的约定：由建设单位组织，施工单位配合（7）协调保护工作的约定：由建设单位负责协调（8）发包人应做的其他工作及其约定：提供和办理工程开工前所须的相关手续和资料委托给承包人负责的部分工作有：现场一切安全管理及责任、组建项目部、组织人力、物资进场，自行负责水、电、路的接通，协助发包方处理好进场前的矛盾。5.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：（1）提供的时间：开工前五日（2）提供的份数：贰份5.3提供施工场地的时间：开工前五日6承包人6.1承包人有关工作的约定（1）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工前三天（2）承包人应做的其他工作及要求：熟悉施工现场、明确施工工序、搞好施工组织、力争工程又好又快、保质量保安全按时间节点完成。6.2承包人负责的设计的约定（1）合同约定由承包人负责的设计：/（2）承包人提供设计的时间：L7发包人代表7.1发包人任命的发包人代表是：竹山县文峰乡人民政府联络通讯地址与方式如下：通讯地址：竹山县文峰乡塘湾村四组联系电话：1136361876700442224邮政编码：传真电子邮箱：7.2发包人代表职权范围：负责施工现场的质量、安全、进度管理及相关隐蔽工程量计量签证工作及主要材料采购的监管。58监理工程师8.1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师监理单位：法定代表人：任命为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：9造价工程师9.1负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师造价咨询单位：法定代表人：任命为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：10承包人代表10.1承包人任命的承包人代表是：周路路联络通讯地址与方式如下：邮政编码：442200通讯地址：联系电话:44220011分包人11.1分包人及有关约定：不允许分包12工程担保12.1承包人向发包人提供履约担保的约定：（1）担保金额：（2）提供履约担保时间：（3）提供履约担保方式12.2发包人向承包人提供支付担保的约定：（1）担保金额：（2）提供支付担保时间：6（3）出具支付担保方式：13不可抗力13.1不可抗力的其他情形：按通用条款14发包人14.1发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地通电、通水等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前七天（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前七天。（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前七天。（4）提供资料的时间：开工前五天。（5）办理有关所需证件的约定：无（6）组织现场交验的时间：开工前五天。（7）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前根据施工、监理单位熟悉图纸及施工现场情况适时组织进行。发包人配合、承包人负责。（8）协调保护工作的约定：（9）发包人应做的其他工作及其约定：无。委托给承包人负责的部分工作有：无。14.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：（1）提供的时间：开工前五天。（2）提供的份数：提供图纸贰套。14.3提供施工场地的标准：提供施工场地的时间：开工前五天15承包人15.1承包人有关工作的约定（1）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：施工现场办公室和生活用房由承包方负责。（2）承包人应做的其他工作及要求：15.6承包人负责的设计的约定（1）合同约定由承包人负责的设计：无。（2）承包人提供设计的时间：无。16安全防护和文明施工16.1安全生产目标管理的奖罚：施工期间一切安全责任、事故或事件由承包人承担，承包人7在合同签订后三日内按要求购买工伤保险并出具保单（100万元以上），否则不予工程款支付文明施工目标管理的奖罚:争创安全文明施工现场17发包人代表17.1发包人任命的发包人代表是：竹山县文峰乡人民政府联系通讯地址与方式如下：竹山县文峰乡塘湾村四组通讯地址：邮政编码：联系电话：13636187670电子邮箱：传真:17.2发包人代表职权范围：①检查和监督承包人和监理单位执行合同：②对工程设计变更、签证的审批权；③参与工程质量、安全、投资、进度的管理及有关协作单位的协调：④参与审核工程进度款的支付；组织竣工验收。18监理工程师18监理单位：法定代表人：任命为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：19造价工程师19.1负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师造价咨询单位：法定代表人：任命为造价工程师，其联络通讯地址与方式为：通讯地址：联系电话：邮政编码:传真电子邮箱：20承包人代表20.1承包人的承包人代表是：周路路联络通讯地址与方式如下：通讯地址：442200联系电话：邮政编码：电子邮箱：传真：21分包人211分包人及有关约定:不允许分包22.2承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：本合同通用条款相应规定8执行223提前竣工奖与误期赔偿费23.1提前竣工奖的约定不设提前竣工奖的，本款不适用。设提前竣工奖的，（1）每日历天奖励额度为元。（2）提前竣工奖的最高限额是23.2误期赔偿费的约定（1）每日历天赔付额度：0（2）误期赔偿费最高限额是：24合同价款与调整24.1合同价格调整方式采用固定价格合同，选择其中之一：采用固定总价合同采用固定单价合同合同风险范围如下：工程量偏差、清单漏项、工程变更、合同中明确的主要材料、策性调整等不包括在承包人的风险范围内采用可调价格合同合同价格调整内容：/采用成本加酬金合同合同构成方式：确定合同价款的其它方式合同价款的计算方式和范围：25工程价款支付25.1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：有预付款扣回预付款的时间和比例:25.2.1双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：签订合同后预付35%，余救9照工程进度支付，竣工验收并经审计部门审计后甲方支付剩余的全部工程款（不含质保金）。25.3发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。