绍兴市维修改造工程 室内装饰装修工程采购合同公告（绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡股份经济合作社2024）
【合同公示】钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程限额以下合同公示
钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程
项目编号:
XE20240610
项目名称:
钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程
招标单位:
绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡股份经济合作社
项目地址:
钱清街道顾家荡村
相关行业:
房屋建筑工程
招标方式:
公开招标
特征规模:
本工程包括图纸范围内的外墙南立面装饰、围墙装饰、周边门卫及其他零星立面改造、内墙装饰工程,具体详见施工图纸及预算书
标 段:
钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程
招标内容:
工程-工程施工-建筑工程-室内装饰装修工程
中标单位:
浙江东广建设有限公司
项目经理:
任中秋
技术负责人:
任中秋
中标价:
346814元
中标工期:
30
中标通知书发出日期:
2024-07-09 11:00:44
合同备案日期:
2024-07-13 10:28:47
附件:
施工合同-钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程.pdf
:年4建设工程施工合同.建设单位：绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡股份经济合作社工程名称：钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程.施工单位：浙江东广建设有限公司中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局1.合同协议书发包人（全称）：绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡股份经济合作社承包人（全称）：浙江东广建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程。2.工程地点：绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡村。3.工程立项批准文号：4.资金来源：自筹及上级补助05.工程内容：本工程包括图纸范围内的外墙南立面装饰、围墙装饰、周边门卫及其他零星立面改造、内墙装饰工程，具体详见施工图纸及预算书。二、合同工期计划开工日期：年月日。（以开工报告为准）计划竣工日期：年月日。（以竣工报告为准）工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁拾肆万陆仟捌佰壹拾肆元整（￥346814元）；其中：.（1）安全文明施工费人民币（大写）伍仟叁佰零肆元整（5304元)；（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）零元（￥0元）；2（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）零元（￥0元）；（4）暂列金额：人民币（大写）零元（￥0元）；2.合同价格形式：本工程采用约定范围内固定单价及下浮率的方式承包。五、项目经理承包人项目经理：任中秋o。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。.七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。:3:九、签订时间本合同于0年2日签订。十、签订地点本合同在绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡股份经济合作社处签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。。广建陆兴乎学长发包人：（公章）承包人(公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签学）组织机构代码：组织机构代码：91330621055519424L地址：柯桥区钱清街道顾家荡村地址：邮政编码：312025邮政编码：电话：13906750670电话传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签学）组织机构代码：组织机构代码：91330621055519424L地址：柯桥区钱清街道顾家荡村地址：邮政编码：312025邮政编码：电话：13906750670电话传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：H4第二节专用合同条款1.一般约定。1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1、合同协议书及各种合同附件；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、招标文件：7、图纸：8、标准、规范及有关技术文件：9、在工程实施过程中双方签署的有关工程的洽商、变更联系单等书面协议、纪要或文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：.联系电话：电子信箱：1.1.2.5设计人：名称：广州博厦建筑设计研究院有限公司资质类别和等级：；联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括详见建设规划红线范围1.1.3.9永久占地包括：本工程红线范围内占用的土地。1.1.3.10临时占地包括：-1.3法律5适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规以及工程所在地政府及主管部门有关建设工程施工、质量、安全方面的法规、条例及本工程相关的政府批文等。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：1、本工程设计文件指定的标准、规范。2、国家现行的有关标准规范及各级建设行政主管部门的有关规定。不同的施工规范存在冲突时，采用高标准规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；:发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：:1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：材料全部由承包人采购，所有材料必须有质保书、合格证及出厂证明，并且符合施工图纸、规范及产品技术标准要求；《设备、材料要求表》或标底中注明品牌的材料须经发包人及监理人书面确认后才能使用1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书：2、中标通知书；3、投标文件；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、招标文件及其附件；7、图纸；8、标准、规范及有关技术文件；9、工程量清单；10、在工程实施过程中双方签署的有关工程的洽商、变更联系单等书面协议、纪要或文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供.发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的内容：施工范围内的全部施工图。需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、相关施工方案以及应当由承包人编制的与工程有关的其他文件；；承包人提供的文件的期限为：按部门及发包人要求执行;承包人提供的文件的数量为：按部门及发包人要求执行:承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后三天内批复1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人在现场保存一套完整的施工图以供工程检查时使用6:1.7联络:1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点承包人指定的接收人为：o监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：出入现场必须遵守相关门卫制度，承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，承包人应遵守有关交通法规，禁止超载，工程在实施前，应由承包方负责做好与交通管理部门的沟通、协调工作，并按其要求做好相关工作、承担相关费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场用地红线为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由承包人自行建设并承担相应费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得将图纸提供给第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人o7关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造且的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。