老院升级改造工程 老院升级改造工程设计费 消防改造施工图设计采购合同公告（东源县福利院2024）
东源县福利院老院升级改造工程
采购项目名称：
东源县福利院老院升级改造工程
采购项目编码：
4416257251052992407041209
项目业主：
东源县福利院
服务机构：
广东长意建筑设计院有限公司
合同名称：
东源县福利院老院升级改造工程
合同编号：
4416257251052992407041209
合同总金额：
￥19,450.00元
合同签订时间：
2024年07月13日
履约人员：
合同服务期限：
2024年07月13日至2024年07月31日
服务内容：
本项目位于河源市东源县灯塔镇莲塘村，占地面积约1500平方，现需通过中介超市选取第三方机构对本项目进行设计，并出具设计图纸等资料。
合同附件
建设工程设计合同0713.pdf
东源县福利院 2024-07-15
建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称：东源县福利院老院升级改造工程工程地点：河源市东源县灯塔镇合同编号：A444008034（由设计人编填）设计证书等级：丙级发包人：东源县福利院设计人：广东长意建筑设计院有限公司签订日期：2024.07.13中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局1发包人：东源县福利院设计人：广东长意建筑设计院有限公司发包人委托设计人承担东源县福利院老院升级改造工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模建设规模设计阶段及内容设计阶段及内容估算总投资（建安费）（万元）费率设计费（元）序号分项目名称层数面积（m）方案施工图估算总投资（建安费）（万元）费率设计费（元）01东源县福利院老院升级改造工程设计费21337.23---19450.00总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）总服务费：19450.00元（人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整）说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。说明：本次设计仅对原福利院现状进行消防改造施工图设计（含建筑、给排水、供配电、消防、暖通等），不进行主体结构专业设计和改造。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1用地红线图12024年7月2甲方提供意向书12024年7月3现有建筑图（含电子版）12024年7月2第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1消防改造施工图8建筑平面布置图经业主认可后10天内2改造施工图电子文件4与施工图同时交付备注：备注：备注：备注：备注：第五条本合同服务费总价约为人民币壹万玖仟肆佰伍拾元整（￥19450.00）。设计费在施工图交付后七天内一次性付清，不留尾款。说明：1.本设计费为双方商定设计费，如超出本合同签定的设计项目双方另行补充协议。2.以上付款以设计人开出发票或收据为准，以上计费均含税。3.如非设计单位原因，所有设计费须在施工图提交后一个月内付清。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。利6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。在工程施工阶段设计人应积极配合业主和施工单位，解决施工过程的相关问题，并对隐蔽工程进行验收。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家现行法律、法规、规范和当地规程、规定。6.2.3设计合理使用年限同主体建筑设计年限6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及3文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定进行设计资料，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。6.2.7施工图需由甲方确认方案并签字后出图，除重大设计变更外，设计人不得向发包人要求增加其他设计费用。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的第一次付费：已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。第八条其他8.1设计人应协助发包人解决现场有关问题。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。48.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地经济仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。8.9本合同经双方签章即日起生效。8.10其它约定事项：无海源-A发包人名称：东源县福利院设计人名称：广东长意建筑设计院有限公司.7（盖章）（盖章）)阪我情法定代表人：（签字琴绵法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）日期：日期：单位名称：广东长意建筑设计院有限公司开户银行：中国建设银行股份有限公司河源中山大道支行账号：440017486440507677515
投标 / 标书制作要点（原创）
本老院升级改造工程 老院升级改造工程设计费 消防改造施工图设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