预付计划：不预付支付计划：随工程进度支付使用要求：专款专用调整方式：不做调整25.4.1约定税率按照国家现行税率执行。为：26竣工结算与结算款26.1结算的程序和时限：按通用条款60.2款至60.7款的约定办理；双方关于结算时间、程序的其它约定：26.22约定结算特殊要求：经发包方同意后，设计变更及其它附属工程按招标文件约定的计价要求据实结算。27质量保证27.1质量缺陷责任期：（1）质量缺陷责任期：六个月小十二个月二十四个月约定的缺陷责任期：（2）质量缺陷责任期计算方式：√按照通用条款的约定。其他计算方式：发包方验收合格之日起计算27.2质量保证的方式工程质量保证担保10工程质量保险√质量保证金其它保证方式：27.3.1工程质量保证担保的方式及担保金额：27.3.2工程质量保险的方式及保险金额：27.3.3质量保证金的金额及扣留（1）质量保证金的金额：√按通用条款的约定，为工程价款结算总额的3%。（2）质量保证金的扣留：按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款中扣留。其他扣留方式：27.3.4质量保证金返还的其它约定：28合同争议28.1争议或认定机构按通用条款本款的约定；不按通用条款本款的约定，具体为：28.2双方同意选择下列一种方式解决争议：向仲裁委员会申请仲裁。小向有管辖权的人民法院提起诉讼。299保密要求29.1对承包人保密信息的约定：保密信息的提供时间：保密的范围：保密的责任及保密费用：30合同份数30.1合同副本的份数：4份1131补充条款1、竣工结算送审资料由承包方负责，送审结算金额的审减金额超过送审总金额的7%其审计费用由承包方自行承担。2、根据招标要求，乙方要根据工程进度，及时垫付人工工资，若因工资引发矛盾，发包方可从承包方合同签订前工程担保金额中直接支付人工工资。12第四部分附件与格式工程质量保修书发包人：（全称）竹山县文峰乡人民政府承包人：（全称）湖北方全建筑工程有限公司为保证竹山县文峰乡塘湾村环境综合整治及美丽移民村建设项目（工程名称）在理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程量管理条例))和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下（1）地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程；（2）有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗工程；（3）其它项目；2质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单工程分别计算质量保修期。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：5购（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：2年。（4）供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期。（5）装饰装修工程为1年。（6）其他项目1年。3质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。133.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。6其它6.1双方约定的其它工程质量保修事项：6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。全建）发包人(公章承技理表人32发55年1001法定代表人（签字）（签字）超面2024年7月之日2024日14湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书甲方(发包人):竹山县文峰乡人民政府乙方(承包人)：湖北方全建筑工程有限公司工程项目名称：竹山县文峰乡塘湾村环境综合整治及美丽移民村建设项目工程项目地址：竹山县文峰乡塘湾村为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违注违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方计立本协议书。第一条甲乙双方责任(一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。（六)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。，第二条甲方责任(一)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。（二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。（三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提件的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工分包、劳务等经济活动。（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合I5同约定以外的材料和设备。第三条乙方责任（一)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。（二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。（三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。（五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。第四条违约责任一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。（二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。第五条协议生效本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。第六条协议法律效力本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。第七条协议份数本协议一式4份，双方各执1份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托)的部门(机构)备案一份。甲方：（公章)；方:(公章)：Z去定代表人：的法定代表人9身08委托代理人：委托代理人：2024年2024年-日3日16
投标 / 标书制作要点（原创）
本环境综合整治及美丽移民村建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