:1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：：可以调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：由于下列情况引起的合同价变更超过5%（含5%）的，在工程施工期间合同价格可以调整，仅作为支付进度款的依据：①设计变更引起的工程量增减；②应业主要求增减的工程量；③不可抗力。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：沈先生身份证号：职务联系电话：13906750670电子信箱：；通信地址：o.身份证号：：职务联系电话：13906750670电子信箱：；通信地址：o发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方处理工程所涉及全部事项，包括工程质量、工期进度、工程投资、安全行为监督，签发工程变更联系单和设计联系单。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：工程施工现场已完成前期工作，可以进场施工。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）用水用电由承包人自行解决：（2）工程施工现场已完成前期工作，可以进场施工；（3）承包方在施工过程中有义务对周围地下管线和邻近8:建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木加以保护，发包方可相应协助保护。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：否o发包人提供支付担保的形式3承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按相关规定及发包人要求提交承包人需要提交的竣工资料套数：按相关规定及发包人要求提交承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人支付。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档o（10）承包人应履行的其他义务：1.根据工程实际，承包人自行解决施工用水用电、施工临舍场地、弃土及材料堆放场地等，施工临时用水、用电、用地等的费用需由承包人自行承担。2.承包人必须按国家工程建设的有关规定，进行安全文明施工，特别是交通安全及一切地下设施的安全，在施工过程中发生的一切安全事故均由承包人自理，与发包人无涉。3.承包人应按相关的规范要求做好现场的安全围护工作，放置明显的反光警示标志、夜间设置施工警告灯，确保不影响车辆行人安全通行，由此造成的施工的损失，责任由承包人负全责。4.没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看，承包人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。5.发包人委托的监理有权监督、检查、检验承包人的工质量、进度，整改方案须经监理认可后方能实施，承包人应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。6.承包人在施工中如发生施工质量事故，责任由承包人全部承担，并及时报告监理和发包人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理结果应送发包人备案；重大质量事故的处理方案应送设计单位、发包人、监理等单位共同研究，9.并经设计单位签证后实施。7.承包人在施工过程中对于监理（发包人）的书面或者口头通知未予积极响应的，发包人有权按照相关规定对承包人进行经济处罚，并承担相应的返工责任。8.中标单位在桩基施工过程中如因施工原因引起对周边建筑和构筑物、道路、桥梁产生影响，由中标单位承担责任并负责处理。9.中标单位不得以施工方便为由随意单方面同设计联系出具变更文件，所有设计变更须通过业主、监理认可方能出具。10.若因中标单位原因如土方、泥浆、噪音等问题造成周边环境污染及不良社会影响，由中标单位承担责任并负责处理，并无条件接受相关规定的处罚。11.本工程临时设施管理，中标单位必须按绍兴县政办发2013[49号文件执行。12.甲方有权增减与工程相关的工作，中标方不得拒绝，否则按违约处理。13.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。14.需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音等手续、施工现场需要排放有害污水时、施工噪音超过当地环保部门的规定时，均由承包人办理相关手续，费用由承包人承担。15.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、古树名木的保护要求及费用承担：保护工作由承包人负责，发包人给予配合、协助。相关费用由发包人承担。16.施工场地清洁卫生的要求：承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。分包范围内的保洁工作由分包人负责，总承包人负督促及连带责任，费用已包括在建安价款中，承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。17.本工程施工应做到文明施工，优化文明施工秩序，创标准化管理示范样板工地。做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排入市政污水管网、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，做好施工场地的扬尘控制，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理。18承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关索赔费用。承包人所用的临时用房、现场供电、供水、排水、通讯、照明、临时围栏和现场标志、现场道路和进场道路、为完成本工程的临时用地等设施的修建、维修及拆除（恢复）等临时工程，由承包方办理，费用由承包方承担。19.发包人临时通知的有关本工程相关的其他事宜。20.未尽事宜，在施工合同中作补充，但不得与本文件意思相违背。3.2项目经理10工程试车内容：/（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由I承担。13.3.3投料试车:关于投料试车相关事项的约定：13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：按招标文件及有关规定执行。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：本工程经验收达到约定条件后，承包人在28日内提供完整工程结算资料一式三份（含电子文档）。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，发包人委托第三方机构进行竣工结算审核，承包方提交的工程结算金额与第三方机构审核的结算金额差距超过5%的，超过部分的审核费用由承包人支付，核增部分审核费由承包人支付。竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款及其他相关规定执行14.2竣工结算审核:发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人完成竣工付款的期限：1关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按招标文件及有关规定执行承包人提交最终结算申请单的期限：/14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（2）发包人完成支付的期限：:15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起24个月2315.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3）种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）%的工程款；（3）其他方式：结算审核价的1.5%（不计息）或以工程保函形式提交，提交保函后工程款不再预留质量保证金。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）或（3）种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：工程质量保证金允许以工程保函形式提交，提交保函后工程款不再预留质量保证金。关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计息，多退少补o15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：1、本工程保修期限按国家有关规定执行，保修期两年，从甲方批准的竣工验收合格之日起计算。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时之内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用合同条款及其他相关规定执行16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法24:（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款及：其他相关规定执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任按通用合同条款及其他相关规定执行。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用合同条款及其他相关规定执行（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用合同条款及其他相关规定执行。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款及其他相关规定执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款及其他相关规定执行（7）其他：L。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用合同条款及其他相关规定执行。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款及其他相关规定执行16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款及其他相关规定执行发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。.17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同.合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。2518.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：中标人在工程进场前必须办理好人身伤害意外保险、工伤保险及安全生产责任保险。18.3其他保险:关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：/争议评审小组成员的报酬承担方式.其他事项的约定：/20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向绍兴市柯桥区人民法院起诉。:26:工程质量保修书发包人（全称）：绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡股份经济合作社承包人（全称）：浙江东广建设有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；3.装修工程为两年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；5.供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为两年；7.本工程保修为两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者-具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。27.4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用L保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）202年1月2日2020年7月12日:。28工程施工安全责任协议书甲方（业主单位）：绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡股份经济合作社乙方（施工单位）：浙江东广建设有限公司经双方共同协商，就甲方委托乙方的钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程施工的安全责任问题，订立如下协议：一、凡甲方委托乙方的钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程施工项目（含零星工程）适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。四、乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；乙方且承诺为每位:施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。五、由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必须29.持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。本协议一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，经双方盖章签字后生效。:甲方：乙方：200年7月12日20年7月12日。30同附件1：工程建设项目廉政责任书项目名称：钱清街道顾家荡村家宴中心维修改造工程发包人（全称）：绍兴市柯桥区钱清街道顾家荡股份经济合作社（以下简称甲方）承包人(全称）：浙江东广建设有限公司（以下简称乙方）为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条：甲、乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入，项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开，公平，公正，诚信，透明的原则（除法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关部门举报。:第二条：甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的邀请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶，子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备，材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料，设备等。第三条：乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费，感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。31:（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及T出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪，政纪处分或组织处理；涉赚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；廉政建设风险抵押金不予返还。:第五条、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。本责任书经双方签署后立即生效。第六条、本责任书的有效期为双方签署之日起至项目竣工验收合格时止。第七条、本责任书一式捌份，其中发包人肆份，承包人肆份。产武大甲方单位：（盖章）乙方单位：盖章）高AI2024年7月12日20年月1.32.
投标 / 标书制作要点（原创）
本维修改造工程 室内装饰装修工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。绍兴市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
